2025建设工程招投标合同范本.docx

编号：__________

2025建设工程招投标合同范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025建设工程招投标合同范本
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订依据
1.3 合同性质和宗旨
1.4 合同文件组成
1.5 合同生效和解除
第二章：工程概况
2.1 工程建设项目名称
2.2 工程建设地点
2.3 工程规模和建设内容
2.4 工程总投资估算
2.5 工程质量标准
第三章：招标范围和内容
3.1 招标范围
3.2 招标内容
3.3 招标方式
3.4 招标组织形式
第四章：投标人资格条件
4.1 投标人条件要求
4.2 投标人资质等级
4.3 投标人业绩要求
4.4 投标人财务状况
4.5 投标人信用状况
第五章：招标程序和时间安排
5.1 招标程序
5.2 招标公告和投标邀请书
5.3 投标文件递交
5.4 开标、评标和中标
5.5 合同签订时间安排
第六章：投标文件和合同文件
6.1 投标文件构成
6.2 投标文件编制要求
6.3 合同文件构成
6.4 合同文件解释顺序
第七章：工程量清单和报价
7.1 工程量清单编制
72 报价原则
7.3 报价方式
7.4 报价审查和修改
第八章：合同价格和支付
8.1 合同价格确定
8.2 预付款
8.3 工程进度款
8.4 竣工结算
8.5 价格调整
第九章：合同履行和验收
9.1 合同履行期限
9.2 工程质量控制
9.3 工程进度控制
9.4 安全生产管理
9.5 工程验收
第十章：违约责任
10.1 违约行为
10.2 违约责任认定
10.3 违约责任承担方式
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 协商解决
11.3 调解解决
11.4 仲裁解决
11.5 诉讼解决
第十二章：合同的变更、转让和解除
12.1 合同变更
12.2 合同转让
12.3 合同解除
第十三章：一般规定
13.1 合同的生效、修改和终止
13.2 合同的解释和适用法律
13.3 合同的履行和监督
13.4 合同的保密和信息披露
第十四章：附则
14.1 合同附件
14.2 合同修订历史
14.3 合同签订日期和地点
14.4 合同签订人签字盖章
合同编号2025001
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.1.1 发包人：__________
1.1.2 承包人：__________
1.2 合同签订依据
1.2.1 招投标文件
1.2.2 法律法规和政策
1.3 合同性质和宗旨
1.3.1 合同性质：__________
1.3.2 合同宗旨：__________
1.4 合同文件组成
1.4.1 合同协议书
1.4.2 合同条款
1.4.3 工程量清单
1.4.4 技术规范
1.4.5 其他文件
1.5 合同生效和解除
1.5.1 合同生效条件：__________
1.5.2 合同解除条件：__________
第二章：工程概况
2.1 工程建设项目名称：__________
2.2 工程建设地点：__________

2.3 工程规模和建设内容：__________
2.4 工程总投资估算：__________
2.5 工程质量标准：__________
第三章：招标范围和内容
3.1 招标范围：__________
3.2 招标内容：__________
3.3 招标方式：__________
3.4 招标组织形式：__________
第四章：投标人资格条件
4.1 投标人条件要求：__________
4.2 投标人资质等级：__________
4.3 投标人业绩要求：__________
4.4 投标人财务状况：__________
4.5 投标人信用状况：______
第五章：招标程序和时间安排
5.1 招标程序：__________
5.2 招标公告和投标邀请书：__________
5.3 投标文件递交：__________
5.4 开标、评标和中标：__________
5.5 合同签订时间安排：__________
第六章：投标文件和合同文件
6.1 投标文件构成：__________
6.2 投标文件编制要求：__________
6.3 合同文件构成：__________
6.4 合同文件解释顺序：__________
第七章：工程量清单和报价
7.1 工程量清单编制：__________
7.2 报价原则：
7.3 报价方式：__________
7.4 报价审查和修改：__________
第八章：合同价格和支付
8.1 合同价格确定：__________
8.2 预付款：__________
8.3 工程进度款：__________
8.4 竣工结算：__________
8.5 价格调整：__________
第九章：合同履行和验收
9.1 合同履行期限：__________
9.2 工程质量控制：__________
9.3 工程进度控制：__________
9.4 安全生产管理：__________
9.5 工程验收：_________
第十章：违约责任
10.1 违约行为：__________
10.2 违约责任认定：__________
10.3 违约责任承担方式：__________
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式：__________
11.2 协商解决：__________
11.3 调解解决：__________
11.4 仲裁解决：__________
11.5 诉讼解决：__________
第十二章：合同的变更、转让和解除
12.1 合同变更：__________
12.2 合同转让：__________
12.3 合同解除：__________
第十三章：一般规定
13.1 合同的生效、修改和终止：__________
13.2 合同的解释和适用法律：__________
13.3 合同的履行和监督：__________
13.4 合同的保密和信息披露：__________
第十四章：附则
14.1 合同附件：__________
14.2 合同修订历史：__________
14.3 合同签订日期和地点：__________
14.4 合同签订人签字盖章：
14.4.1 发包人签字：__________
14.4.2 承包人签字：__________
14.4.3 见证人签字：__________
发包人（盖章）：_______________________________
承包人（盖章）：_______________________________
见证人（盖章）：_______________________________
签订日期：_____________________
签订地点：_____________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分或全部工程建设所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求，与甲方指定的供应商进行采购。如乙方需自行采购材料，须事先取得甲方书面同意。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，确保工程按期完成并符合质量要求。
3. 甲方变更权
甲方有权根据工程实际情况，对工程设计、施工方案等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。
4. 甲方提前验收权
甲方有权在合同约定的工程验收日期之前，对工程进行提前验收。如甲方提前验收合格，乙方应按照提前验收的日期支付工程款。
5. 甲方终止权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约、工程质量不符合约定等情况，有权终止合同。甲方终止合同的，乙方应承担因此产生的全部责任。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量承诺
乙方承诺所提供的工程质量符合合同约定和国家相关标准。如工程质量出现问题，乙方应承担修复费用并支付违约金。
2. 乙方进度保证
乙方应确保工程按照合同约定的工期完成。如乙方原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，并承担因延期产生的相关费用。
3. 乙方材料和设备保障
乙方应对工程建设所需的材料和设备的质量、数量和供应时间负责。如乙方提供的材料和设备不符合质量要求或供应延迟，应承担相应责任。
4. 乙方安全责任
乙方应按照相关法律法规和安全生产要求，组织施工，确保工程施工安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
5. 乙方保密义务
乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介在合同履行过程中，负责协助甲方和乙方沟通、协调，确保合同顺利履行。如第三方中介未能履行职责，应承担相应责任。
2. 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定的比例承担。如因第三方中介原因导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。
3. 第三方中介的更换
甲方和乙方均有权在合同履行过程中，提出更换第三方中介的要求。更换第三方中介的，双方应协商确定新的中介费用。
4. 第三方中介的回避

第三方中介在合同履行过程中，如存在利益冲突，应主动回避。甲方和乙方均有权要求第三方中介回避，第三方中介应予以配合。
5. 第三方中介的赔偿责任
如第三方中介因过错导致甲方和乙方损失，第三方中介应承担赔偿责任。甲方和乙方均有权向第三方中介追偿。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸和技术规范
2. 工程量清单
3. 投标文件
4. 合同协议书
5. 合同条款
6. 材料和设备供应合同
7. 安全生产管理协议
8. 保密协议
9. 第三方中介服务合同
10. 担保文件
11. 验收报告
12. 工程结算报告
13. 保险单据
14. 其他与合同履行相关的文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
a. 未按约定时间支付预付款、工程进度款或竣工结算款
b. 未按约定提供材料和设备，或提供的材料和设备不符合质量要求
c. 未按约定时间完成工程验收
d. 未按约定提供施工图纸和技术规范，或提供的图纸和规范不符合要求
e. 未按约定支付第三方中介服务费用
2. 乙方违约行为
a. 工程质量不符合约定和国家相关标准
b. 工程进度严重延误，未按约定时间完成工程
c. 未按约定使用甲方指定的材料供应商
d. 未按约定配合甲方监督和检查
e. 泄露甲方商业秘密和个人信息
3. 第三方中介违约行为
a. 未按约定履行协助沟通、协调的职责
b. 未按约定提供合格的服务，导致合同纠纷
c. 存在利益冲突，未主动回避
d. 未按约定时间完成中介服务，导致工程进度延误
e. 未按约定保密，泄露甲方和乙方的商业秘密和个人信息
三、法律名词及解释：
1. 招投标：指招标人发布招标公告，邀请潜在投标人参加投标，并按照一定的程序和标准选择中标人的活动。
2. 投标：指投标人根据招标文件的要求，编制投标文件，并提交给招标人的行为。
3. 中标：指招标人根据投标人的投标文件，确定中标人作为合同的一方。
4. 合同履行：指合同双方按照合同约定，履行各自的权利和义务。
5. 违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务，或履行义务不符合约定的行为。
6. 违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法定责任。
7. 合同解除：指合同双方协商一致，提前终止合同关系。
8. 仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决。
9. 诉讼：指合同双方将合同争议提交人民法院进行审理和判决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：双方协商调整工程进度计划，乙方采取措施加快工程进度。
2. 工程质量问题
解决办法：乙方负责修复质量问题，并支付违约金。双方可协商质量保修期限和保修费用。
3. 材料和设备供应问题
解决办法：乙方更换供应商，或与甲方协商解决供应问题。
4. 合同纠纷
解决办法：双方协商解决，或提交第三方中介、仲裁机构或人民法院处理。
5. 保密泄露
解决办法：违约方承担赔偿责任，签订新的保密协议。
五、所有应用场景：
1. 建设工程项目的招投标阶段
2. 工程建设过程中的合同签订和履行
3. 材料和设备供应合同的签订和履行
4. 第三方中介服务的采购和提供
5. 工程验收和结算
6. 合同争议的解决
7. 工程保险和担保
8. 工程项目的安全生产管理
9. 工程项目的信息保密和信息披露
10. 合同双方的信用管理和风险控制