2025版沥青路面合同沥青路面施工协议.docx

编号：__________

2025版沥青路面合同沥青路面施工协议

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版沥青路面合同沥青路面施工协议
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 法律法规的适用
1.5 合同的语言和效力
第二章：合同主体
2.1 发包人
2.2 承包人
2.3 监理人
第三章：工程范围与内容
3.1 工程概述
3.2 施工范围与内容

3.3 工程量清单
3.4 工程质量标准
第四章：合同价格
4.1 合同价格的确定
4.2 价格调整机制
4.3 预付款
4.4 进度付款
4.5 竣工结算
4.6 违约赔偿
第五章：施工进度与工期
5.1 施工计划
5.2 开工与竣工时间
5.3 工期延误
5.4 提前完成工程的奖励
第六章：施工质量与技术要求
6.1 施工技术标准
6.2 材料与设备要求
6.3 施工安全与环保
6.4 工程验收
第七章：合同的变更与解除
7.1 合同变更的条件
7.2 合同变更的程序
7.3 合同解除的条件
7.4 合同解除的程序
第八章：违约责任
8.1 承包人的违约行为
8.2 发包人的违约行为
8.3 违约赔偿责任
第九章：争议解决
9.1 争议的解决方式
9.2 仲裁条款
9.3 诉讼管辖
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同的生效条件
10.2 合同的终止条件
10.3 合同解除后的权利义务处理
第十一章：合同的监督与管理
11.1 监理人的职责
11.2 承包人的义务
11.3 合同监督与管理的其他事项
第十二章：合同信息与保密
12.1 合同信息的交换与保管
12.2 保密条款
第十三章：附则
13.1 合同的转让
13.2 合同的修改与补充
13.3 合同解除后的工程处理
13.4 合同的终止与解除
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同背景与目的：本合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为完成沥青路面施工工程，明确双方权利义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，由发包人与承包人签订的沥青路面施工协议。
1.2 定义与解释：本合同中所使用的词语，如有特殊意义的，其定义与解释见附件一。
1.3 合同文件的优先顺序：合同文件的优先顺序为本合同、附件、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、相关法律法规等。
1.4 法律法规的适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.5 合同的语言和效力：本合同的文字为中文，一式两份，发包人和承包人各持一份，具有同等法律效力。
第二章：合同主体
2.1 发包人：指合同中约定的承担合同义务，有权获得合同工程成果的自然人、法人或其他组织。
2.2 承包人：指合同中约定的承担合同义务，完成合同工程的自然人、法人或其他组织。
2.3 监理人：指由发包人指定的，对承包人的施工过程进行监督、检查和验收的独立第三方。
第三章：工程范围与内容
3.1 工程概述：本合同涉及的沥青路面施工工程位于_________，工程内容包括但不限于沥青混凝土面层、沥青碎石基层、沥青混凝土排水层等
3.2 施工范围与内容：具体施工范围和内容详见附件二。
3.3 工程量清单：工程量清单详见附件三。
3.4 工程质量标准：工程质量应符合《城市道路工程质量验收规范》及相关标准要求。
第四章：合同价格
4.1 合同价格的确定：本合同采用固定总价方式，合同价格详见附件四。
4.2 价格调整机制：合同价格不因材料价格、人工费用等变化而调整。
4.3 预付款：发包人应在合同签订后30日内支付合同总价款的30%作为预付款。
4.4 进度付款：承包人按合同约定的工程进度完成相应工程后，发包人应按实际完成工程量支付进度款。
4.5 竣工结算：工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料和结算申请，发包人按合同约定进行竣工结算。
4.6 违约赔偿：一方违约造成损失的，应按合同约定和法律规定承担违约赔偿责任。
第五章：施工进度与工期
5.1 施工计划：承包人应根据工程特点和施工条件，编制施工组织设计和施工进度计划，并于合同签订后15日内报发包人批准。
5.2 开工与竣工时间：本工程开工时间为合同签订后30日，竣工时间为合同约定的工程内容全部完成。
5.3 工期延误：因承包人原因导致工期延误的，应按合同约定承担违约责任。
5.4 提前完成工程的奖励：如承包人提前完成工程，按照合同约定和发包人的奖励政策给予奖励。
第六章：施工质量与技术要求
6.1 施工技术标准：承包人应按照合同约定的技术标准进行施工，确保工程质量。
6.2 材料与设备要求：承包人应使用合同约定的材料和设备，并保证其质量。
6.3 施工安全与环保：承包人应按照相关法律法规和合同约定，做好施工现场的安全防护和环境保护工作。
6.4 工程验收：工程竣工后，发包人和监理人应按照合同约定的验收程序进行工程验收。
第八章：违约责任
8.1 承包人的违约行为：如承包人未按合同约定完成工程、工程质量不符合约定、工期延误等，均视为违约。
8.2 发包人的违约行为：如发包人未按约定时间支付预付款、进度款、提前完成工程奖励等，均视为违约。
8.3 违约赔偿责任：违约方应向守约方支付合同总价款的10%作为违约金，并承担因此造成的一切损失。
第九章：争议解决
9.1 争议的解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁条款：双方同意，如发生合同争议，可向约定的仲裁委员会申请仲裁。
9.3 诉讼管辖：如双方选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院具有管辖权。
第十章：合同的生效、终止与解除
10.1 合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同的终止条件：工程竣工验收合格，发包人支付完毕全部款项，合同即告终止。
10.3 合同解除后的权利义务处理：合同解除后，承包人应按照发包人的要求做好工程移交工作，并承担因解除合同而产生的损失。
第十一章：合同的监督与管理
11.1 监理人的职责：监理人应按照合同约定和国家相关法律法规，对承包人的施工过程进行监督、检查和验收。
11.2 承包人的义务：承包人应接受监理人的监督、检查和验收，如实提供相关资料，保证工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
11.3 合同监督与管理的其他事项：双方应共同做好施工现场的管理工作，确保工程顺利进行。
第十二章：合同信息与保密
12.1 合同信息的交换与保管：双方应按照合同约定及时交换合同相关信息，并妥善保管合同文件。
12.2 保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
第十三章：附则
13.1 合同的转让：未经对方同意，合同双方不得将合同转让给第三方。
13.2 合同的修改与补充：合同的修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式作出。
13.3 合同解除后的工程处理：合同解除后，双方应按照合同约定和国家相关法律法规，做好工程处理工作。
13.4 合同的终止与解除：本合同在履行完毕、解除或终止后，双方的权利义务即告终止。
第十四章：附件
14.1 附件列表：附件一：定义与解释；附件二：施工范围与内容；附件三：工程量清单；附件四：合同价格；附件五：施工进度与工期；附件六：施工质量与技术要求；附件七：违约责任；附件八争议解决；附件九：合同的生效、终止与解除；附件十：合同的监督与管理；附件十一：合同信息与保密；附件十二：附则。
14.2 附件内容：见上述附件列表。
合同双方签字盖章：
（发包人签字）
（发包人单位盖章）
（承包人签字）
（承包人单位盖章）
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定承包商必须使用的材料供应商。
说明：甲方为了保证工程质量和成本控制，有权指定材料供应商，乙方应遵守甲方的要求。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。
说明：甲方作为项目的主导方，有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合要求。
1.3 甲方调整权：甲方有权根据项目需要调整工程进度和内容。
说明：甲方根据项目实际情况，有权对工程进度和内容进行调整，乙方应积极配合并按照调整后的要求执行。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方自主选择材料供应商：乙方有权自主选择材料供应商，但需符合甲方要求。
说明：乙方作为施工方，有权选择材料供应商，但所选供应商必须符合甲方的要求，以确保工程质量。
2.2 乙方施工质量保障：乙方应对施工质量承担全部责任。
说明：乙方作为施工方，应对施工质量承担全部责任，确保工程符合约定的质量标准。
2.3 乙方工程进度保障：乙方应保证工程按照约定的进度进行，如有延误，应承担违约责任。
说明：乙方作为施工方，应保证工程按照约定的进度进行，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
附加条款三：第三方中介时的特殊条款
3.1 第三方中介的职责：第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决问题。
说明：第三方中介作为中立方，负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决施工过程中的问题和争议。
3.2 第三方中介的监督权：第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督。
说明：第三方中介作为监督方，有权对甲乙双方的履行情况进行监督，确保双方按照合同要求履行合同义务
3.3 第三方中介的调解权：第三方中介有权对甲乙双方的争议进行调解。
说明：第三方中介作为调解方，有权对甲乙双方的争议进行调解，协助双方达成一致解决方案。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
附件一：定义与解释
附件二：施工范围与内容
附件三：工程量清单
附件四：合同价格
附件五：施工进度与工期
附件六：施工质量与技术要求
附件七：违约责任
附件八：争议解决
附件九：合同的生效、终止与解除
附件十：合同的监督与管理
附件十一：合同信息与保密
附件十二：附则
二、违约行为及认定：
1. 承包人违约行为：
未按合同约定完成工程
工程质量不符合约定
工期延误
使用不符合合同要求的材料或设备
违反合同约定的安全与环保标准
2. 发包人违约行为：
未按约定时间支付预付款、进度款
提前完成工程奖励的违反
未按约定提供施工条件或场地
违反合同约定的工程变更或解除条款
3. 违约行为的认定：
违约行为是指合同一方未能履行或未能完全履行合同约定的义务。
违约行为的认定应基于合同条款、法律法规以及实际情况。
违约方应承担违约责任，包括违约金、损害赔偿等。
三、法律名词及解释：
1. 沥青路面施工工程：指使用沥青材料进行路面铺设的工程。

2. 合同总价款：指合同约定的工程完成所需的全部费用。
3. 预付款：指发包人按照合同约定，在工程开始前支付给承包人的款项。
4. 进度款：指发包人按照承包人完成的工程进度支付的款项。
5. 违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。
6. 工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查和评估。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、材料供应不足、施工条件变化等。
解决办法：调整施工计划、优化资源配置、协商延期。
2. 工程质量问题：
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。
解决办法：停工整改、更换不合格材料、设计调整。
3. 合同争议：
原因：对合同条款理解不一致、工程变更等。
解决办法：协商解决、调解、仲裁或诉讼。
4. 付款问题：
原因：发票不合规、付款审批延迟等。
解决办法：确保合规发票、加快审批流程。
五、所有应用场景：
1. 适用于沥青路面施工工程的项目。
2. 适用于发包人与承包人之间的合同关系。
3. 适用于监理人对施工过程的监督与管理。
4. 适用于合同的履行、监督、争议解决等场景。
5. 适用于合同签订、生效、终止与解除的全过程。