建设工程施工合同示范(2025版).docx

编号：__________

建设工程施工合同示范(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同示范(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方
1.2 定义与解释
1.3 合同的生效与终止
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程地点
2.3 工程内容及范围
2.4 工程进度计划
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式与支付计划
3.4 发票与税务
第四章：工程质量与标准
4.1 工程质量要求
4.2 施工标准
4.3 质量保证与检查
4.4 质量争议的处理
第五章：工程进度与交付
5.1 施工进度计划
5.2 工程交付条件
5.3 工期延误
5.4 提前交付
第六章：施工材料与设备
6.1 材料与设备供应
6.2 材料与设备质量
6.3 施工设备的使用与管理
6.4 环保与安全
第七章：施工安全与环保
7.1 安全措施与要求
7.2 安全事故的处理
7.3 环保措施与要求
7.4 职业健康安全
第八章：变更与调整
8.1 合同变更的条件
8.2 变更程序
8.3 变更的费用与时间
8.4 争议的处理
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
9.4 争议的处理
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
10.4 争议解决的时间限制
第十一章：一般条款
11.1 合同的解除
11.2 转让与分包
11.3 保密条款
11.4 法律适用与争议解决
第十二章：合同的签订与生效
12.1 签订程序
12.2 合同的生效条件
12.3 合同的保管与份数
12.4 合同的修订与补充
第十三章：其他条款
13.1 保险
13.2 知识产权保护
13.3 税务
13.4 强制性规定与政府批准
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
14.3 附件的有效性
14.4 附件的修订与补充
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方
（1.1.1）甲方：_________（甲方全称）
（1.1.2）乙方：_________（乙方全称）
1.2 定义与解释
（1.2.1）工程：指_________（工程名称）的建设项目。
（1.2.2）合同期：自合同签订之日起至工程交付之日止。
（1.2.3）合同价款：指合同约定的工程总价。
1.3 合同的生效与终止
（1.3.1）合同自双方签字盖章之日起生效。
（1.3.2）合同在工程交付且甲方支付完毕全部合同价款后终止。
第二章：工程概况
2.1 工程简介
（2.1.1）工程性质：_________（工程性质，如住宅、商业、工业等）。
（2.1.2）工程规模：_________（工程规模描述）。
2.2 工程地点
（2.2.1）工程位于：_________（具体地址）。
2.3 工程内容及范围
（2.3.1）工程内容包括：_________（列举主要工程内容）。
（2.3.2）工程范围：_________（列举工程覆盖区域）。
2.4 工程进度计划
（2.4.1）计划开工日期：_________。
（2.4.2）计划竣工日期：_________。
第三章：合同价格
3.1 合同总价
（3.1.1）合同总价：_________（具体金额）。
3.2 价格调整
（3.2.1）价格调整条件：_________（列举价格调整的条件）。
（3.2.2）价格调整方式：_________（列举价格调整的方式）。
3.3 支付方式与支付计划
（3.3.1）支付方式：_________（现金、转账、支票等）。
（3.3.2）支付计划：_________（分期支付的具体计划）。
3.4 发票与税务
（3.4.1）乙方应向甲方提供合法的税务发票。
（3.4.2）税务承担：_________（甲乙双方税务承担的具体规定）。
第四章：工程质量与标准
4.1 工程质量要求
（4.1.1）工程质量应符合：_________（国家标准、行业标准等）。
4.2 施工标准
（4.2.1）施工应遵守：_________（施工规范、操作流程等）。
4.3 质量保证与检查
（4.3.1）乙方应保证工程质量，并定期进行质量检查。
（4.3.2）检查方式：_________（定期检查、临时检查等）。
4.4 质量争议的处理
（4.4.1）质量争议解决方式：_________（协商、调解、仲裁或诉讼等）。
第五章：工程进度与交付
5.1 施工进度计划
（5.1.1）乙方应按照甲方要求制定施工进度计划。
5.2 工程交付条件
（5.2.1）工程交付条件：_________（完成工程、通过验收等）。
5.3 工期延误
（5.3.1）工期延误的责任：_________（责任归属及处理方式）。
5.4 提前交付
（5.4.1）提前交付的条件：_________（提前交付的具体条件）。
第六章：施工材料与设备
6.1 材料与设备供应
（6.1.1）乙方负责供应工程所需的材料与设备。
6.2 材料与设备质量
（6.2.1）乙方应保证供应的材料与设备质量符合要求。
6.3 施工设备的使用与管理
（6.3.1）乙方应合理使用和管理施工设备。
6.4 环保与安全
（6.4.1）乙方应遵守环保与安全规定，确保工程施工的环保与安全。
第八章：变更与调整
8.1 合同变更的条件
（8.1.1）合同变更的条件：_________（具体列举变更的条件）。
8.2 变更程序
（8.2.1）变更程序：_________（具体描述变更的程序）。
8.3 变更的费用与时间
（8.3.1）变更的费用：_________（描述费用如何计算）。
（8.3.2）变更的时间：_________（描述时间如何调整）。
8.4 争议的处理
（8.4.1）变更争议的处理方式：_________（协商、调解、仲裁或诉讼等）。
第九章：违约责任
9.1 违约行为
（9.1.1）违约行为：_________（具体列举违约的行为）。
9.2 违约责任
（9.2.1）违约责任：_________（具体描述违约责任）。
9.3 违约赔偿
（9.3.1）违约赔偿：_________（描述赔偿的方式和金额）。
9.4 争议的处理
（9.4.1）违约争议的处理方式：_________（协商、调解、仲裁或诉讼等）。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
（10.1.1）争议解决方式：_________（协商、调解、仲裁或诉讼等）。
10.2 仲裁
（10.2.1）仲裁机构：_________（具体列举仲裁机构）。
10.3 诉讼
（10.3.1）诉讼法院：_________（具体列举诉讼法院）。
10.4 争议解决的时间限制
（10.4.1）时间限制：_________（具体描述时间限制）。
第十一章：一般条款
11.1 合同的解除
（11.1.1）解除条件：_________（具体列举解除条件）。
11.2 转让与分包
（11.2.1）转让条件：_________（具体列举转让条件）。
（11.2.2）分包条件：_________（具体列举分包条件）。
11.3 保密条款
（11.3.1）保密内容：_________（具体描述需要保密的内容）。
11.4 法律适用与争议解决
（11.4.1）法律适用：具体列举适用的法律）。
（11.4.2）争议解决：_________（具体描述争议解决的方式）。
第十二章：合同的签订与生效
12.1 签订程序
（12.1.1）签订程序：_________（具体描述签订程序）。
12.2 合同的生效条件
（12.2.1）生效条件：_________（具体列举生效条件）。
12.3 合同的保管与份数
（12.3.1）保管：_________（具体描述合同的保管方式）。
（12.3.2）份数：_________（具体描述合同的份数和分发方式）。
12.4 合同的修订与补充
（12.4.1）修订条件：_________（具体列举修订条件）。
（12.4.2）补充条件：_________（具体列举补充条件）。
第十三章：其他条款
13.1 保险
（13.1.1）保险类型：_________（具体列举需要保险的类型）。
（13.1.2）保险责任：_________（具体描述保险责任）。
13.2 知识产权保护
（13.2.1）保护内容：_________（具体描述需要保护的知识产权内容）。
13.3 税务
（13.3.1）税务责任：_________（具体描述税务责任）。
13.4 强制性规定与政府批准
（13.4.1）强制性规定：_________（具体列举需要遵守的强制性规定）。
（134.2）政府批准：_________（具体描述需要政府批准的事项）。
第十四章：附件
14.1 附件列表
（14.1.1）附件名称：_________（具体列举附件名称）。
（14.1.2）附件内容：_________（具体描述附件内容）。
14.2 附件的有效性
（14.2.1）有效性：_________（具体描述附件的有效性）。
14.3 附件的修订与补充
（14.3.1）修订条件：_________（具体列举
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊规定
1.1 甲方指定供应商
甲方有权指定工程所需材料和设备的供应商。乙方应使用甲方指定的供应商提供的材料和设备，除非甲方明确同意乙方可使用其他供应商。
1.2 甲方监督权
甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于材料和设备的使用、施工质量、进度和安全标准。乙方应积极配合甲方的监督工作，并提供必要的协助和信息。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程进展和需求变化，对工程内容和进度进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用和延误时间。
附加条款二：乙方为主导时的特殊规定
2.1 乙方自主选择供应商
乙方有权自主选择工程所需材料和设备的供应商，除非甲方有特殊要求或限制。乙方应确保供应商提供的材料和设备符合合同规定的质量标准。
2.2 乙方施工管理
乙方应负责施工过程中的管理和组织，确保施工进度、质量和安全。乙方应建立健全的施工管理体系，并对施工现场进行有效控制。
2.3 乙方调整权
乙方有权根据工程实际情况和需求变化，对施工计划进行调整。乙方应在变更发生后及时通知甲方，并承担因调整引起的额外费用和延误时间。
附加条款三：第三方中介的特殊规定
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题和争议。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的诉求，并促使双方履行合同义务。
3.2 第三方中介的监督权
第三方中介有权对甲乙双方的施工过程进行监督，包括但不限于材料和设备的使用、施工质量、进度和安全标准。甲乙双方应积极配合第三方中介的监督工作，并提供必要的协助和信息。
3.3 第三方中介的调解权
在甲乙双方发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解结果对甲乙双方具有约束力，双方应遵守并履行调解协议。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 材料和设备的技术规格书
4. 施工方案和施工进度计划
5. 安全施工措施
6. 环保施工措施
7. 工程质量验收标准
8. 变更申请表
9. 付款申请表
10. 违约金计算公式
11. 保险单据
12. 知识产权授权书
13. 税务登记证明
14. 强制性规定清单
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付预付款或进度款
2. 甲方未按约定提供施工场地或施工条件
3. 甲方未按约定时间完成设计审批或变更审批
4. 乙方未按约定时间完成工程或阶段性工程
5. 乙方未按约定使用甲方指定的供应商材料和设备
6. 乙方未按约定质量标准完成工程
7. 乙方未按约定安全标准进行施工
8. 乙方未按约定提供工程进度报告或施工记录
9. 第三方中介未按约定进行调解或监督
10. 任何一方未按约定履行合同义务或违反合同条款
三、法律名词及解释：
1. 合同违约：违反合同约定的行为
2. 合同解除：根据合同约定或法律规定，终止合同关系

3. 合同变更：对合同内容进行修改或调整
4. 强制性规定：法律、法规或政策规定的必须遵守的规定
5. 知识产权：著作权、专利权、商标权等无形财产权
6. 税务：依法应缴纳的税款
7. 仲裁：通过仲裁机构解决合同争议的方式
8. 诉讼：通过法院解决合同争议的方式
9. 违约金：违约方应支付给对方的一种经济补偿
10. 第三方中介：协助甲乙双方履行合同义务的中立机构
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定备用计划，调整人员和工作时间，必要时与甲方协商延长工期。
2. 材料和设备供应不足：及时与供应商沟通，寻找替代供应商，或与甲方协商推迟工程进度。
3. 设计变更：根据实际情况提出设计变更申请，经甲方批准后进行变更。
4. 安全事故：立即启动应急预案，报告甲方和相关部门，采取措施防止事故扩大，并进行赔偿。
5. 环保问题：遵守环保法规，加强施工现场环保管理，确保工程环保合规。
6. 法律纠纷：通过法律途径解决，如需仲裁或诉讼，应及时申请并准备相关证据。
五、所有应用场景：
1. 适用于建筑工程施工合同
2. 适用于材料和设备供应合同
3. 适用于施工监理合同
4. 适用于设计变更合同
5. 适用于工程保险合同
6. 适用于工程分包合同
7. 适用于工程转让合同
8. 适用于工程咨询合同
9. 适用于其他与工程建设相关的合同