2025安装工程承包合同范本.docx

编号：__________

2025安装工程承包合同范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025安装工程承包合同范本
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同当事人
1.3 合同文件的组成
1.4 合同的生效、变更和解除
1.5 合同的履行和验收
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
2.5 工程预算
第三章：承包人义务
3.1 承包人的一般义务
3.2 承包人的专有义务
3.3 承包人的违约责任
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量控制
4.3 质量验收
4.4 质量争议的处理
第五章：工程进度
5.1 施工计划
5.2 进度控制
5.3 工期延误的处理
5.4 提前完工的奖励
第六章：工程造价
6.1 定价原则
6.2 价格调整
6.3 工程款支付
6.4 竣工结算
6.5 造价争议的处理
第七章：材料和设备
7.1 材料和设备供应
7.2 材料和设备验收
7.3 材料和设备保管
7.4 材料和设备使用
第八章：施工安全
8.1 安全生产责任制
8.2 安全措施

8.3 安全事故的处理
8.4 安全生产培训
第九章：环境保护
9.1 环境保护要求
9.2 环保措施
9.3 环保验收
9.4 环保争议的处理
第十章：合同的变更和解除
10.1 合同变更的条件
10.2 合同变更的程序
10.3 合同解除的条件
10.4 合同解除的程序
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
11.4 争议解决的时效
第十二章：违约责任
12.1 承包人的违约行为
12.2 发包人的违约行为
12.3 违约责任的具体规定
第十三章：合同的履行和验收
13.1 合同履行的条件
13.2 合同验收的程序
13.3 验收结果的确认
13.4 验收争议的处理
第十四章：附则
14.1 合同的生效、终止和保存
14.2 合同的翻译和解释
14.3 合同的修订和补充
14.4 合同解除后的善后处理
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订的。
1.2 合同当事人
甲方：（全称名称），住所地：（详细地址）。
乙方：（全称名称），住所地：（详细地址）。
1.3 合同文件的组成
本合同由合同、附件及其补充协议等组成，附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。
1.4 合同的生效、变更和解除
本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除必须经双方协商一致，并签订书面协议。
1.5 合同的履行和验收
双方应按照合同约定的条款和时间，全面履行各自的义务。工程验收按照合同约定的标准和程序进行。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：（工程名称）。
2.2 工程地点：（工程地点）。
2.3 工程规模：（工程规模）。
2.4 工程内容：（工程内容）。
2.5 工程预算：（工程预算）。
第三章：承包人义务
3.1 承包人的一般义务
承包人应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备供应等工作，并保证工程质量、进度和安全。
3.2 承包人的专有义务
承包人应按照设计文件和施工图纸的要求，完成工程的建设，并承担相应的质量、安全、环保等责任。
3.3 承包人的违约责任
承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
第四章：工程质量
4.1 质量标准
工程质量应符合国家及行业相关标准、规范的要求。
4.2 质量控制
承包人应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制。
4.3 质量验收
工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，方可交付使用。
4.4 质量争议的处理
工程质量争议由双方协商解决，必要时可申请第三方检测机构进行检测。
第五章：工程进度
5.1 施工计划
承包人应按照合同约定的时间节点提交施工计划，并报甲方审批。
5.2 进度控制
承包人应定期向甲方报告工程进度，确保工程按计划进行。
5.3 工期延误的处理
因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。
5.4 提前完工的奖励
提前完成工程且质量合格的，甲方按照合同约定给予奖励。
第六章：工程造价
6.1 定价原则
工程造价根据工程设计文件、施工图纸及市场行情等确定。
6.2 价格调整
合同执行过程中，如遇材料价格变动等不可抗力因素，双方可协商调整价格。
6.3 工程款支付
甲方按照工程进度和合同约定支付工程款。
6.4 竣工结算
工程竣工后，双方按照合同约定进行竣工结算。
6.5 造价争议的处理
工程造价争议由双方协商解决，必要时可申请第三方审计机构进行审计。
第八章：施工安全
8.1 安全生产责任制
双方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全生产职责。
8.2 安全措施
承包人应制定并落实安全措施，确保工程施工安全。
8.3 安全事故的处理
发生安全事故时，双方应立即启动应急预案，并按照有关规定及时报告和处理。
8.4 安全生产培训
承包人应定期对作业人员进行安全生产培训，提高安全意识。
第九章：环境保护
9.1 环境保护要求
双方应遵守国家和地方环境保护法律法规，严格执行环境保护要求。
9.2 环保措施
承包人应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
9.3 环保验收
工程竣工后，双方应按照有关规定进行环保验收。
9.4 环保争议的处理
环保争议由双方协商解决，必要时可申请第三方机构进行评估。
第十章：合同的变更和解除
10.1 合同变更的条件
合同变更应符合法律法规和合同约定，经双方协商一致。
10.2 合同变更的程序
合同变更应签订书面协议，并报相关部门审批。
10.3 合同解除的条件
合同解除应符合法律法规和合同约定，经双方协商一致。
10.4 合同解除的程序
合同解除应签订书面协议，并报相关部门备案。
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
双方可选择仲裁或诉讼等方式解决合同争议。
11.2 仲裁
双方可约定仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决具有终局性。
11.3 诉讼
双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
11.4 争议解决的时效
争议双方应在本合同有效期内解决争议。
第十二章：违约责任
12.1 承包人的违约行为
12.2 发包人的违约行为
12.3 违约责任的具体规定
违约责任的具体规定详见合同附件。
第十三章：合同的履行和验收
13.1 合同履行的条件
双方应按照合同约定全面履行各自的义务。
13.2 合同验收的程序
工程验收按照合同约定的标准和程序进行。
13.3 验收结果的确认
验收合格后，双方签字确认验收报告。
13.4 验收争议的处理
验收争议由双方协商解决，必要时可申请第三方评估。
第十四章：附则
14.1 合同的生效、终止和保存
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期满后自行终止。
14.2 合同的翻译和解释
本合同及其他附件均为中文文本，如有翻译误差，以中文文本为准。
14.3 合同的修订和补充
合同修订和补充应签订书面协议，并与原合同具有同等效力。
14.4 合同解除后的善后处理
合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。
甲方：（签字）
乙方：（签字）
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权
甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对工程设计、施工内容等进行变更。乙方应及时按照甲方的变更要求进行调整。
1.4 甲方终止权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约行为，有权终止合同的履行。合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺
乙方承诺按照合同约定和国家相关标准，保证工程质量。如发生质量问题，乙方应承担相应责任。
2.2 乙方进度承诺
乙方承诺按照合同约定的时间节点完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应违约责任。
2.3 乙方安全责任
乙方应全面负责工程施工安全，确保工程施工过程中不发生安全事故。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
2.4 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的工程设计、技术资料等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助双方解决合同履行过程中的争议。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中明确。双方应按照约定承担相应费用。
3.3 第三方中介的决策权
第三方中介的调解、协调决策具有约束力，双方应予以尊重并遵守。
3.4 第三方中介的变更和解除
如双方对第三方中介的调解、协调结果不满，可协商变更或解除第三方中介。变更或解除第三方中介应签订书面协议，并报相关部门备案。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 技术规范
4. 材料供应清单
5. 施工计划
6. 安全防护措施方案
7. 环保措施方案
8. 工程验收标准
9. 违约金计算公式
10. 安全事故应急预案
11. 保密协议
12. 第三方中介机构资质证明
13. 工程变更申请表
14. 工期延误申请表
15. 质量异议申请表
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
a. 未按约定时间支付工程款
b. 未按约定提供施工场地
c. 未按约定提供材料供应
d. 未按约定履行监督职责
2. 乙方违约行为
a. 未按约定时间完成工程
b. 工程质量不符合约定标准
c. 未按约定采购材料
d. 未按约定采取安全防护措施
3. 第三方中介违约行为
a. 未按约定时间完成调解
b. 调解结果不公正、不公平
c. 未按约定履行保密义务
d. 未按约定提供专业服务
三、法律名词及解释：
1. 合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整平等主体之间合同关系的行为规范。
2. 建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范。
3. 违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，按照法律规定或合同约定向对方支付的金钱。
4. 工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
5. 质量异议：指对工程质量不符合约定标准提出的异议。
6. 第三方中介：指在合同履行过程中，协助双方解决争议的独立第三方机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：双方协商调整工期，必要时签订进度调整协议。
2. 工程质量问题
解决办法：及时整改，重新检验，必要时更换不合格材料或重新施工。
3. 安全事故发生
解决办法：立即启动应急预案，按程序报告并处理，必要时更换施工队伍。
4. 材料供应不足
解决办法：双方协商调整材料供应计划，必要时寻找替代供应商。
5. 合同争议产生
解决办法：友好协商解决，必要时提交第三方中介调解或仲裁。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑安装工程项目的承包合同。
2. 适用于涉及材料供应、施工、验收等工程活动。
3. 适用于需要第三方中介参与调解、协调的工程合同。
4. 适用于双方约定违约责任、工期延误、质量异议等情形。
5. 适用于需要在工程过程中进行监督、管理、保密等要求。