建设工程资料承包合同包干合同2025年通用.docx

编号：__________

建设工程资料承包合同包干合同2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程资料承包合同包干合同2025年通用
合同目录
一、名词解释
1.1 建设工程
1.2 资料承包
1.3 包干合同
1.4 通用条款
二、合同主体
2.1 发包方
2.2 承包方
三、工程概况
3.1 工程名称
3.2 工程地点
3.3 工程规模
3.4 工程内容
四、合同范围与工作内容
4.1 承包范围
4.2 工作内容
4.3 资料要求
五、合同价格与支付
5.1 合同价格
5.2 价格调整
5.3 支付方式
5.4 支付时间
六、工期与进度
6.1 工期要求
6.2 进度计划
6.3 工期延误
七、质量标准与要求
7.1 质量标准
7.2 质量要求
7.3 质量控制
八、保密与知识产权
8.1 保密义务
8.2 知识产权保护
九、违约责任
9.1 承包方违约
9.2 发包方违约
9.3 违约赔偿
十、争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 法律适用
十一、合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更
11.3 合同终止
十二、合同的履行与监督
12.1 履行原则
12.2 履行地点
12.3 监督与检查
十三、其他条款
13.1 不可抗力
13.2 force majeure
13.3 附则
十四、附件
14.1 合同附件
14.2 相关文件
14.3 签字盖章页
合同编号_________
一、名词解释
1.1 建设工程：指根据本合同规定，由发包方委托承包方负责提供的各项工程资料和服务。
1.2 资料承包：指承包方根据本合同的约定，承担为建设工程提供所需的全部或部分资料的工作。
1.3 包干合同：指按照本合同的约定，承包方承担完成工程资料的提供工作，并按照约定价格一次性支付的合同形式。
1.4 通用条款：指本合同中除特殊条款外，对双方均具有约束力的通用性约定。
二、合同主体
2.1 发包方：指根据本合同规定，负责委托承包方提供工程资料的一方。
2.2 承包方：指根据本合同规定，负责为建设工程提供所需资料的一方。
三、工程概况
3.1 工程名称：根据本合同所述的建设工程项目的官方名称。
3.2 工程地点：本合同所述的建设工程项目的具体地点。
3.3 工程规模：本合同所述的建设工程项目的规模和范围。
3.4 工程内容：本合同所述的建设工程项目的具体内容和要求。
四、合同范围与工作内容
4.1 承包范围：承包方根据本合同的约定，应提供的工程资料的范围和内容。
4.2 工作内容：承包方根据本合同的约定，应完成的具体工作内容。
4.3 资料要求：发包方根据本合同的约定，对承包方提供的工程资料的要求。
五、合同价格与支付
5.1 合同价格：双方根据本合同的约定，确定的承包方提供工程资料的价款。
5.2 价格调整：双方根据本合同的约定，关于合同价格调整的条款。
5.3 支付方式：双方根据本合同的约定，关于支付合同价款的方式。
5.4 支付时间：双方根据本合同的约定，关于支付合同价款的时间。
六、工期与进度
6.1 工期要求：双方根据本合同的约定，对承包方完成工程资料提供工作的时间要求
6.2 进度计划：承包方根据本合同的约定，提供的工程资料工作的进度计划。
6.3 工期延误：双方根据本合同的约定，关于工期延误的处理条款。
八、保密与知识产权
8.1 保密义务：承包方应对在合同履行过程中获得的发包方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经发包方书面同意，不得向任何第三方泄露或公开。
8.2 知识产权保护：发包方应确保提供给承包方的资料不侵犯他人的知识产权，如发生知识产权纠纷，由发包方负责解决并承担相应责任。
九、违约责任
9.1 承包方违约：承包方未按合同约定提供资料或提供的资料不符合质量要求，应承担违约责任，包括但不限于赔偿发包方的损失、延误工期的违约金等。
9.2 发包方违约：发包方未按合同约定支付价款或延迟支付，应承担违约责任，包括但不限于支付延迟付款的利息、赔偿承包方因延迟付款导致的损失等。
9.3 违约赔偿：违约方应按合同约定或依法承担赔偿对方因违约所造成的直接损失。
十、争议解决
10.1 争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁机构：如双方约定仲裁解决争议，应共同选择一家仲裁机构进行仲裁。
10.3 法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
十一、合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更：合同履行过程中，双方经协商一致，可以变更合同内容，变更内容应以书面形式签订补充协议。
11.3 合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同，本合同即告终止。
十二、合同的履行与监督
12.1 履行原则：双方应按照合同约定全面履行各自的权利和义务。
12.2 履行地点：合同履行地点为合同约定的工程地点。
12.3 监督与检查：发包方有权对承包方的资料提供工作进行监督和检查，以确保合同的顺利履行。
十三、其他条款
13.1 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
13.2 force majeure：不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，影响合同的正常履行。
13.3 附则：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十四、附件
14.1 合同附件：包括合同的补充协议、附件表格等。
14.2 相关文件：包括工程设计文件、施工图纸等与合同相关的文件。
14.3 签字盖章页：合同双方在此页签字盖章，以证明合同的有效性。
___________________________
发包方签字：_______________
日期：____年__月__日
___________________________
承包方签字：_______________
日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料：甲方有权根据工程需要，指定承包方使用特定的材料供应商。承包方应按照甲方的要求采购材料，并承担因材料质量问题造成的损失。
1.2 甲方监督权：甲方有权对承包方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合甲方的要求。甲方有权要求承包方对施工过程中的问题进行整改。
1.3 甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据工程需要对合同内容进行变更。如有变更，甲方应与承包方协商一致，并以书面形式签订补充协议。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术支持：乙方应提供专业技术支持，确保工程顺利进行。乙方应在合同约定的时间内，对甲方提出的问题给予解答和支持。
2.2 乙方培训义务：乙方应对甲方指定的施工人员进行必要的培训，确保施工人员掌握工程要求和操作规程。
2.3 乙方保修责任：乙方应对提供的工程资料和施工质量承担保修责任。在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责及时修复或更换。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并应在合同中明确。双方应在合同中约定第三方中介费用的支付方式和支付时间。
3.3 第三方中介的权益保护：第三方中介在履行合同过程中，有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。甲乙双方不得无故拒绝或延迟提供资料，否则应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 承包方提供的工程资料清单
4. 材料供应商名单
5. 技术支持与培训方案
6. 保修条款与保修证书
7. 第三方中介的服务协议
8. 合同履行过程中的相关证明文件与单据
二、违约行为及认定：
1. 承包方未按合同约定提供资料或提供的资料不符合质量要求。
2. 发包方未按合同约定支付价款或延迟支付。
3. 承包方未按合同约定的时间和质量完成工程资料提供工作。
4. 发包方未按合同约定提供施工条件或延迟提供。
5. 第三方中介未公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
6. 任何一方未履行合同约定的其他义务。
三、法律名词及解释：
1. 建设工程：指根据合同规定，由发包方委托承包方负责提供的各项工程资料和服务。
2. 资料承包：指承包方根据合同的约定，承担为建设工程提供所需的全部或部分资料的工作。
3. 包干合同：指按照合同的约定，承包方承担完成工程资料的提供工作，并按照约定价格一次性支付的合同形式。
4. 违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。
5. 违约责任：指违约方根据合同约定或依法应承担的赔偿责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程资料质量问题：承包方应立即进行整改，直至满足发包方要求。发包方有权要求承包方承担因此造成的损失。
2. 工程进度延误：承包方应采取措施加快进度，并向发包方支付违约金。发包方有权要求延长工期。
3. 资料提供不完整或不及时：承包方应尽快补充并提供所需资料。如导致发包方损失，承包方应承担相应责任。
4. 支付问题：如发包方延迟支付，应支付延迟付款的利息。如承包方未按约定提供资料，发包方有权拒绝支付相应款项。
5. 争议解决：双方应通过友好协商解决争议。如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的资料承包合同。
2. 适用于发包方对工程资料有特定要求或指定材料供应商的情况。
3. 适用于承包方提供专业技术支持、培训和保修服务的情况。
4. 适用于有第三方中介协调甲乙双方关系，确保合同顺利履行的情况。
5. 适用于需要详细分工、明确违约责任和争议解决方式的合同。