2025版110KV配电工程供电施工合同.docx

编号：__________

2025版110KV配电工程供电施工合同

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版110KV配电工程供电施工合同
合同目录
第一章：定义与术语
1.1 本合同的定义
1.2 术语解释
第二章：合同主体
2.1 发包方
2.2 承包方
第三章：工程概况
3.1 工程简介
3.2 工程地点
3.3 工程规模
3.4 工程目标
第四章：工程范围与内容
4.1 工程范围
4.2 工程内容
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格
5.2 支付方式
5.3 支付进度
第六章：工程进度与工期
6.1 工程进度计划
6.2 工期要求
6.3 延期条款
第七章：工程质量与标准
7.1 工程质量要求
7.2 质量验收标准
7.3 质量保证措施
第八章：合同的履行与维护
8.1 合同的履行
8.2 合同的变更
8.3 合同的解除
8.4 合同的维护
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 赔偿方式
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 争议的调解
10.3 争议的仲裁
第十一章：合同的生效与终止

11.1 合同的生效条件
11.2 合同的终止条件
第十二章：合同的附件与附加条款
12.1 附件内容
12.2 附加条款
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 环境保护
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的修订
14.3 合同的废止
合同编号110KV_配电工程_供电施工合同
第一章：定义与术语
1.1 本合同的定义：本合同是指发包方与承包方就110KV配电工程供电施工所达成的明确双方权利义务关系的协议。
1.2 术语解释：
（1）发包方：指具有工程发包资格的电网建设管理单位。
（2）承包方：指具有供电施工资质，承担110KV配电工程供电施工的单位。
（3）工程：指发包方指定的110KV配电工程。
（4）合同价格：指承包方完成合同约定的工程内容，发包方应付给承包方的价款总额。
第二章：合同主体
2.1 发包方：指具有工程发包资格的电网建设管理单位，具体名称见附件一。
2.2 承包方：指具有供电施工资质，承担110KV配电工程供电施工的单位，具体名称见附件一。
第三章：工程概况
3.1 工程简介：110KV配电工程是一座新（扩）建电力设施，主要包括变电站、输电线路、配电室等。
3.2 工程地点：工程具体施工地点见附件二。
3.3 工程规模：工程规模和技术参数见附件三。
3.4 工程目标：按照合同约定的时间、质量和安全标准完成供电施工任务。
第四章：工程范围与内容
4.1 工程范围：本合同工程范围包括但不限于：土建施工、设备安装、线路架设、调试运行等。
4.2 工程内容：包括但不限于：
（1）变电站土建及电气设备安装；
（2）输电线路的塔基建设、电缆铺设、架线施工；
（3）配电室的建设及设备安装；
（4）其他与供电施工相关的辅助工程。
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格：合同价格根据工程量清单和承包方的投标报价确定，具体金额见附件四。
5.2 支付方式：合同价款采用进度付款和最终验收合格后支付。
5.3 支付进度：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间见附件五。
第六章：工程进度与工期
6.1 工程进度计划：承包方应按照发包方要求制定详细的工程进度计划，并报发包方批准。
6.2 工期要求：本工程计划开工日期见附件六，工期为____个月。
6.3 延期条款：
（1）因不可抗力原因导致工程延期，按双方协商确定的方式处理。
（2）因承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应的违约责任。
第七章：工程质量与标准
7.1 工程质量要求：工程质量应符合国家电力行业标准和合同约定的质量要求。
7.2 质量验收标准：工程验收应按照电力行业标准和合同约定的验收程序进行。
7.3 质量保证措施：
（1）承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
（2）承包方应按照合同约定对工程进行自检、互检和专检。
（3）发包方有权对工程质量进行监督检查。
第八章：合同的履行与维护
8.1 合同的履行：承包方应按照合同约定的工程范围、内容、进度、质量等要求履行合同。
8.2 合同的变更：合同履行过程中，如发生变更，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
8.3 合同的解除：合同履行过程中，如发生解除情况，应由双方协商一致，并签订书面解除协议。
8.4 合同的维护：双方应共同努力，维护合同的执行，解决合同履行过程中出现的问题。
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为：包括但不限于未按约定履行合同义务、未按约定完成工程等。
9.2 违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
9.3 赔偿方式：赔偿方式按照双方约定和法律规定执行。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。
10.2 争议的调解：双方可通过第三方调解机构进行争议调解。
10.3 争议的仲裁：如双方约定仲裁，仲裁结果具有终局性，双方均应遵守。
第十一章：合同的生效与终止
11.1 合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同的终止条件：合同在工程验收合格，并完成支付手续后终止。
第十二章：合同的附件与附加条款
12.1 附件内容：包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术参数等。
12.2 附加条款：包括但不限于保密协议、知识产权保护、环境保护等。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：双方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得泄露。
13.2 知识产权保护：双方应尊重对方拥有的知识产权，未经授权不得使用。
13.3 环境保护：双方应遵守国家环境保护法律法规，共同保护环境。
第十四章：附则
14.1 合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。
14.2 合同的修订：合同如需修订，应由双方协商一致，并签订书面修订协议。
14.3 合同的废止：合同一经生效，除非双方协商一致，否则不得单方面废止。
发包方（盖章）：
承包方（盖章）：
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。如有特殊情况，乙方应及时与甲方沟通，征得甲方同意后方可更换供应商。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。
3. 甲方变更权：在合同履行过程中，甲方有权根据工程实际情况对工程范围、内容、进度等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求及时调整施工计划，并报甲方审批。
4. 甲方提前终止权：如乙方严重违约或工程质量、进度和安全不符合合同要求，甲方有权提前终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
5. 甲方索赔权：如乙方原因导致工程质量、进度和安全不符合合同要求，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的赔偿责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保证：乙方应对工程质量承担全权责任，确保工程质量符合合同要求。如工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
2. 乙方进度保障：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
3. 乙方安全责任：乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
4. 乙方材料验收：乙方应按照合同约定的质量要求验收甲方提供的材料，如发现材料不符合要求，乙方有权拒绝接收，并及时通知甲方处理。
5. 乙方保密义务：乙方应对合同内容和双方商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介应客观、公正地履行调解、仲裁或诉讼等职责，维护双方的合法权益。
2. 第三方中介费用：如发生争议，双方应按照约定承担第三方中介费用。如双方未能就费用承担达成一致，可按法院或仲裁机构的规定处理。
3. 第三方中介裁决：第三方中介作出的裁决具有终局性，双方均应遵守。如一方对裁决不服，可依法向法院提起诉讼。
4. 第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容和双方商业秘密予以保密，未经双方同意不得泄露给第三方。
5. 第三方中介独立性：第三方中介应保持独立性，不受任何一方的影响，确保调解、仲裁或诉讼的公正性。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 施工图纸
3. 技术参数
4. 材料供应商名单
5. 施工进度计划
6. 质量验收标准
7. 安全措施方案
8. 保密协议
9. 知识产权保护协议
10. 环境保护协议
11. 变更协议

12. 修订协议
13. 索赔协议
14. 第三方中介机构名单
二、违约行为及认定：
1. 未按约定履行合同义务：包括但不限于未按约定完成工程、未按约定交付材料等。
2. 工程质量不符合要求：工程质量未达到合同约定的标准。
3. 工程进度延迟：未按合同约定的时间完成工程。
4. 安全问题：施工过程中发生安全事故，未采取必要的安全措施。
5. 泄露商业秘密：未经许可泄露合同内容及双方商业秘密。
6. 知识产权侵权：未经授权使用对方的知识产权。
7. 环境保护违规：违反国家环境保护法律法规。
三、法律名词及解释：
1. 违约行为：违反合同约定的行为。
2. 违约责任：违约方应承担的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
3. 合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系。
4. 合同终止：合同双方或单方依法终止合同的效力。
5. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
6. 第三方中介：指进行合同争议调解、仲裁或诉讼的机构或个人。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整施工计划，增加人力物力投入。
2. 工程质量问题：加强质量检测，及时发现问题，及时修复，必要时更换材料或返工。
3. 安全事故：加强安全管理，定期进行安全培训，严格遵守安全规定，发生事故及时报告并处理。
4. 合同变更：双方协商一致后签订书面变更协议，明确变更内容及其影响。
5. 合同争议：通过友好协商解决，协商不成时可选择调解、仲裁或诉讼。
6. 保密泄露：签订保密协议，明确保密义务，加强对保密信息的保护。
五、所有应用场景：
1. 新建或扩建电力设施的供电施工。
2. 涉及土建施工、设备安装、线路架设等工程。
3. 需要按照特定的工程范围、内容、进度、质量要求完成施工任务。
4. 合同双方为具有相应资质的发包方和承包方。
5. 合同履行过程中可能涉及第三方中介机构进行争议解决。
6. 合同双方需遵守国家相关法律法规，如环境保护、知识产权保护等。