2025版篮球场建设工程施工合同.docx

编号：__________

2025版篮球场建设工程施工合同

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版篮球场建设工程施工合同
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方
1.2 篮球场建设工程的定义
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 术语解释
第二章：工程范围与内容
2.1 工程概述
2.2 施工范围
2.3 施工内容
2.4 工程量清单
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
3.2 支付方式
33 进度付款
3.4 最终付款
3.5 价格调整
第四章：施工进度与工期
4.1 施工计划
4.2 工期要求
4.3 施工进度报告
4.4 工期延误
第五章：施工质量与标准
5.1 质量要求
5.2 施工标准
5.3 质量检查与验收
5.4 质量争议的处理
第六章：施工安全与环保
6.1 安全要求
6.2 环境保护要求
6.3 安全事故的处理
6.4 安全生产的监督
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料与设备的验收
7.4 材料与设备的使用与维护
第八章：施工变更与调整
8.1 变更程序
8.2 变更内容
83 变更价款的确定
8.4 变更对工期的影响
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
9.4 违约争议的解决
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
10.4 争议解决的时间限制
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同的生效条件
11.2 合同的变更程序
11.3 合同的终止条件
11.4 合同终止后的义务
第十二章：合同的履行与监督
12.1 合同的履行
12.2 合同的监督
12.3 合同履行情况的报告
12.4 合同履行情况的检查
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 法律适用与争议解决
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
14.3 附件的补充说明
14.4 附件的修改和替换程序
合同编号202501
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方
1.2 篮球场建设工程的定义
本合同所述篮球场建设工程包括：[篮球场建设地点]的篮球场一座，包括但不限于场地铺设、灯光安装、围栏建设等。
1.3 合同文件的优先顺序
本合同的优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款、标准规范和技术文件、图纸、工程量清单、其他合同文件。
1.4 术语解释
本合同中下列术语的含义如下：
（1）甲方：指[甲方全称]；
（2）乙方：指[乙方全称]；
（3）篮球场建设工程：指本合同第一条所述的篮球场建设工程；
（4）合同协议书：指本合同双方签署的具有法律效力的书面文件；
（5）中标通知书：指甲方发出的，通知乙方其投标已被接受的书面文件；
（6）投标书：指乙方提交的，响应甲方招标文件的书面文件；
（7）专用条款：指本合同中针对特定情况的条款；
（8）通用条款：指本合同中适用于一般情况的条款；
（9）标准规范和技术文件：指本合同中规定的篮球场建设工程的标准规范和技术要求；
（10）图纸：指本合同中规定的篮球场建设工程的设计图纸；
（11）工程量清单：指本合同中列举的篮球场建设工程的工程量清单；
（12）其他合同文件：指本合同中除上述文件以外的其他书面文件。
第二章：工程范围与内容
2.1 工程概述
本合同涉及的篮球场建设工程是一座位于[篮球场建设地点]的篮球场，包括场地铺设、灯光安装、围栏建设等。
2.2 施工范围
乙方的施工范围包括但不限于：篮球场场地铺设、灯光系统安装、围栏建设、相关设施的调试与验收等。
2.3 施工内容
乙方应按照本合同约定的施工范围，完成篮球场建设工程的设计、采购、施工、验收等全部工作。
2.4 工程量清单
本合同附件中列明了篮球场建设工程的工程量清单，乙方应按照工程量清单完成施工。
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
本合同的合同价格为人民币[合同价格]，单位为元。
3.2 支付方式
本合同的支付方式如下：
（1）甲方支付给乙方的款项，应以银行转账方式支付；
（2）甲方支付给乙方的款项，应以人民币支付；
（3）甲方支付给乙方的款项，应按照本合同约定的付款节点支付。
3.3 进度付款
（1）乙方完成工程量清单中30%的工作量后，甲方应支付合同价格的30%作为进度付款；
（2）乙方完成工程量清单中60%的工作量后，甲方应支付合同价格的60%作为进度付款；
（3）乙方完成工程量清单中90%的工作量后，甲方应支付合同价格的90%作为进度付款；
（4）乙方完成全部工程量清单的工作后，甲方应支付合同价格的100%作为进度付款。
3.4 最终付款
本合同的最终付款在本合同约定的保修期满且乙方按照本合同约定完成了工程的保修工作后进行。
3.5 价格调整
（1）因政策调整导致工程材料、设备价格发生变化的，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行价格调整；
（2）因工程设计变更导致工程量发生变化的，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行价格调整。
第四章：施工进度与工期
4.1 施工计划
乙方应按照本合同约定的施工范围和施工内容，制定详细的施工计划，并提交给甲方审批。
4.2 工期要求
本合同约定的篮球场建设工程的工期为[工期天数]天。
4.3 施工进度报告
乙方应按照甲方的要求，定期提交施工进度报告。
4.4 工期延误
如乙方原因导致工期延误，乙方应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
第八章：施工变更与调整
8.1 变更程序
任何一方提出变更需求时，应向另一方提交书面的变更申请，并说明变更的内容和理由。变更申请应在变更发生前[提前通知天数]天内提交。
8.2 变更内容
变更内容应包括但不限于：工程范围、工程量、工程设计、施工方法、施工时间等。
8.3 变更价款的确定
（1）双方协商确定；
（2）甲方委托的第三方机构评估确定；
（3）按照本合同约定的价格调整机制确定
8.4 变更对工期的影响
变更对工期的影响应由乙方评估，并在变更申请中说明。如变更导致工期延误，乙方应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
第九章：违约责任
9.1 违约行为
违约行为包括但不限于：未能按照本合同约定的时间、质量、标准完成工作；未能按照本合同约定的期限支付款项；未能履行本合同约定的其他义务。
9.2 违约责任
违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。
9.3 违约赔偿
违约方的赔偿金额应根据违约程度和损失程度确定，具体金额由双方协商确定。
9.4 违约争议的解决
违约争议应通过协商解决，协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式解决。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
争议的解决方式包括但不限于：协商、调解、仲裁、诉讼等。
10.2 仲裁
双方同意将争议提交[仲裁机构名称]进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
10.3 诉讼
如双方未能达成仲裁协议，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10.4 争议解决的时间限制
双方应在争议发生之日起[时间限制天数]天内解决争议，否则视为放弃争议解决的权利。
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同的生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同的变更程序
合同的变更应按照本合同第八章的约定进行。
11.3 合同的终止条件
（1）合同约定的工程全部完成，并经验收合格；
（2）双方协商一致终止；
（3）依法应当终止的其他情形。
11.4 合同终止后的义务
合同终止后，乙方应按照本合同约定的方式交付工程，并办理相关手续。
第十二章：合同的履行与监督
12.1 合同的履行
双方应按照本合同的约定履行各自的义务。
12.2 合同的监督
甲方有权对乙方的施工情况进行监督，确保工程按计划进行。
12.3 合同履行情况的报告
乙方应定期向甲方报告合同履行情况，包括但不限于工程进度、质量、安全等情况。
12.4 合同履行情况的检查
甲方有权对乙方的工作进行检查，乙方应予以配合。
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
13.2 知识产权保护
双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利、著作权等。
13.3 不可抗力
不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。
13.4 法律适用与争议解决
本合同适用[适用法律]，争议的解决方式按照本合同第十章的约定进行。
第十四章：附件
14.1 附件列表
附件列表包括但不限于：设计图纸、工程量清单、技术规范、材料设备采购合同等。
14.2 附件内容
附件内容应为本合同的补充和详细说明。
14.3 附件的补充说明
附件的补充说明应为本合同附件的修改和替换程序。
14.4 附件的修改和替换程序
附件的修改和替换应经双方协商一致，并以书面形式进行。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方向特定的材料供应商购买材料。乙方应按照甲方的要求，向指定的供应商购买材料，并保证材料的质量、数量和交付时间符合合同要求。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于对施工进度、质量、安全等方面的监督。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行调整和改进。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程需要对施工内容、设计、施工方法等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，并保证工程质量不受影响。
1.4 甲方提前终止权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约、工程质量不符合要求或存在安全隐患等情况，有权提前终止合同。合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成剩余工程，并承担相应的违约责任。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方技术支持
乙方应提供技术支持，确保工程质量符合合同约定的技术要求。乙方应对施工过程中出现的技术问题提供解决方案，并协助甲方解决相关技术问题。
2.2 乙方工期保证
乙方应保证工程按时完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
2.3 乙方质量保证
乙方应保证工程质量符合合同约定的质量要求。工程完成后，乙方应承担工程质量的保修责任，并对工程质量问题负责修复。
2.4 乙方保密义务
乙方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应按照本合同的约定，负责协调甲方和乙方的关系，处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的公正性
第三方中介应保持公正中立，不得偏袒任何一方。第三方中介的裁决应是终局的，对双方均有约束力。
3.3 第三方中介的费用
第三方中介的费用应由双方协商确定，并在合同中列明。费用支付方式应按照合同约定的付款节点进行。
3.4 第三方中介的变更和终止
第三方中介在合同履行过程中，如出现严重违约、损害甲方或乙方利益等情况，双方有权提前终止合同。合同终止后，第三方中介应按照双方的要求，完成剩余工作，并承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 设计图纸
2. 工程量清单
3. 技术规范
4. 材料设备采购合同
5. 施工计划
6. 质量保修书
7. 安全施工方案
8. 环境保护措施计划
9. 变更申请表格
10. 违约金计算公式
11. 仲裁协议
12. 诉讼管辖约定
13. 附件补充说明
二、违约行为及认定：
1. 未能按照约定的时间、质量、标准完成工作
2. 未能按照约定的期限支付款项
3. 未能履行约定的其他义务
4. 工程质量不符合约定的质量要求
5. 工程量不符合约定的工程量
6. 施工方法不符合约定的施工方法
7. 安全施工方案不符合约定的安全要求
8. 环境保护措施计划不符合约定的环保要求
9. 未经对方同意，擅自变更合同内容
10. 未能按照约定时间完成工程，导致工期延误
11. 未能按照约定提供技术支持或技术方案
12. 未能按照约定保持公正中立，偏袒任何一方
13. 未能按照约定完成剩余工作，承担相应违约责任
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：违约方按照约定支付给守约方的金钱赔偿。
3. 仲裁：由双方同意的仲裁机构进行争议解决，裁决是终局的，对双方均有约束力。
4. 诉讼：争议双方将争议提交法院解决。
5. 工期延误：因违约方原因导致工程未能按时完成。
6. 违约责任：违约方应承担的赔偿责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。
7. 质量保修：乙方对工程质量问题负责修复，并承担保修责任。
8. 安全施工：施工过程中应遵守的安全规定和标准。
9. 环境保护：施工过程中应遵守的环境保护规定和标准。
10. 第三方中介：指双方同意的，负责协调甲方和乙方关系的第三方机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定应急预案，调整施工计划，增加人力资源，确保工程进度。
2. 质量问题：加强质量监管，及时发现问题，立即整改，确保工程质量符合要求。
3. 安全问题：严格遵守安全规定，定期进行安全检查，确保施工安全。
4. 环境保护问题：遵守环保规定，采取有效措施，防止环境污染。
5. 争议解决：双方应及时沟通，协商解决争议，如协商不成，可按合同约定的争议解决方式进行。
五、所有应用场景：
1. 篮球场建设工程施工
2. 材料设备采购
3. 施工进度管理
4. 工程质量控制
5. 安全管理
6. 环境保护实施
7. 争议解决
8. 合同履行监督
9. 工程保修
10. 安全施工方案执行
11. 材料设备验收
12. 工程量清单核对
13. 合同变更管理
14. 违约责任追究