2025饮水工程合同.docx

编号：__________

2025饮水工程合同

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025饮水工程合同
合同目录
第一章：合同主体
1.1 合同甲方
1.2 合同乙方
1.3 合同丙方
第二章：项目概述
2.1 项目名称
2.2 项目地点
2.3 项目规模
2.4 项目目标
第三章：合同金额与支付方式
3.1 合同金额
3.2 支付方式
3.3 支付时间表
第四章：工程范围与内容
4.1 工程范围
4.2 工程内容
第五章：工程质量标准
5.1 质量要求
5.2 质量验收
5.3 质量保障措施
第六章：工期与进度
6.1 工程期限
6.2 施工进度计划
6.3 工期延误的处理
第七章：技术支持与服务
7.1 技术支持
7.2 售后服务
7.3 技术培训
第八章：合同的履行与变更
8.1 合同履行
8.2 合同变更
8.3 合同解除
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 争议解决机构
10.3 诉讼管辖
第十一章：合同的生效、终止与解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同解除条件
第十二章：合同的保密条款
12.1 保密内容
12.2 保密期限
12.3 保密违约责任
第十三章：合同的转让与分包
13.1 合同转让
13.2 分包规定
第十四章：其他条款
14.1 不可抗力
14.2 法律适用
14.3 合同附件
合同编号2025WSGC001
第一章：合同主体
1.1 合同甲方（供水方）：
甲方全称：_____________
甲方地址：_____________
联系人：_____________
联系电话：_____________
1.2 合同乙方（施工方）：
乙方全称：_____________
乙方地址：_____________
联系人：_____________
联系电话：_____________
1.3 合同丙方（监理方）：
丙方全称：_____________
丙方地址：_____________
联系人：_____________
联系电话：_____________
第二章：项目概述
2.1 项目名称：2025年度地区饮水工程
2.2 项目地点：地区
2.3 项目规模：铺设饮水管道公里，建设水处理设施一套
2.4 项目目标：确保地区居民在2025年底前喝上安全、干净的饮用水
第三章：合同金额与支付方式
3.1 合同金额：人民币万元整
3.2 支付方式：银行转账
3.3 支付时间表：
（1）合同签订后30日内，支付合同总额的30%
（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%
（3）工程验收合格后，支付合同总额的20%
（4）剩余的10%作为质量保证金，工程保修期结束后支付
第四章：工程范围与内容
4.1 工程范围：包括但不限于饮水管道铺设、水处理设施建设、配套设备采购等
4.2 工程内容：
（1）饮水管道铺设：按照设计图纸要求，完成饮水管道的铺设工作
（2）水处理设施建设：按照设计要求，建设水处理设施，确保水质达到国家标准
（3）配套设备采购：按照甲方要求，采购相关配套设备
第五章：工程质量标准
5.1 质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求
5.2 质量验收：工程验收应由甲方、乙方和丙方共同参与，按照验收标准进行
5.3 质量保障措施：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量
第六章：工期与进度
6.1 工程期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止
6.2 施工进度计划：乙方应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并报甲方备案
6.3 工期延误的处理：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任
第七章：技术支持与服务
7.1 技术支持：乙方应提供技术支持，确保工程的顺利进行
7.2 售后服务：工程验收合格后，乙方应提供一年的免费售后服务
7.3 技术培训：乙方应对甲方操作人员进行必要的技术培训
第八章：合同的履行与变更
8.1 合同履行：乙方应按照合同约定和设计要求，全面履行合同义务
8.2 合同变更：合同履行过程中，如发生变更，应签订补充协议，并经甲方、乙方、丙方同意
8.3 合同解除：合同履行过程中，如发生解除，应签订解除协议，并经甲方、乙方、丙方同意
第九章：违约责任
9.1 违约行为：包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等
9.2 违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等
9.3 违约赔偿：具体赔偿金额和方式，按照合同约定和法律规定执行
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等
10.2 争议解决机构：如选择仲裁，应提交至仲裁委员会；如选择诉讼，应提交至人民法院
10.3 诉讼管辖：如发生诉讼，应由甲方所在地人民法院管辖
第十一章：合同的生效、终止与解除
11.1 合同生效条件：合同自甲方、乙方、丙方签字盖章之日起生效
11.2 合同终止条件：包括但不限于工程验收合格、合同到期等
11.3 合同解除条件：如发生解除，应签订解除协议，并经甲方、乙方、丙方同意
第十二章：合同的保密条款
12.1 保密内容：包括但不限于合同内容、技术资料、商业秘密等
12.2 保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日起年
12.3 保密违约责任：违反保密条款的一方应承担相应的违约责任
第十三章：合同的转让与分包
13.1 合同转让：未经甲方、乙方、丙方同意，任何一方不得将合同转让给第三方
13.2 分包规定：乙方不得将合同工程整体或部分分包给第三方，如确需分包，应事先征得甲方、丙方同意，并签订分包协议
第十四章：其他条款
14.1 不可抗力：因不可抗力导致无法履行合同的，双方应协商解决
14.2 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律
14.3 合同附件：本合同附件包括设计图纸、技术规范、工程量清单等
合同方签字：
（甲方签字）
（乙方签字）
（丙方签字）
日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。若乙方未使用甲方指定供应商的材料，甲方有权要求乙方承担由此增加的成本。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合甲方的要求。甲方可在施工期间派员驻场监督，乙方应提供必要的协助。
3. 甲方变更权：在合同履行过程中，甲方有权根据实际情况变更工程内容、工程量及工程进度。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更产生的额外费用。
4. 甲方提前验收权：在工程进度达到合同约定的基础上，甲方有权提前对工程进行验收。若甲方提前验收合格，乙方应提前交付工程。
5. 甲方索赔权：如乙方在合同履行过程中出现违约行为，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量承诺：乙方承诺工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。若工程质量出现问题，乙方应承担修复及赔偿责任。
2. 乙方工期保证：乙方保证按照合同约定的工期完成工程。若因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同金额的0.5%。
3. 乙方安全责任：乙方在施工过程中应确保施工安全，防止安全事故的发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部赔偿责任。
4. 乙方技术支持：乙方在施工过程中应提供技术支持，确保工程顺利进行。如乙方技术支持不足，导致工程出现问题，乙方应承担相应责任。
5. 乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术资料等进行保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担相应违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同顺利履行。中介方应公正、中立地处理合同履行过程中的争议。
2. 第三方中介费用：中介方的费用由甲方、乙方共同承担。中介费用的计算方式为：按照合同金额的1%计算，由双方在合同签订时一次性支付。
3. 第三方中介违约责任：如中介方在合同履行过程中出现违约行为，甲方、乙方均有权向中介方提出索赔，要求中介方承担相应的违约责任。
4. 第三方中介退出机制：如中介方在合同履行过程中出现严重违约行为，甲方、乙方均有权终止中介服务，并要求中介方退还已支付的中介费用。
5. 第三方中介保密义务：中介方应对在合同履行过程中获得的甲方、乙方商业秘密、技术资料等进行保密，不得泄露给第三方。如中介方违反保密义务，应承担相应违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 设计图纸
2. 技术规范
3. 工程量清单
4. 材料供应商名单
5. 施工进度计划
6. 工程质量验收标准
7. 安全管理制度
8. 保密协议
9. 分包协议
10. 变更协议
11. 违约金计算公式
12. 索赔申请表
13. 工程保修条款
二、违约行为及认定：
1. 工期延误：未按照合同约定的工期完成工程。
2. 工程质量不符合要求：工程质量未达到合同约定的质量标准。
3. 技术支持不足：未能提供合同约定的技术支持。
4. 保密义务违反：泄露合同保密信息给第三方。
5 分包违规：未经甲方同意，乙方将合同工程分包给第三方。
6. 材料供应不符合要求：乙方提供的材料未达到合同约定的标准。
7. 安全事故：因乙方原因导致施工过程中发生安全事故。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
2. 违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。
3. 索赔：一方因对方违约而要求对方承担违约责任的行为。
4. 保修期：合同约定的工程保修期限。
5. 合同解除：合同一方或双方按照合同约定或法律规定解除合同的行为。
6. 仲裁：合同双方约定将争议提交仲裁机构进行审理的一种争议解决方式。
7. 诉讼：争议双方通过法院提起诉讼，请求法院判决解决争议的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工期延误：提前制定应急预案，合理安排施工进度，确保按时完成工程。
2. 工程质量不符合要求：加强质量监管，严格执行验收标准，及时整改不合格工程。
3. 技术支持不足：乙方增派技术人员，提供专业的技术指导和服务。
4. 保密义务违反：违约方承担违约责任，支付违约金，并采取补救措施。
5. 分包违规：终止分包协议，重新签订合规的分包合同。
6. 材料供应不符合要求：更换材料供应商，确保材料质量达到标准。
7. 安全事故：加强施工现场安全管理，定期进行安全培训，避免安全事故的发生。
五、所有应用场景：
1. 城市供水管道铺设工程
2. 农村饮水安全工程
3. 工厂企业内部饮水系统改造工程
4. 学校、医院等公共设施饮水工程
5. 自然灾害重建地区饮水工程
6. 边境地区饮水基础设施建设项目
7. 大型活动临时饮水设施租赁服务
8. 干旱、半干旱地区饮水援助项目
9. 海外援助饮水工程项目
10. 其他各类饮水工程及维修、保养服务。