2025版铝窗施工合同范本.docx

编号：__________

2025版铝窗施工合同范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版铝窗施工合同范本
合同目录
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同签订主体
1.3 合同宗旨
1.4 合同适用范围
第二章：施工内容与要求
2.1 施工项目概述
2.2 施工铝窗规格及质量要求
2.3 施工标准与规范
2.4 施工流程与方法
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
3.2 支付方式与支付时间
3.3 价款调整条件及方法
3.4 工程进度款支付
第四章：施工期限与进度
4.1 施工期限
4.2 施工进度计划
4.3 延期施工的条件与责任
4.4 提前完成施工的奖励与责任
第五章：施工质量与检验
5.1 施工质量标准
5.2 质量控制与检验程序
5.3 质量问题处理
5.4 工程验收
第六章：合同双方的责任与义务
6.1 承包商责任
6.2 甲方（业主）责任
6.3 合同双方共同责任
第七章：合同变更与解除
7.1 合同变更条件
7.2 合同变更程序
7.3 合同解除条件
7.4 合同解除程序
第八章：违约责任
8.1 违约行为
8.2 违约责任认定与计算
8.3 违约赔偿
8.4 违约免责条件
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 协商解决
9.3 调解解决
9.4 仲裁解决
9.5 诉讼解决
第十章：合同的效力、终止与续约
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同续约
第十一章：合同的附则与附件
11.1 合同附件
11.2 合同附则
第十二章：合同的签订、修改与解除
12.1 合同签订程序
12.2 合同修改程序
12.3 合同解除程序
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 法律法规遵守

第十四章：合同争议的适用法律与管辖
14.1 适用法律
14.2 管辖法院
合同编号2025001
第一章：总则
1.2 合同签订主体：甲方（业主）为合同签订主体之一，乙方（承包商）为合同签订主体之二。
1.3 合同宗旨：本合同旨在明确双方在铝窗施工项目中的权利义务，确保工程顺利进行，并达到合同约定的质量标准。
1.4 合同适用范围：本合同适用于甲方与乙方之间的铝窗施工项目。
第二章：施工内容与要求
2.1 施工项目概述：本合同涉及的施工项目为铝窗施工，包括但不限于铝窗的安装、调试、验收等。
2.2 施工铝窗规格及质量要求：乙方应按照合同约定的规格、质量标准提供铝窗，并确保铝窗的安装质量符合相关规范和标准。
2.3 施工标准与规范：乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保施工质量。
2.4 施工流程与方法：乙方应按照合同约定的施工流程和方法进行施工，确保工程顺利进行。
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价：本合同的合同总价为人民币【金额】元（大写：【金额】元整），包括施工费用、材料费用、税费等。
3.2 支付方式与支付时间：甲方应按照合同约定的支付方式和支付时间向乙方支付合同价款。
3.3 价款调整条件及方法：合同价款可根据合同约定的条件及方法进行调整。
3.4 工程进度款支付：甲方应按照工程进度支付相应的工程进度款。
第四章：施工期限与进度
4.1 施工期限：本合同约定的施工期限为【日期】至【日期】。
4.2 施工进度计划：乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工。
4.3 延期施工的条件与责任：乙方如因特殊情况无法按约定时间完成施工，应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意。延期施工所产生的一切费用由乙方承担。
4.4 提前完成施工的奖励与责任：如乙方提前完成施工，甲方应按照合同约定给予相应的奖励。
第五章：施工质量与检验
5.1 施工质量标准：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
5.2 质量控制与检验程序：乙方应建立健全的质量控制与检验制度，甲方有权对施工质量进行监督和检验。
5.3 质量问题处理：如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合合同约定的质量标准。
5.4 工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照验收要求提供相关资料，并配合验收工作。
第六章：合同双方的责任与义务
6.1 承包商责任：乙方应按照合同约定完成施工，并保证施工质量和安全。
6.2 甲方（业主）责任：甲方应按照合同约定履行付款义务，并提供施工所需的现场条件。
6.3 合同双方共同责任：双方应共同维护合同的履行，解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。
第八章：违约责任
8.1 违约行为：包括但不限于乙方未按约定时间完成施工、工程质量不符合约定等。
8.2 违约责任认定与计算：违约方应承担违约责任，具体责任认定与计算方式按照合同约定执行。
8.3 违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照合同约定执行。
8.4 违约免责条件：不可抗力因素导致的违约行为，双方互不追究责任。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。
9.2 协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。
9.3 调解解决：如协商不成，可向专业调解机构申请调解。
9.4 仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。
9.5 诉讼解决：如仲裁不成，任何一方均可向合同约定的法院提起诉讼。
第十章：合同的效力、终止与续约
10.1 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同终止条件：合同在工程验收合格后终止。
10.3 合同续约：如双方同意续约，可按照相同的条件签订新的合同。
第十一章：合同的附则与附件
11.1 合同附件：包括但不限于施工图纸、技术规范、材料规格等。
11.2 合同附则：双方应遵守的国家法律法规、行业标准等。
第十二章：合同的签订、修改与解除
12.1 合同签订程序：双方签字盖章，注明签订日期。
12.2 合同修改程序：合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。
12.3 合同解除程序：合同解除需经双方协商一致，并注明解除日期。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。
13.2 知识产权保护：乙方应确保施工过程中不侵犯他人的知识产权。
13.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。
13.4 法律法规遵守：双方应遵守国家和地方的法律法规，确保合同的合法性。
第十四章：合同争议的适用法律与管辖
14.1 适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。
14.2 管辖法院：如发生诉讼，双方同意提交至合同签订地人民法院管辖。
【合同签字盖章区域】
甲方（签字）：_______________________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：_______________________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：
附加条款一：铝窗质量保证
甲方要求乙方提供的铝窗质量必须达到国家相关标准，且在施工过程中不得有任何质量问题。若乙方在施工过程中出现质量问题，乙方应立即停止施工，并及时修复或更换有问题的铝窗，由此产生的费用由乙方承担。
附加条款二：施工安全
乙方必须遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。乙方应制定并执行施工安全措施，防止安全事故的发生。若在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。
附加条款三：工程进度报告
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：
附加条款一：材料供应
乙方负责提供施工所需的铝窗材料，并保证材料的质量。若乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准，乙方应负责更换或修复，并承担因此产生的费用。
附加条款二：施工技术
乙方应具备先进的施工技术和经验丰富的施工人员，确保施工质量。乙方应对施工人员进行技术培训，确保施工过程中的技术问题得到及时解决。
附加条款三：工程保修
乙方应对施工的铝窗工程提供一定的保修期，保修期内的维修和更换费用由乙方承担。保修期的具体期限和保修内容应在合同中明确规定。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：
附加条款一：中介费用
若合同履行过程中涉及第三方中介，中介费用应由甲方承担。中介费用的具体数额和支付方式应在合同中明确规定。
附加条款二：中介职责
第三方中介在合同履行过程中应履行协调、监督和管理的职责，确保合同的顺利履行。中介方应对甲方和乙方提供的信息保密，不得泄露合同双方的商业秘密。
附加条款三：中介解除合同的条件
若第三方中介未能履行合同约定的职责，甲方和乙方均有权要求中介解除合同。解除合同的条件和程序应在合同中明确规定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 铝窗施工图纸
2. 铝窗技术规范与标准
3. 铝窗材料规格书
4. 施工进度计划表
5. 施工安全措施方案
6. 施工人员名单及资质证明
7. 保修条款与保修期说明
8. 中介服务协议
9. 中介费用支付证明
10. 合同履行监督报告
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定时间完成施工，视为违约。
2. 乙方提供的铝窗材料不符合质量标准，视为违约。
3. 乙方未遵守施工安全规定，导致安全事故，视为违约。
4. 乙方未履行合同约定的保修义务，视为违约。
5. 第三方中介未履行协调、监督和管理职责，视为违约。
6. 第三方中介泄露合同双方商业秘密，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不可预见、不可避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：一方不履行合同约定的义务，应向守约方支付的金钱赔偿。
3. 保修期：乙方对施工的铝窗工程提供的免费维修和更换期限。
4. 中介：在合同履行过程中，协助甲方和乙方沟通、协调的第三方机构或个人。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：乙方应立即采取措施加快进度，并向甲方支付违约金。
2. 材料质量问题：乙方应立即更换不合格材料，并承担因此产生的费用。
3. 安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，承担相应责任。
4. 保修期内维修：乙方应在保修期内负责维修或更换有问题的铝窗。
5. 中介服务不力：甲方和乙方可协商解除中介合同，并寻找新的中介服务。
五、所有应用场景：
1. 铝窗施工合同适用于新建、改建、扩建的建筑项目。
2. 合同适用于甲方为业主，乙方为承包商的场景。
3. 合同可涉及第三方中介，用于协调和管理合同履行。
4. 合同适用于各类铝窗施工项目，无论项目规模大小。
5. 合同适用于国内施工项目，遵守中华人民共和国相关法律法规。