2025钢结构厂房包工简单合同范本.docx

编号：__________

2025钢结构厂房包工简单合同范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025钢结构厂房包工简单合同范本
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（业主）的基本信息
1.2 乙方（施工方）的基本信息
第二章：工程概述
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 工程总价
3.2 价格条款
3.3 价格调整条款
第四章：合同工期
4.1 工期要求
4.2 工期延误条款
4.3 工期提前完成条款
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
第六章：施工材料
6.1 材料供应
6.2 材料质量要求
6.3 材料验收
第七章：施工安全
7.1 安全要求
7.2 安全事故处理
7.3 安全防护措施
第八章：合同变更
8.1 变更条件
8.2 变更程序
8.3 变更价款
第九章：合同解除
9.1 解除条件
9.2 解除程序
9.3 解除后的责任处理
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任
10.2 乙方违约责任
10.3 违约赔偿
第十一章：争议解决

11.1 争议解决方式
11.2 仲裁条款
11.3 诉讼管辖
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更程序
12.3 合同终止条件
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 不可抗力
13.3 法律适用
13.4 附件
第十四章：合同附件
14.1 工程图纸
14.2 技术说明书
14.3 材料供应清单
14.4 其他相关文件
合同编号：2025STEELFACTORY
第一章：合同主体
1.1 甲方（业主）的基本信息
1.1.1 甲方名称：__________
1.1.2 甲方地址：__
1.1.3 甲方联系人：__________
1.1.4 甲方联系电话：__________
1.2 乙方（施工方）的基本信息
1.2.1 乙方名称：__________
1.2.2 乙方地址：__________
1.2.3 乙方联系人：__________
1.2.4 乙方联系电话：__________
第二章：工程概述
2.1 工程名称：__________钢结构厂房工程
2.2 工程地点：__________
2.3 工程规模：__________
2.4 工程内容：包括但不限于钢结构厂房的设计、制造、运输、安装、调试及验收等。
第三章：合同价格
3.1 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元
3.2 价格条款：双方按照约定的价格条款执行。
3.3 价格调整条款：如遇材料价格波动等不可抗力因素，双方可协商调整价格。
第四章：合同工期
4.1 工期要求：工程自开工之日起，预计__________个月内完成。
4.2 工期延误条款：如乙方原因导致工期延误，应按约定向甲方支付违约金。
4.3 工期提前完成条款：如乙方提前完成工程，经甲方验收合格后，按约定给予奖励。
第五章：施工质量
5.1 质量标准：工程质量应符合国家相关标准和行业规范。
5.2 质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
5.3 质量验收：工程完工后，甲方组织验收，乙方应按要求提供相关资料。
第六章：施工材料
6.1 材料供应：乙方负责提供合格的施工材料，并提供相关质保资料。
6.2 材料质量要求：材料应符合国家相关标准和行业规范。
6.3 材料验收：甲方对乙方提供的材料进行验收，不符合要求的材料应及时退换。
第七章：施工安全
7.1 安全要求：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
7.2 安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按约定处理。
7.3 安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施防止事故的发生。
第八章：合同变更
8.1 变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，双方可协商变更。
8.2 变更程序：变更内容需双方协商一致，并以书面形式确认。
8.3 变更价款：变更导致的价款调整，双方按约定处理。
第九章：合同解除
9.1 解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，双方可协商解除。
9.2 解除程序：解除合同需双方协商一致，并以书面形式确认。
9.3 解除后的责任处理：解除合同后，双方按约定处理后续事宜。
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任：甲方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
10.2 乙方违约责任：乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
10.3 违约赔偿：违约方应赔偿对方因此造成的损失。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式：双方发生争议，可先协商解决；协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
11.2 仲裁条款：双方同意提交__________仲裁委员会进行仲裁。
11.3 诉讼管辖：如双方选择诉讼解决，应提交__________人民法院管辖。
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同变更程序：合同变更需双方书面同意，并签署变更协议。
12.3 合同终止条件：合同执行完毕，双方履行完毕各自的权利义务，合同自然终止。
第十三章：其他条款
13.1 保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密。
13.2 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。
13.3 法律适用：本合同适用__________中华人民共和国法律。
13.4 附件：本合同附件包括工程图纸、技术说明书、材料供应清单等。
第十四章：合同附件
14.1 工程图纸：见附件一。
14.2 技术说明书：见附件二。
14.3 材料供应清单：见附件三。
14.4 其他相关文件：见附件四。
甲方（盖章）：
__________年__________月__________日
乙方（盖章）
__________年__________月__________日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。若乙方未使用甲方指定的供应商，需事先征得甲方同意，否则乙方应承担由此增加的成本和甲方因此造成的损失。
2. 甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的便利条件。
3. 甲方变更权：在合同执行过程中，甲方有权根据实际需要对工程进行变更。乙方应按甲方的变更要求及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。
4 甲方终止权：如乙方严重违反合同约定，甲方有权终止合同。合同终止后，乙方应赔偿甲方因此造成的损失，并支付违约金。
5. 甲方优先购买权：如乙方拟将工程分包或转让给第三方，甲方有权优先购买乙方的权益。乙方应在分包或转让前征得甲方同意，否则甲方有权解除合同。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保障：乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合合同约定。如出现质量问题，乙方应立即修复，并承担修复费用。
2. 乙方进度保障：乙方应按合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，并承担甲方因此造成的损失。
3. 乙方安全责任：乙方应对施工现场的安全负责，确保施工过程中不发生安全事故。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
4. 乙方保密义务：乙方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。如乙方违反保密义务，乙方应支付违约金，并承担甲方因此造成的损失。
5. 乙方权益保障：如甲方未履行合同约定的义务，乙方有权解除合同。合同终止后，乙方应根据实际完成工程量计算价款，并有权要求甲方支付合同约定的奖励或违约金。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介应公正、客观地履行调解、协调职责，协助双方解决合同履行过程中的争议。
2. 第三方中介费用：第三方中介的费用由双方共同承担。如调解、协调成功，双方应按约定支付中介费用。
3. 第三方中介决定效力：经第三方中介调解、协调达成的协议，双方应予以遵守。如一方对调解、协调结果不服，仍可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
4. 第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容及调解、协调过程中的商业秘密予以保密。如中介违反保密义务，中介应承担相应责任。
5. 第三方中介退出：如第三方中介未能履行调解、协调职责，或一方对中介失去信任，双方可协商更换中介。更换中介后，原中介的费用由双方按照约定承担。
本附加条款自双方签字盖章之日起与主合同具有同等法律效力。如本附加条款与主合同冲突，以本附加条款为准。双方在签订合同时，应对本附加条款予以重视，确保双方权益的合理保障。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 材料供应清单
4. 施工方案
5. 安全防护措施方案
6. 乙方资质证明文件
7. 甲方支付凭证
8. 乙方工程进度报告
9. 工程验收报告
10. 变更协议
11. 违约金计算公式
12. 安全事故报告
13. 调解协议书
14. 第三方中介费用支付凭证
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定支付工程款
未按约定提供施工场地
未按约定提供设计图纸或技术参数
未按约定时间完成审批或验收程序
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
使用未经甲方同意的材料供应商
未按约定采取安全防护措施导致安全事故
3. 违约认定：
违约行为的事实依据
违约行为的性质和严重程度
违约行为对合同履行造成的影响
违约责任的承担方式和金额
三、法律名词及解释：
1. 钢结构厂房：指以钢结构为主体的厂房建筑。
2. 包工包料：指乙方承担工程的施工和材料供应。
3. 不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
4. 违约金：指违约方因违约行为应支付给对方的规定金额。
5. 安全事故：指在施工过程中造成人员伤亡或财产损失的事件。
6. 仲裁：指通过仲裁机构对合同争议进行裁决的方式。
7. 诉讼：指通过人民法院对合同争议进行审理的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因分析：天气、材料供应、设计变更等。
解决办法：调整施工计划、加班加点、提前采购材料等。
2. 工程质量问题：
原因分析：施工不当、材料不合格、设计不合理等。
解决办法：及时整改、更换不合格材料、与设计方沟通等。
3. 付款争议：
原因分析：工程量争议、付款条款不明确等。
解决办法：核实工程量、明确付款条款、协商解决等。
4. 安全事故处理：
原因分析：施工安全隐患、违规操作等。
解决办法：加强安全培训、严格执行安全规定、及时报告事故等。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为施工总承包商。
2. 甲方为国有企业，乙方为具备相应资质的私营企业。
3. 甲方为工厂企业，乙方为固定的施工合作方。
4. 工程涉及到的材料供应商、设计院、监理公司等第三方中介。
5. 工程所在地涉及到的政府部门审查、审批、验收等环节。
6. 工程在施工过程中遇到的设计变更、工程量增减等常见问题。
7. 工程完工后的质量保修、维护保养等长期合作场景。