广场砖铺贴施工合同(2025版).docx

编号：__________

广场砖铺贴施工合同(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

广场砖铺贴施工合同(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
2.4 工程预算
第三章：施工要求及标准
3.1 施工材料要求
3.2 施工质量标准
3.3 施工安全要求
3.4 施工进度安排
第四章：合同价格及支付方式
4.1 合同总价
4.2 支付方式
4.3 支付时间
4.4 价款调整
第五章：工期及违约责任
5.1 工程期限
5.2 延期违约责任
5.3 提前完成奖励
5.4 违约赔偿
第六章：质量保证及售后服务
6.1 质量保证期限
6.2 质量保证措施
6.3 售后服务承诺
6.4 质量争议解决
第七章：变更及解除合同
7.1 合同变更条件
7.2 合同变更程序
7.3 合同解除条件
7.4 合同解除程序
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁机构
8.3 诉讼管辖法院
第九章：合同的生效、终止和解除
9.1 合同生效条件
9.2 合同终止条件
9.3 合同解除条件
第十章：其他约定
10.1 保密条款
10.2 法律适用
10.3 合同的附件
第十一章：甲方义务及责任
11.1 甲方提供的施工条件
11.2 甲方对乙方施工的支持和配合
11.3 甲方对工程质量的监督和验收
第十二章：乙方义务及责任
12.1 乙方施工资质及经验
12.2 乙方施工团队的配备和管理
12.3 乙方工程进度及质量的保证
第十三章：合同的修订和补充
13.1 合同修订条件
13.2 合同补充内容
13.3 修订和补充的生效程序
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的签署地点和日期
14.3 合同的复印本效力
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：×××广场管理有限责任公司
地址：×××市×××路×××号
1.2 乙方名称：×××建筑装饰工程有限公司
地址：×××市×××路×××号
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程地点：×××市×××广场
2.2 工程规模：广场砖铺贴面积共计××××平方米
2.3 工程内容：广场砖铺贴施工，包括材料供应、施工、验收等
2.4 工程预算：合同总价人民币××××万元
第三章：施工要求及标准
3.1 施工材料要求
3.2 施工质量标准
3.3 施工安全要求
3.4 施工进度安排
第四章：合同价格及支付方式
4.1 合同总价：人民币××××万元
4.2 支付方式：银行转账
4.3 支付时间：按施工进度分阶段支付
4.4 价款调整：如遇材料价格波动、政策调整等，双方协商解决
第五章：工期及违约责任
5.1 工程期限：自合同签订之日起××个月
5.2 延期违约责任：每延期一天，乙方支付甲方违约金××元
5.3 提前完成奖励：提前完成工程，甲方给予乙方奖励××元
5.4 违约赔偿：违约方需支付对方合同总价××%的赔偿金
第六章：质量保证及售后服务
6.1 质量保证期限：自工程验收合格之日起××年
6.2 质量保证措施：乙方对施工质量进行定期检查和维护
6.3 售后服务承诺：如遇质量问题，乙方在××小时内给予解决
6.4 质量争议解决：双方协商解决，如协商不成，提交甲方所在地法院处理
第七章：变更及解除合同
7.1 合同变更条件：双方协商一致，并签订书面变更协议
7.2 合同变更程序：书面协议经双方签字盖章后生效
7.3 合同解除条件：双方协商一致，或一方严重违约导致合同无法履行
7.4 合同解除程序：双方签订书面解除协议，并办理相关手续
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式：双方通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁机构：如双方同意仲裁，仲裁机构为×××仲裁委员会。
8.3 诉讼管辖法院：甲方所在地人民法院。
第九章：合同的生效、终止和解除
9.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 合同终止条件：工程验收合格，乙方完成所有合同义务。
9.3 合同解除条件：双方协商一致，或一方严重违约导致合同无法履行。
第十章：其他约定
10.1 保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
10.2 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
10.3 合同的附件：包括但不限于工程设计图纸、施工方案、材料规格等。
第十一章：甲方义务及责任
11.1 甲方提供的施工条件：甲方应保证施工现场的通行、供电、供水等基本施工条件。
11.2 甲方对乙方施工的支持和配合：甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，提供必要的配合。
11.3 甲方对工程质量的监督和验收：甲方有权对施工过程和工程质量进行监督，并在工程验收时提出意见。
第十二章：乙方义务及责任
12.1 乙方施工资质及经验：乙方应具备相应的施工资质和经验，保证施工的专业性和质量。
12.2 乙方施工团队的配备和管理：乙方应配备合格的施工团队，并负责施工现场的管理和秩序维护。
12.3 乙方工程进度及质量的保证：乙方应按合同约定的进度和质量标准完成施工。
第十三章：合同的修订和补充
13.1 合同修订条件：合同执行过程中，如需对合同内容进行修订或补充，双方应签订书面修订协议。
13.2 合同补充内容：补充协议与本合同具有同等法律效力。
13.3 修订和补充的生效程序：修订协议经双方签字盖章后生效。
第十四章：附则
14.1 合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。
14.2 合同的签署地点和日期：本合同于×××年××月××日在×××市签署。
14.3 合同的复印本效力：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日期：×××年××月××日
多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并保证材料质量符合合同约定的标准。如有争议，甲方有权要求乙方更换供应商或采取其他补救措施。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，并提供必要的便利条件。甲方监督人员应在施工现场出示有效证件。
1.3 甲方变更权
甲方在不改变合同总价的前提下，有权根据工程需要对工程内容、施工方案等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并按时完成。如因变更导致合同总价发生变化，双方应协商解决。
1.4 甲方终止权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或违反法律法规，甲方有权立即终止合同，并要求乙方支付违约金。如乙方因故意或重大过失导致工程质量问题，甲方有权要求乙方返工、修复或赔偿损失。
1.5 甲方解除权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方无法按照约定完成施工任务，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应按照合同约定承担违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺
乙方承诺严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复或返工，并承担相应费用。
2.2 乙方进度保证
乙方应按照合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金。乙方应提前通知甲方工程进度情况，如有特殊情况导致进度延误，乙方应与甲方协商解决。
2.3 乙方安全责任
乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2.4 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的商业秘密和保密信息予以保密，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，乙方应承担违约责任。
2.5 乙方服务承诺
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用及支付方式。如因第三方中介的原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。
3.3 第三方中介的选定
甲乙双方应在合同中明确选定第三方中介的方式。如双方无法达成一致，双方可商请相关行业协会推荐合适的中介机构。
3.4 第三方中介的变更
甲乙双方如需变更第三方中介，应提前通知对方，并协商确定新的中介机构。如双方无法达成一致，双方应继续履行原合同约定的第三方中介。
3.5 第三方中介的退出
第三方中介在完成协调工作后，如有正当理由需退出，甲乙双方应协商确定新的中介机构或采取其他措施继续履行合同。如因第三方中介退出导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案
3. 材料规格书
4. 乙方施工团队资质证明
5. 施工进度计划
6. 安全防护措施方案
7. 质量保证书
8. 乙方保密协议
9. 第三方中介推荐名单
10. 合同变更协议
11. 合同解除协议
12. 工程验收报告
13. 违约金计算公式
14. 安全事故应急预案
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付价款，视为违约。
2. 乙方未按约定时间完成施工，视为违约。
3. 乙方使用非甲方指定供应商的材料，视为违约。
4. 乙方未按约定质量标准施工，视为违约。
5. 乙方未采取必要的安全措施，导致安全事故，视为违约。
6. 乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密，视为违约。
7. 第三方中介未公正、中立地处理争议，视为违约。
8. 第三方中介未按约定时间完成协调工作，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 违约金：当事人违反合同约定，应支付给对方的一种经济赔偿。
4. 工期：合同约定的完成工程的时间。
5. 质量保证：承包人对工程质量承担的保证责任。
6. 保密义务：当事人对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密的义务。
7. 第三方中介：独立于甲乙双方的第三方机构，负责协调双方关系，协助履行合同。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：乙方应采取措施加快进度，必要时甲方可协商延长工期。
2. 材料质量问题：乙方应更换合格材料，并承担更换费用。
3. 安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，甲方有权要求乙方赔偿损失。
4. 保密信息泄露：乙方应立即采取补救措施，并支付违约金。
5. 第三方中介不作为：甲方有权要求更换中介，或协商解决争议。
五、所有应用场景：
1. 广场、公园、道路等公共设施的地面铺装施工。
2. 商业综合体、办公楼、酒店等建筑的室内外铺装施工。
3. 住宅小区、庭院、停车场等私人空间的铺装施工。
4. 各类广场砖、大理石、花岗岩等材料的采购和施工。
5. 工程进度紧迫的场景，如开业庆典、重要会议等。
6. 需要第三方中介协调解决争议的场景。