2025版安装劳务分包合同幕墙范本.docx

编号：__________

2025版安装劳务分包合同幕墙范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版安装劳务分包合同幕墙范本
合同目录
第一章：总则
1.1 分包工程的范围和内容
1.2 分包工程的施工地点
1.3 分包工程的施工期限
1.4 分包工程的工程量
1.5 分包工程的工程质量标准
1.6 分包工程的安全生产要求
第二章：分包商的义务和责任
2.1 分包商的资质和能力要求
2.2 分包商对分包工程的施工组织和管理
2.3 分包商对分包工程的质量控制
2.4 分包商对分包工程的安全生产管理
2.5 分包商对分包工程的进度控制
2.6 分包商对分包工程的费用控制
第三章：发包人的义务和责任
3.1 发包人对分包工程的发包和合同签订
3.2 发包人对分包工程的付款和结算
3.3 发包人对分包工程的质量监督和检查
3.4 发包人对分包工程的安全生产监督
3.5 发包人对分包工程的进度监督和协调
3.6 发包人对分包工程的售后服务和支持
第四章：合同价格和支付
4.1 分包工程的合同价格
4.2 合同价格的调整和变更
4.3 发包人的付款条件和支付方式
4.4 分包商的收款条件和收款方式
4.5 分包商对发票和收据的要求
4.6 分包商对工程进度款的申请和审核
第五章：工程质量和技术要求
5.1 分包工程的施工图纸和技术文件
5.2 分包工程的施工标准和规范
5.3 分包工程的材料和设备要求
5.4 分包工程的施工工艺和方法
5.5 分包工程的质量检查和验收
5.6 分包工程的质量保修和维护
第六章：安全生产和环保要求
6.1 分包工程的安全生产管理制度
6.2 分包工程的安全生产措施和操作规程
6.3 分包工程的安全生产教育和培训
6.4 分包工程的安全生产费用和保险
6.5 分包工程的环保要求和措施
6.6 分包工程的职业健康和安全保护
第七章：工程进度和工期延误
7.1 分包工程的施工进度计划
7.2 分包工程的施工进度报告和更新
7.3 分包工程的工期延误和延长
7.4 分包工程的进度罚款和赔偿
7.5 分包工程的进度协调和调整
第八章：合同变更和解除
8.1 合同变更的条件和程序
8.2 合同变更的内容和范围
8.3 合同解除的条件和程序
8.4 合同解除的后果和赔偿
8.5 合同变更和解除的书面通知和确认
第九章：违约责任和安全事故处理
9.1 分包商的违约行为和责任
9.2 发包人的违约行为和责任
9.3 安全事故的及时报告和调查
9.4 安全事故的责任认定和赔偿
95 安全事故的处理程序和结果
第十章：争议解决和法律适用
10.1 合同争议的解决方式
10.2 合同争议的调解和仲裁
10.3 合同争议的诉讼和法院选择
10.4 合同争议的法律适用和解释
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同的签订和生效条件
11.2 合同的终止和解除条件
11.3 合同终止和解除的后果处理
11.4 合同终止和解除的书面文件和确认
第十二章：保密条款和知识产权保护
12.1 合同保密信息的范围和保密期限
12.2 合同保密信息的保护措施和违规责任
12.3 合同知识产权的保护和归属
12.4 合同知识产权的侵权责任和处理
第十三章：其他条款和约定
13.1 合同的不可抗力和免责条件
13.2 合同的保险要求和责任范围
13.3 合同的税务处理和财务规定
13.4 合同的变更和补充协议
13.5 合同的完整性和最终解释权
第十四章：附件和附录
14.1 合同附件的清单和说明
14.2 合同附录的技术文件和图纸
14.3 合同附件的补充协议和修改记录
14.4 合同附件的分包商资质和证明文件
14.5 合同附件的发包人授权和批准文件
合同编号_________
第一章：总则
1.1 分包工程的范围和内容：本合同所指的分包工程为位于_________的幕墙安装工程，包括但不限于幕墙系统的安装、调试、验收和保修等全部工作。
1.2 分包工程的施工地点：分包工程的施工地点为_________。
1.3 分包工程的施工期限：分包工程的施工期限为自合同签订之日起至_________。
1.4 分包工程的工程量：分包工程的工程量详见附件中的工程量清单。
1.5 分包工程的工程质量标准：分包工程应符合国家及行业的相关标准和规范，并达到合同约定的质量要求。
1.6 分包工程的安全生产要求：分包商应严格遵守国家的安全生产法律法规，确保分包工程的安全生产。
第二章：分包商的义务和责任
2.1 分包商的资质和能力要求：分包商应具备从事幕墙安装工程的资质和能力，并提供相应的资质证明文件。

2.2 分包商对分包工程的施工组织和管理：分包商应按合同约定完成分包工程的施工，并对施工过程进行有效管理。
2.3 分包商对分包工程的质量控制：分包商应建立健全质量控制体系，确保分包工程的质量符合合同要求。
2.4 分包商对分包工程的安全生产管理：分包商应制定分包工程的安全生产管理制度，并确保安全生产措施得到有效执行。
2.5 分包商对分包工程的进度控制：分包商应按合同约定的工期完成分包工程，并按进度向发包人报告施工情况。
2.6 分包商对分包工程的费用控制：分包商应合理控制分包工程的费用，确保分包工程的成本不超出合同约定的范围。
第三章：发包人的义务和责任
3.1 发包人对分包工程的发包和合同签订：发包人应按照合同约定向分包商提供分包工程的相关信息，并与分包商签订合同。
3.2 发包人对分包工程的付款和结算：发包人应按合同约定的付款条件和支付方式向分包商支付合同款项。
3.3 发包人对分包工程的质量监督和检查：发包人有权对分包工程的施工质量进行监督和检查，并提出整改要求。
3.4 发包人对分包工程的安全生产监督：发包人应加强对分包工程的安全生产的监督和管理。
3.5 发包人对分包工程的进度监督和协调：发包人应协助分包商解决施工过程中的问题，确保分包工程的进度顺利进行。
3.6 发包人对分包工程的售后服务和支持：发包人应提供分包工程所需的售后服务和技术支持。
第四章：合同价格和支付
4.1 分包工程的合同价格：分包工程的合同总价为人民币_______元（大写：_______________________元整）。
4.2 合同价格的调整和变更：合同价格如需调整或变更，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。
4.3 发包人的付款条件和支付方式：发包人应按合同约定的付款条件和支付方式向分包商支付合同款项。
4.4 分包商的收款条件和收款方式：分包商应按合同约定的收款条件和收款方式接受付款。
4.5 分包商对发票和收据的要求：分包商应向发包人提供合法有效的发票和收据。
4.6 分包商对工程进度款的申请和审核：分包商应按合同约定的条件和程序向发包人申请工程进度款。
第八章：合同变更和解除
8.1 合同变更的条件和程序：合同变更需经双方协商一致，并签订书面补充协议。
8.2 合同变更的内容和范围：合同变更的范围和内容应明确记载在书面补充协议中。
8.3 合同解除的条件和程序：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。
8.4 合同解除的后果和赔偿：合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜，并承担相应的赔偿责任。
8.5 合同变更和解除的书面通知和确认：合同变更或解除的决定应以书面形式通知对方，并由对方确认。
第九章：违约责任和安全事故处理
9.1 分包商的违约行为和责任：分包商违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。
9.2 发包人的违约行为和责任：发包人违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给分包商造成的损失。
9.3 安全事故的及时报告和调查：发生安全事故时，分包商应立即向发包人和相关部门报告，并配合进行调查。
9.4 安全事故的责任认定和赔偿：安全事故的责任认定和赔偿按照国家和行业的相关法律法规处理。
9.5 安全事故的处理程序和结果：安全事故的处理程序和结果应记录在案，并由双方签字确认。
第十章：争议解决和法律适用
10.1 合同争议的解决方式：合同争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
10.2 合同争议的调解和仲裁：合同争议的调解和仲裁按照双方约定的程序和机构进行。
10.3 合同争议的诉讼和法院选择：合同争议的诉讼应在合同约定的法院进行。
10.4 合同争议的法律适用和解释：本合同的解释和适用应遵循中华人民共和国的法律。
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同的签订和生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同的终止和解除条件：合同终止和解除的条件按照本合同第八章的约定执行。
11.3 合同终止和解除的后果处理：合同终止和解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。
11.4 合同终止和解除的书面文件和确认：合同终止和解除的决定应以书面形式通知对方，并由对方确认。
第十二章：保密条款和知识产权保护
12.1 合同保密信息的范围和保密期限：双方在合同执行过程中知悉的保密信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密等。
12.2 合同保密信息的保护措施和违规责任：双方应采取适当措施保护保密信息，违反保密义务的应承担违约责任。
12.3 合同知识产权的保护和归属：合同涉及的知识产权归属按照法律法规和合同约定执行。
12.4 合同知识产权的侵权责任和处理：侵犯知识产权的行为应依法承担相应的责任。
第十三章：其他条款和约定
13.1 合同的不可抗力和免责条件：不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可免除相应的责任。
13.2 合同的保险要求和责任范围：分包商应按照合同约定购买相应的保险，并承担保险责任。
13.3 合同的税务处理和财务规定：双方应按照国家和地方的税务和财务规定处理合同相关的税务和财务事宜。
13.4 合同的变更和补充协议：合同的变更和补充协议应经双方协商一致，并以书面形式签订。
13.5 合同的完整性和最终解释权：本合同的内容完整，解释权归双方共同所有。
第十四章：附件和附录
14.1 合同附件的清单和说明：附件中列明了合同相关的技术文件、图纸、工程量清单等。
14.2 合同附录的技术文件和图纸：技术文件和图纸是合同的重要组成部分，分包商应妥善保管。
14.3 合同附件的补充协议和修改记录：补充协议和修改记录应经双方签字确认。
144 合同附件的分包商资质和证明文件：分包商应提供相关的资质证明文件。
14.5 合同附件的发包人授权和批准文件：发包人应提供相关的授权和批准文件。
合同双方签字：
发包人（盖章）：
分包商（盖章）：
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.2 甲方对工程质量的监督权：甲方 shall have the right to inspect and supervise the quality of the subcontracted work at any time during the course of the project. The乙方 shall provide necessary access and cooperation to facilitate such inspections.
1.3 甲方对工程进度的控制权：甲方 reserves the right to control and adjust the project schedule as necessary. The乙方 shall promptly report to甲方 any delays or issues that may affect the project timeline.
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.5 乙方对合同价款的支付义务：乙方 agrees to make timely payments to the甲方 as provided for in the contract, including any additional costs or adjustments that may arise during the course of the project.
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.2 第三方中介的报酬和费用：The thirdparty intermediary shall be end to receive a reasonable fee for its services, as agreed upon the甲方 and the乙方. The fees shall be paid the parties in accordance with the terms and conditions specified in the Agreement.
3.3 第三方中介的决策权：The thirdparty intermediary shall have the authority to make decisions and resolve disputes in accordance with the terms of the Agreement and applicable laws and regulations. The parties agree to be bound the decisions of the thirdparty intermediary.
3.4 第三方中介的保密义务：The thirdparty intermediary shall maintain strict confidentiality of all confidential information shared the甲方 and the乙方 during the course of the project. The thirdparty intermediary shall not disclose any such information to any unauthorized parties.
3.5 第三方中介的公正性保证：The thirdparty intermediary shall ensure the fairness and impartiality of the resolution process. The thirdparty intermediary shall not favor any party over the other and shall act in accordance with the best interests of both parties.
3.6 第三方中介的合同终止权：The thirdparty inter
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 分包商资质证明文件
3. 发包人授权和批准文件
4. 技术文件和图纸
5. 安全施工方案
6. 合同补充协议
7. 付款计划和进度表
8. 保险单据
9. 完工证明和质量验收报告
10. 售后服务和技术支持协议
二、违约行为及认定：
1. 分包商违约行为：
未能按时完成分包工程
未能达到约定的工程质量标准
未能遵守安全生产规定，导致安全事故
未经发包人同意，擅自变更分包工程范围或内容
未能按照约定支付工程款
2. 发包人违约行为：
未能按时支付工程款
未能提供必要的技术资料和图纸
未能提供安全、适宜的施工环境
未能按照约定提供必要的技术支持和服务
未经分包商同意，擅自变更分包工程范围或内容
3. 违约行为的认定：
违约行为由合同双方共同认定，必要时可由第三方中介机构进行评估和认定。
违约行为应根据实际情况和合同约定进行认定，并按照合同约定的违约责任和赔偿条款进行处理。
三、法律名词及解释：
1. 分包工程：指发包人将部分工程发包给分包商施工的行为。
2. 施工期限：指合同双方约定的分包工程开始施工和完成施工的时间段。
3. 工程质量标准：指合同双方约定的分包工程必须达到的质量要求。
4. 安全生产：指在分包工程施工过程中，确保施工人员生命财产安全的一系列措施和规定。
5. 合同价格：指合同双方约定的分包工程的总价款。
6. 违约责任：指合同一方违反合同约定时，应承担的赔偿和责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 分包商未能按时完成分包工程：
解决方案：发包人可与分包商协商延长工期，或采取其他措施以确保工程按时完成。
2. 分包商未能达到约定的工程质量标准：
解决方案：发包人可要求分包商进行整改，或采取其他措施以确保工程质量符合约定标准。
3. 分包商未能遵守安全生产规定，导致安全事故：
解决方案：发包人可要求分包商承担相应的安全生产责任，并采取措施防止类似事故的再次发生。
4. 发包人未能按时支付工程款：
解决方案：分包商可与发包人协商解决支付问题，必要时可通过法律途径解决。
5. 发包人未能提供必要的技术资料和图纸：
解决方案：分包商可与发包人协商获取必要的技术资料和图纸，或采取其他措施确保施工顺利进行。
五、所有应用场景：
1. 大型建筑工程项目的分包施工
2. 工业项目中的设备安装和调试
3. 商业建筑装修和维护工程
4. 住宅小区的公共设施建设和维修
5. 政府项目的招标和分包施工
6. 跨区域的大型基础设施建设项目
7. 外资企业的工程分包施工
8. 跨国公司的工程项目合作和分包
9. 建筑企业的内部项目分包和管理
10. 建筑行业的供应链管理和分包合作