2025版堡坎施工承包合同.docx

编号：__________

2025版堡坎施工承包合同

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版堡坎施工承包合同
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 合同适用范围
1.3 合同当事人
1.4 合同签订日期与有效期
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模与结构
2.3 工程质量标准
2.4 工程进度要求
第三章：承包人义务
3.1 承包人资质与经验要求
3.2 承包人责任与义务
3.3 承包人施工组织与管理
3.4 承包人施工材料与设备
第四章：工程费用与支付
4.1 工程总价与支付方式
4.2 工程预付款与进度款
4.3 工程变更费用处理
4.4 工程结算与支付时间
第五章：工程质量与验收
5.1 工程质量要求与标准
5.2 工程验收程序与组织
5.3 工程质量问题处理
5.4 工程保修与保修期
第六章：合同的变更与解除
6.1 合同变更条件与程序
6.2 合同解除条件与程序
6.3 合同变更与解除的责任处理
第七章：违约责任
7.1 违约行为与责任
7.2 违约赔偿金额计算
7.3 违约争议解决方式
第八章：不可抗力
8.1 不可抗力的定义与范围
8.2 不可抗力事件的后果处理
8.3 不可抗力导致的合同变更或解除
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 争议调解与仲裁
9.3 法院诉讼程序
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止与解除条件
10.3 合同终止与解除后的权利义务处理
第十一章：合同的附则
11.1 合同的补充与修改
11.2 合同的继承与转让
11.3 合同解除后的权益处理
第十二章：合同附件
12.1 工程设计图纸与技术文件
12.2 施工方案与施工组织设计
12.3 承包人资质证明文件
12.4 其他相关文件

第十三章：合同双方签字盖章
13.1 承包人签字盖章
13.2 发包人签字盖章
第十四章：其他约定
14.1 合同的书面形式与保管
14.2 合同的保密条款
14.3 合同的 language version (如有)
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同背景与目的：本合同系双方就2025版堡坎施工项目达成的一致，旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
1.2 合同适用范围：本合同适用于2025版堡坎施工项目的施工过程及后续保修服务等。
1.3 合同当事人：
甲方：（甲方全称）
乙方：（乙方全称）
1.4 合同签订日期与有效期：本合同于____年__月__日签订，自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
第二章：工程概况
2.1 工程地点：（工程具体地点）
2.2 工程规模与结构：工程包括但不限于堡坎施工、排水系统建设、道路铺设等，具体规模与结构详见附件。
2.3 工程质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及设计文件要求。
2.4 工程进度要求：工程应按照约定的时间表顺利进行，如有变更，应双方协商一致。
第三章：承包人义务
3.1 承包人资质与经验要求：乙方应具备相应的施工资质，并有类似工程的成功经验。
3.2 承包人责任与义务：乙方应按照约定完成工程，确保工程质量、安全进度等目标的实现。
3.3 承包人施工组织与管理：乙方应组建专业的施工团队，明确岗位职责，确保工程顺利进行。
3.4 承包人施工材料与设备：乙方应提供符合工程要求的施工材料和设备，并保证其安全可靠。
第四章：工程费用与支付
4.1 工程总价与支付方式：工程总价为人民币（大写）（金额），支付方式为银行转账。
4.2 工程预付款与进度款：甲方应在合同签订后____日内支付预付款人民币（大写）（金额），进度款按工程进度的实际完成情况进行支付。
4.3 工程变更费用处理：如工程发生变更，变更费用按照双方协商一致的价格进行调整。
4.4 工程结算与支付时间：工程验收合格后，双方按照约定的时间和方式进行工程结算。
第五章：工程质量与验收
5.1 工程质量要求与标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及设计文件要求。
5.2 工程验收程序与组织：工程验收分为初步验收和最终验收，由甲方组织，乙方参与。
5.3 工程质量问题处理：如工程出现质量问题，乙方应在接到通知后____日内进行整改，直至满足要求。
5.4 工程保修与保修期：工程验收合格后，乙方应按约定承担保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。
第六章：合同的变更与解除
6.1 合同变更条件与程序：合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 合同解除条件与程序：合同解除应双方协商一致，并签订书面解除协议。
6.3 合同变更与解除的责任处理：合同变更或解除导致的损失，由责任方承担。
第八章：不可抗力
8.1 不可抗力的定义与范围：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。
8.2 不可抗力事件的后果处理：发生不可抗力事件时，双方应立即协商，采取措施减少损失。不可抗力事件持续期间，双方暂停履行合同。
8.3 不可抗力导致的合同变更或解除：如不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商一致可变更或解除合同。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，可以选择调解或仲裁。
9.2 争议调解与仲裁：调解不成的，争议提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。
9.3 法院诉讼程序：仲裁裁决不服的，可在接到裁决书之日起____日内向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同终止与解除条件：合同终止与解除的条件详见合同约定。
10.3 合同终止与解除后的权利义务处理：合同终止与解除后，双方按照约定处理剩余事项。
第十一章：合同的附则
11.1 合同的补充与修改：合同的补充与修改须经双方协商一致，并以书面形式作出。
11.2 合同的继承与转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。
11.3 合同解除后的权益处理：合同解除后，双方按照约定处理剩余事项。
第十二章：合同附件
12.1 工程设计图纸与技术文件：详见附件。
12.2 施工方案与施工组织设计：详见附件。
12.3 承包人资质证明文件：详见附件。
12.4 其他相关文件：详见附件。
第十三章：合同双方签字盖章
13.1 承包人签字盖章：
（此处留白，供承包人签字盖章）
13.2 发包人签字盖章：
（此处留白，供发包人签字盖章）
第十四章：其他约定
14.1 合同的书面形式与保管：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
14.2 合同的保密条款：双方应对合同内容保密未经对方同意不得向第三方披露。
14.3 合同的 language version (如有)：本合同的____语版本为：____（具体内容）。
（此处留白，供双方签字盖章）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况，对工程设计、施工方案等进行变更。乙方应根据甲方变更通知，及时调整施工计划，确保工程顺利进行。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、安全、进度等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方终止权：在合同履行过程中，如乙方严重违约或发生不可抗力事件导致合同无法履行，甲方有权终止合同。
1.4 甲方解除权：如乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
1.5 甲方索赔权：如乙方施工过程中出现质量问题、安全事故等，甲方有权向乙方提出索赔。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺：乙方承诺按照约定标准完成工程，如工程出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。
2.2 乙方进度承诺：乙方承诺按照约定的时间表完成工程，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方安全责任：乙方应确保施工过程中的安全，采取有效措施预防安全事故的发生。如发生安全事故，乙方应承担相应责任
2.4 乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。
2.5 乙方维修义务：工程验收合格后，乙方应按约定承担保修责任，确保工程在保修期内正常使用。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务，确保工程顺利进行。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担，具体金额双方协商确定。
3.3 第三方中介的权益保护：第三方中介在履行合同过程中，如发生损失，有权向责任方索赔。
3.4 第三方中介的违约责任：第三方中介未按照约定履行义务，导致合同无法履行，应承担违约责任。
3.5 第三方中介的解除权：在合同履行过程中，如出现不可抗力事件或双方协商一致，第三方中介有权解除合同。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸与技术文件
2. 施工方案与施工组织设计
3. 承包人资质证明文件
4. 工程量清单与材料明细表
5. 工程进度计划表
6. 工程质量检验标准
7. 安全生产管理制度
8. 保修条款与保修申请
9. 合同变更协议
10. 争议调解协议
11. 仲裁裁决书
12. 法院判决书
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定时间完成工程，视为违约。
2. 乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。
3. 乙方施工过程中发生安全事故，视为违约。
4. 乙方泄露甲方商业秘密，视为违约。
5. 乙方未按约定支付进度款，视为违约。
6. 甲方未按约定时间支付预付款或进度款，视为违约。
7. 甲方未按约定提供施工条件，视为违约。
8. 甲方未按约定时间进行工程验收，视为违约。
9. 第三方中介未按约定协调双方关系，视为违约。
10. 第三方中介未按约定协助双方履行合同义务，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约行为：违反合同约定的一方行为。
3. 违约责任：违反合同约定的一方应承担的法律责任。

4. 合同解除：合同双方或一方依法终止合同关系的行为。
5. 合同终止：合同双方或一方依法终止合同效力的行为。
6. 保修期：工程验收合格后，承包人对工程承担保修责任的期限。
7. 索赔：一方因对方违约要求对方赔偿损失的行为。
8. 仲裁：合同争议提交仲裁委员会进行裁决的一种解决方式。
9. 法院诉讼：合同争议提交法院进行审理的一种解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商确定延误原因，根据实际情况调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议。
2. 工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时扣除违约金或索赔损失。
3. 安全事故发生：立即报告并采取措施防止扩大损失，依法承担相应责任。
4. 商业秘密泄露：采取补救措施，依法向违约方索赔。
5. 支付纠纷：核对支付金额及时间，协商解决，必要时可通过法律途径解决。
6. 合同变更：双方协商一致，签订书面变更协议。
7. 争议解决：选择调解、仲裁或法院诉讼等方式解决。
五、所有应用场景：
1. 工程承包商与发包方之间的合同。
2. 工程承包商为完成特定工程项目而签订的合同。
3. 涉及工程设计、施工、材料供应等合同。
4. 需要第三方中介协调、监督、管理的合同。
5. 工程验收、保修、索赔等合同相关场景。
6. 工程进度、质量、安全等方面的合同约定。
7. 合同双方因履行合同而产生的权益义务关系。