1、土方清运工程施工合同
甲方：
乙方：
为保证本工程的顺利进行，双方遵循平等、自愿、公平和诚信合作的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：土方清运工程
工程地点：
工程工期：按实际开工时间
二、承包方式及承包内容：
本工程采用固定单价包干的承包方式，工程量暂定 万方，完工以后按实际结算为准。具体内容包括人工、材料、机械、管理费、利润、土方外运手续办理及缴费等全部内容。
承包内容：土方清运工程。
三、合同总价款。
本合同单价款为 元/方。
2、
四、双方责任：
1、甲方责任
1.1甲方监督乙方实施工程进度；
1.2负责工程的按期支付；
1.3乙方施工完毕报甲方验收，甲方在三日内验收，双方办理相关移交工作。
2、乙方责任。
2.1遵守法律、法规和规章，乙方应在其负责的各项工作中遵守本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任；
2.2按照甲方质量进度方面的意图和要求，积极组织施工，不得消极怠工；
2.3乙方负责现场全部安全文明管理，承担相关责任；
2.4土方清运手续办理的相关手续均由乙方负责并承担费用，清运过程中乙方承担工程实施过程中的一切风险（比如违章罚款、交通事故
3、人身安全等）；
2.5乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有工程施工有关或对施工有影响的情况，甲方将施工场地移交给乙方后，乙方有责任和义务保护自身合法权益，应对施工场地上发生的一切负责。若发生非甲方指令而影响施工导致工程拖延及财产损失，由乙方自行消化，甲方概不负责。若发生非政府原因（如当地居民、团体等干扰施工）影响施工导致工期拖延或不能继续施工以及财产损失，均由乙方自行承担。
2.6乙方应约束其施工人员及劳务人员，保证不发生员工或民工结伙到甲方办公室或经营场所聚众闹事及其它过激事件，一旦发生，甲方有权终止合同；乙方除应赔偿甲方损失外，另外按每发生一次过激事件赔付甲方合同造
4、价10%的违约罚款，并承担相应法律责任。
2.7在施工期间，乙方不能以资金不足和其他任何理由提出停工，如果发生停工问题，甲方有权终止合同，所造成经济损失，全部由承担包方承担。
2.8土方清运如达不到甲方要求，乙方承担由此引发的一切经济损失及法律责任。
五、工期说明
1.严格按照合同工期（40日历天）进行施工，不得延误。
六、价格支付
1.乙方进场施工前，甲方支付工程款10万元，开挖完成后支付乙方10万元，剩余工程款在主体楼层建至8层后全部结清。
2.乙方开具3%税率发票
七、工程质量。
1.乙方应严格按照甲方要求组织施工，按现行的国家质量检测标准和国家有关施工验收规范，分项工
5、程质量达到合格以上标准，施工过程中必须服从甲方的安排和指挥。
2.如工程质量达不到甲方要求，乙方应按要求返工修改，并承担相应费用。
3.乙方必须按照甲方指定区域范围进行施工。
八、安全和防火
1.乙方在施工过程中，必须对自己施工的全部内容承担安全生产（防火）责任，并指派专人负责管理及贯彻执行有关安全施工的规章制度和安全操作规程，乙方还应无条件执行甲方根据工程实际情况所发出的特殊安全规定和现场指令。
2.乙方自行提供施工现场所必备的一切安全设施，且该设施必须经过验收合格，劳动保护用品及施工中属于个人使用防护用品由乙方自行解决，甲方有权进行不定期的抽查。
3.乙方人员进场前必须进行有效
6、的安全生产知识普及教育。
4.乙方在施工过程中发生安全事故，应采取措施防止事态扩大而且尽可能保护现场，并立即向甲方报告，积极配合有关部门调查处理事故，并承担全部经济损失和有关赔偿。
九、纠纷解决
合同在执行中如遇到纠纷，双方应协商解决，协商不成，向合同签订所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
1.未经甲方书面同意，合同不允许转让；
2.未尽事宜双方协商解决，如有重大变更双方协商签订补充协议。
3.合同共两份，由甲乙双方持有。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
年 月 日 年 月 日
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
