园林工程分包合同范本(2025版).docx

编号：__________

园林工程分包合同范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

园林工程分包合同范本(2025版)
合同目录
第一章：合同总则
1.1 分包工程的范围与内容
1.2 分包工程的地点与工期
1.3 分包工程的质量和标准
1.4 分包工程的价款及支付方式
第二章：分包商的义务和责任
2.1 分包商的基本义务
2.2 分包商的安全责任
2.3 分包商的工程进度及质量保证
2.4 分包商对分包工程的管理和协调
第三章：发包人的义务和责任
3.1 发包人的基本义务
3.2 发包人的工程变更及调整
3.3 发包人的工程验收及支付
3.4 发包人对分包商的管理和协调
第四章：合同价款及支付
4.1 分包工程的合同总价
4.2 合同价款的支付方式及时间
4.3 工程进度款的支付及比例
4.4 工程变更及调整价款的计算及支付
第五章：工程质量及标准
5.1 分包工程的施工质量标准
5.2 分包工程的验收标准及程序
5.3 工程质量问题的处理及责任分配
5.4 工程质量保证期的规定
第六章：工程进度及工期延误
6.1 分包工程的施工进度计划
6.2 工期延误的原因及处理办法
6.3 工期延误的违约责任及赔偿
6.4 工程提前完成的规定及奖励
第七章：合同的变更、解除和终止
7.1 合同变更的条件及程序
7.2 合同解除的条件及后果
7.3 合同终止的条件及后续处理
7.4 合同变更、解除和终止的费用处理
第八章：违约责任及赔偿
8.1 违约行为的认定及后果
8.2 分包商的违约责任及赔偿
8.3 发包人的违约责任及赔偿
8.4 违约赔偿的计算及支付
第九章：争议解决及法律适用
9.1 合同争议的解决方式
9.2 合同争议的调解及仲裁
9.3 合同争议的法律适用
9.4 法院管辖及法律强制性规定
第十章：合同的生效、修改和解除
10.1 合同的签订及生效条件
10.2 合同的修改及程序
10.3 合同的解除及后果
10.4 合同解除后的权利和义务处理
第十一章：保密条款
11.1 保密信息的定义及范围
11.2 保密信息的保护措施及期限
11.3 保密信息泄露的后果及责任
11.4 保密条款的适用及 enforceability
第十二章：合同的附件和附录
12.1 附件的定义及效力
12.2 附录的内容及形式
12.3 附件和附录的修改及补充
12.4 附件和附录的保管及使用
第十三章：其他条款
13.1 合同的解释及适用法律
13.2 合同的完整性和独立性
13.3 合同的转让及继承
13.4 合同的份数及保管
第十四章：合同的签署
14.1 合同签署的程序及要求
14.2 合同签署的时间及地点
14.3 合同签署人的资格及授权
14.4 合同签署后的生效及履行
合同编号_________
第一章：合同总则
1.1 分包工程的范围与内容：本合同所指的分包工程包括园林绿化、景观建设、园林设施安装等，具体工程内容详见附件一。
1.2 分包工程的地点与工期：分包工程位于_________, 工期自合同签订之日起至_________日止。
1.3 分包工程的质量和标准：分包工程应符合国家及行业相关标准和规范，具体质量要求详见附件二。
1.4 分包工程的价款及支付方式：分包工程的合同总价为人民币_________元（大写：_______________________元整），支付方式详见附件三。
第二章：分包商的义务和责任
2.1 分包商的基本义务：分包商应按照合同约定完成分包工程，并保证工程质量和安全。
2.2 分包商的安全责任：分包商应严格遵守国家和行业的安全规定，对分包工程的安全负全责。
2.3 分包工程的工程进度及质量保证：分包商应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程质量。
2.4 分包商对分包工程的管理和协调：分包商应负责分包工程的日常管理和协调，确保工程顺利进行。
第三章：发包人的义务和责任
3.1 发包人的基本义务：发包人应按照合同约定提供施工场地和施工条件，并按时支付工程款项。
3.2 发包人的工程变更及调整：发包人如有需要变更或调整工程，应提前通知分包商，并协商一致。
3.3 发包人的工程验收及支付：发包人应按照合同约定的标准进行工程验收，并在验收合格后支付工程款项。
3.4 发包人对分包商的管理和协调：发包人应负责对分包商的管理和协调，确保工程顺利进行。
第四章：合同价款及支付
4.1 分包工程的合同总价：分包工程的合同总价为人民币_________元（大写：_______________________元整）。
4.2 合同价款的支付方式及时间：合同价款支付方式为__支付时间为_________。
4.3 工程进度款的支付及比例：工程进度款支付比例为_________，支付时间为_________。
4.4 工程变更及调整价款的计算及支付：工程变更及调整价款的计算和支付方式详见附件四。
第五章：工程质量及标准
5.1 分包工程的施工质量标准：分包工程的质量标准应符合国家及行业相关标准和规范。
5.2 分包工程的验收标准及程序：分包工程的验收标准及程序详见附件五。
5.3 工程质量问题的处理及责任分配：工程质量问题的处理及责任分配详见附件六。
5.4 工程质量保证期的规定：分包工程的质保期为_________年，自工程验收合格之日起计算。
第六章：工程进度及工期延误
6.1 分包工程的施工进度计划：分包工程的施工进度计划详见附件七。
6.2 工期延误的原因及处理办法：工期延误的原因及处理办法详见附件八。
6.3 工期延误的违约责任及赔偿：工期延误的违约责任及赔偿计算方式详见附件九。
6.4 工程提前完成的规定及奖励：工程提前完成的规定及奖励计算方式详见附件十。
第七章：合同的变更、解除和终止
7.1 合同变更的条件及程序：合同变更的条件及程序详见附件十一。
7.2 合同解除的条件及后果：合同解除的条件及后果详见附件十二。
7.3 合同终止的条件及后续处理：合同终止的条件及后续处理详见附件十三。
74 合同变更、解除和终止的费用处理：合同变更、解除和终止的费用处理详见附件十四。
第八章：违约责任及赔偿
8.1 违约行为的认定及后果：违约行为包括未按合同约定完成工程、工程质量不符合标准等，具体后果依据合同约定及法律规定处理。
8.2 分包商的违约责任及赔偿：分包商违约时，应承担相应的违约责任，并赔偿发包人因此造成的损失。
8.3 发包人的违约责任及赔偿：发包人违约时，应承担相应的违约责任，并赔偿分包商因此造成的损失。
8.4 违约赔偿的计算及支付：违约赔偿的计算及支付方式详见附件十五。
第九章：争议解决及法律适用
9.1 合同争议的解决方式：合同争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
9.2 合同争议的调解及仲裁：争议调解和仲裁程序详见附件十六。
9.3 合同争议的法律适用：本合同争议适用中华人民共和国的法律。
9.4 法院管辖及法律强制性规定：本合同争议由合同签订地人民法院管辖。
第十章：合同的生效、修改和解除
10.1 合同的签订及生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同的修改及程序：合同修改需双方协商一致，并以书面形式进行。
10.3 合同的解除及后果：合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。
10.4 合同解除后的权利和义务处理：合同解除后，双方的权利和义务依照合同约定及法律规定处理。
第十一章：保密条款
11.1 保密信息的定义及范围：保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。
11.2 保密信息的保护措施及期限：保密信息应采取适当措施保护，保护期限至合同终止后五年。
11.3 保密信息泄露的后果及责任：保密信息泄露导致损失的，泄露方应承担相应责任。
11.4 保密条款的适用及 enforceability：本保密条款适用于本合同及合同相关的一切书面文件。
第十二章：合同的附件和附录
12.1 附件的定义及效力：附件是合同的重要组成部分，与合同具有同等效力。
12.2 附录的内容及形式：附录包括工程设计图纸、技术规范等，形式可以是书面文件或电子文档。
12.3 附件和附录的修改及补充：附件和附录的修改及补充需双方协商一致，并以书面形式进行。
12.4 附件和附录的保管及使用：附件和附录由发包人保管，双方均应按照合同约定使用。
第十三章：其他条款
13.1 合同的解释及适用法律：本合同的解释及适用法律遵循中华人民共和国的法律规定。
13.2 合同的完整性和独立性：本合同各条款相互独立，不影响其他条款的效力。
13.3 合同的转让及继承：未经对方同意，合同不得转让或继承。
13.4 合同的份数及保管：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十四章：合同的签署
14.1 合同签署的程序及要求：合同签署前应进行充分沟通，确保双方代表具有签署权限。
14.2 合同签署的时间及地点：合同签署时间为____年__月__日，地点为____（具体地址）。
14.3 合同签署人的资格及授权：合同签署人应具有代表双方签署合同的资格和授权。
14.4 合同签署后的生效及履行：合同签署后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
____________________________
（分包商签字盖章）
____________________________
（发包人签字盖章）
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款及说明
1.1 甲方对工程的管理和协调：甲方应指派专门的项目管理人员对分包工程进行日常管理和协调，确保工程顺利进行。
1.2 甲方对工程质量的监督：甲方有权对分包工程的施工质量进行监督和检查，要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。
1.3 甲方对工程进度的控制：甲方有权要求乙方按照约定的工期完成工程，并对工程进度进行控制和监督。
1.4 甲方对工程变更的审批：任何工程变更均需甲方审批，乙方在变更前应向甲方提交详细的变更方案和费用预算。
1.5 甲方对工程款项的支付：甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款项，不得无故拖延或推迟支付。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款及说明
2.1 乙方的施工技术和质量保证：乙方应具备相应的施工技术和质量保证能力，确保分包工程的质量符合合同要求。
2.2 乙方的工程进度报告：乙方应定期向甲方提交工程进度报告，及时更新工程进展情况。
2.3 乙方的工程变更申请：乙方在遇到不可抗力或其他特殊情况导致无法按约定完成工程时，应提前向甲方申请变更。
2.4 乙方的工程保修责任：乙方应对分包工程的质量负责，并按照合同约定的保修期提供保修服务。
2.5 乙方的安全生产责任：乙方应严格遵守国家和行业的安全生产规定，对分包工程的安全负全责。
附加条款三：第三方中介时的特殊条款及说明
3.1 第三方中介的职责和义务：第三方中介应负责协助甲方和乙方进行合同的签订和履行，并提供相关的咨询服务。
3.2 第三方中介的公正性保证：第三方中介应保持中立公正的立场，不偏袒任何一方，并公平处理合同履行过程中出现的争议。
3.3 第三方中介的调解和仲裁：当甲方和乙方在合同履行过程中出现争议时，第三方中介有权进行调解或仲裁，并提供合理的调解方案或裁决结果。
3.4 第三方中介的费用和支付：第三方中介的费用应由双方协商确定，并在合同中明确支付方式和时间。
3.5 第三方中介的合同终止：当合同履行完毕或双方同意终止合同时，第三方中介的职责和义务即告终止。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：分包工程范围及内容详细清单
2. 附件二：分包工程质量标准及要求
3. 附件三：分包工程进度计划及时间表
4. 附件四：分包工程变更及调整价款计算表
5. 附件五：分包工程验收标准及程序
6. 附件六：工程质量问题处理及责任分配方案
7. 附件七：工程进度延误及提前完成规定
8. 附件八：合同变更、解除和终止的条件及程序
9. 附件九：违约行为及违约责任认定表
10. 附件十：争议解决方式及程序
11. 附件十一：合同修改及补充协议
12. 附件十二：保密信息清单及保护措施
13. 附件十三：合同转让及继承授权书
14. 附件十四：合同签署授权书及代表资格证明
二、违约行为及认定：
1. 违约行为：未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准。
2. 违约行为认定：违约行为由甲方或乙方提出，经第三方中介评估确认。
3. 违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失。
4. 违约责任认定：违约责任的认定依据合同约定及法律规定，由第三方中介提供评估意见。
三、法律名词及解释：
1. 分包工程：指发包人将合同中的部分工程分包给具有相应资质的承包商。
2. 违约行为：违反合同约定的一方行为。
3. 违约责任：违约方因违约行为应承担的法律责任。
4. 第三方中介：指在合同履行过程中提供调解、仲裁等服务的独立机构。
5. 合同生效：合同经双方签署后，产生法律效力。
6. 合同解除：合同双方同意终止合同关系。
7. 合同终止：合同因履行完毕或双方同意终止而结束。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定进度计划，定期监控工程进度，及时采取措施解决延误。
2. 工程质量问题：加强质量监督，发现问题及时整改，确保工程质量符合标准。
3. 合同变更：双方协商一致后，签订补充协议，明确变更内容和要求。
4. 合同解除或终止：严格按照合同约定和法律规定处理解除或终止事宜，确保双方权益。
5. 违约争议：通过第三方中介进行调解或仲裁，达成一致解决方案。
五、所有应用场景：
1. 园林工程分包合同范本适用于各类园林绿化、景观建设等项目。
2. 合同适用于分包商具备相应资质和能力，能够按照合同约定完成工程。
3. 合同适用于发包人具备工程发包资格，能够提供施工场地和条件。
4. 合同适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下签订。
5. 合同适用于双方在合同履行过程中可能遇到的各种情况，包括违约行为及解决办法。