2019-2025年设备监理师之设备监理合同强化训练试卷A卷附答案.docx

2019-2025年设备监理师之设备监理合同强化训练试卷A卷附答案

单选题（共1000题）
1、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式，形成书面文件。
A.技术资料
B.商务资料
C.合同专用条件
D.合同补遗

【答案】 D
2、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是( )。
A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告
B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查
C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故
D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】 C
3、检核表的核心思想是( )。
A.确定事件的逻辑关系
B.持续改进
C.分析事件的合理性
D.完整描述事件的全过程

【答案】 B
4、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。
A.英语
B.法语
C.世界语
D.合同规定的交流语言

【答案】 D
5、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成( )。
A.合同文件
B.索赔
C.争议
D.变更

【答案】 D
6、下列有关合同解除的叙述，错误的是( )。
A.合同解除包括约定解除和法定解除
B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力
C.当事人协商一致，可以解除合同
D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭

【答案】 D
7、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置
B.可以留置的财产包括不动产
C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置
D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同

【答案】 A
8、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当( )。
A.通知债权人
B.经债权人同意
C.与第三人约定且经主管部门批准
D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】 B
9、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是( )。
A.工程师
B.工程师的助理
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
10、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A

11、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是( )。
A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果
B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充
C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责
D.参加工程竣工验收

【答案】 C
12、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.政府主管部门

【答案】 B
13、下列属于民事法律关系客体中行为的是( )。
A.货币
B.计算机软件
C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务
D.专利权

【答案】 C
14、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指( )。
A.招标人是具备法人资格的经济实体
B.招标人是具有相应资质的企业法人
C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员
D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】 C
15、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是( )。
A.工程量清单合同
B.固定总价合同
C.成本加固定费用
D.混合合同

【答案】 B
16、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。
A.工程师
B.争端评判委员会(DAB)
C.仲裁机构
D.人民法院

【答案】 B
17、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是( )。
A.农产品质量
B.建筑工程质量
C.建筑材料质量
D.军工产品质量

【答案】 C
18、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是( )。
A.收到违约通知不改正
B.企业破产
C.放弃工程
D.不按合同规定实施工程

【答案】 B
19、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是( )。
A.向丙公司承担违约责任
B.向甲公司承担违约责任
C.向丙公司承担赔偿责任
D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任

【答案】 B
20、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是( )。
A.当事人的名称或者姓名和住所
B.标的、数量、质量、价款或者报酬
C.履行期限、地点和方式
D.”一裁二审“条款

【答案】 D
21、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是( )。
A.请求乙双倍返还定金40万元
B.请求乙支付违约金30万元
C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元
D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元

【答案】 D
22、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有( )。
A.资格预审
B.资格后审
C.特别审查
D.现场踏勘

【答案】 A
23、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失( )。
A.实体民事权利
B.胜诉权
C.起诉权
D.抗辩权

【答案】 B
24、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 B
25、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
26、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的( )。
A.缺陷通知期延长损失
B.费用支出，且含合理利润
C.直接损失
D.费用支出，但不含合理利润

【答案】 B
27、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。
A.设备的购买价格
B.设备的残值
C.设备的全部重置成本
D.设备的制造成本

【答案】 C
28、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由( )人民法院管辖。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.合同标的物所在地
D.被告住所地或合同履行地

【答案】 D
29、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
30、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由( )承担责任。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 B
31、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
32、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由( )承担。
A.乙
B.甲
C.甲、乙共同
D.甲、乙按比例

【答案】 B
33、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
34、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，( )是工程师可以行使的权力之一。
A.修改施工计划
B.解除承包商根据合同应承担的责任
C.在工程进行中向承包商发布信息和指示
D.解除雇主根据合同应承担的责任

【答案】 C
35、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责( )。
A.包换
B.保修
C.包修
D.包修或包换

【答案】 D
36、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是( )。
A.期满前3个月内
B.期满前6个月内
C.期满后15日内
D.期满后3个月内

【答案】 A
37、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是( )。
A.质物可以是正在建造的建筑物
B.质权分为动产质权和不动产质权
C.质权人对质物孳息享有收取权
D.质权人有权使用质物

【答案】 C
38、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是( )。
A.承包人行使优先权的期限为1年
B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失
C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者
D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】 C
39、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。
A.原告
B.第三人
C.证人
D.被告

【答案】 C
40、承包商编制的质量管理计划，在得到( )的批准后，将此类文件提交给工程师参考。
A.业主
B.承包商项目经理
C.承包商
D.工程师代表

【答案】 B
41、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
42、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。
A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测
B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测
C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】 D
43、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。
A.地方标准
B.国家标准
C.乙方要求
D.甲方企业标准

【答案】 B
44、只有当工程师向承包商签发了( )，才能认为承包商的合同义务已经完成。
A.接收证书
B.履约证书
C.最终付款证书
D.结清证明

【答案】 B
45、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。
A.合同管理部门
B.财务管理部门
C.合同执行部门
D.技术管理部门

【答案】 A
46、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向( )提出赔偿要求。
A.本单位安全生产管理人员
B.政府安全生产监管部门
C.本单位
D.本单位上级主管部门

【答案】 C
47、下列关于仲裁审理的说法，正确的是( )。
A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理
B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理
C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况
D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实

【答案】 A
48、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。
A.撤销案件
B.中止审理
C.终结审理
D.缺席判决

【答案】 D
49、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是( )。
A.一般保证
B.保证人要求的方式
C.债权人要求的方式
D.连带责任保证

【答案】 D
50、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是( )。
A.总承包单位
B.总承包单位施工负责人
C.分包人
D.施工人员

【答案】 C
51、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是( )。
A.DAB决定
B.友好协商
C.仲裁
D.诉讼

【答案】 C
52、设备工程项目合同体系分析的重点在于( )。
A.不同合同间的工作协调
B.检核合同成立所必备的条款
C.均衡双方当事人的权利和义务
D.设计特殊事件的处理机制

【答案】 A
53、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。
A.提出索赔事由
B.核定实际损失
C.提出索赔依据
D.提出赔偿金额

【答案】 B
54、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。
A.无效
B.可撤销
C.可变更
D.效力待定

【答案】 A
55、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院负责安全生产监督管理的部门
C.天津市人民政府建设行政主管部门
D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

【答案】 C
56、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是( )。
A.侵权
B.合同
C.无因管理
D.不当得利

【答案】 B
57、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。
A.某新式武器的设计
B.地震灾区道路抢修
C.部分使用国有投资项目的施工
D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】 C
58、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是( )。
A.向丙公司承担违约责任
B.向甲公司承担违约责任
C.向丙公司承担赔偿责任
D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任

【答案】 B
59、根据我国《合同法》，要约的生效时间为( )。
A.要约人发出要约时
B.要约到达受要约人时
C.要约人通知受要约人时
D.受要约人作出承诺时

【答案】 B
60、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 A
61、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由( )负责办理投保手续。
A.承包商
B.业主
C.承运人
D.设备供应商

【答案】 A
62、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
63、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是( )。
A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果
B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充
C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责
D.参加工程竣工验收

【答案】 C
64、下列关于联营体的说法，错误的是( )。
A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任
B.联营体的牵头方应由联营体各方认可
C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方
D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】 C
65、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。
A.工程师收到最终报表
B.业主收到结清证明
C.工程师收到结清证明
D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】 D
66、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，( )中，支付给承包商。
A.签发临时付款证书
B.列入当月付款证书
C.列入竣工结算报表
D.签发索赔付款证书

【答案】 B
67、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后( )内进行竣工试验。
A.14天
B.21天
C.28天
D.35天

【答案】 B
68、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。
A.原告
B.第三人
C.证人
D.被告

【答案】 C
69、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。
A.开工日期
B.签发付款证书
C.签发接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
70、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是( )。
A.修补质量缺陷
B.结算预付款
C.设计交底
D.裁决合同争端

【答案】 A
71、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。
A.受赠
B.收益
C.继承
D.受让

【答案】 B
72、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是( )。
A.该炉具尚未投入流通
B.该居民获得炉具的途径不清
C.该居民应当向提供炉具的人索赔
D.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】 A
73、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是( )。
A.开标
B.组织现场踏勘
C.发出投标邀请书
D.发布招标公告

【答案】 D
74、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
75、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。
A.工程师
B.工程师代表
C.承包商
D.业主

【答案】 D
76、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。
A.开工日期
B.签发付款证书
C.签发接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
77、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。
A.发件人的主营业地
B.发件人的经常居住地
C.收件人的主营业地
D.收件人的经常居住地

【答案】 C
78、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是( )。
A.9月10日
B.9月20日
C.9月25日
D.9月30日

【答案】 B
79、根据《物权法》，物权分为( )。
A.所有权、债权和用益物权
B.动产物权、不动产物权和权利质权
C.所有权、用益物权和担保物权
D.抵押权、质权和留置权

【答案】 C
80、下列关于仲裁审理的说法正确的是( )。
A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理
B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理
C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况
D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实

【答案】 A
81、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由( )编制。
A.承包商根据中标合同金额
B.承包商根据投标金额
C.工程师根据合同价格
D.业主根据资金落实情况

【答案】 A
82、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是( )。
A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果
B.设备承揽合同是要式合同
C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同
D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同

【答案】 A
83、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
84、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。
A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程
B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验
C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期
D.承包商可自行完成竣工试验

【答案】 A
85、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是( )。
A.农产品质量
B.建筑工程质量
C.建筑材料质量
D.军工产品质量

【答案】 C
86、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 B
87、在设备采购合同中，设备所有权自( )时起转移。
A.支付定金
B.支付价款
C.交付设备所有权凭证
D.交付设备

【答案】 D
88、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。
A.工程师签发接收证书后的14
B.业主接收工程后的21
C.缺陷通知期届满后的14
D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

【答案】 D
89、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。
A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额
B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额
C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费
D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】 C
90、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，( )。
A.违约金与定金可以同时并用
B.甲方可以选择适用违约金或者定金
C.乙方可以选择适用违约金或者定金
D.双方应当协商适用违约金或定金

【答案】 B
91、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。
A.主要工艺、技术采用特定专有技术
B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.国有资金投资占控股或者主导地位

【答案】 C
92、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.造成工程暂停的责任方

【答案】 C
93、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。
A.安全生产监督管理部门
B.煤矿安全监察机构
C.劳动监察主管部门
D.建设行政主管部门

【答案】 D
94、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。
A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况
B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任
C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任
D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】 C
95、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是( )。
A.工程师承担风险，承包商承担费用
B.工程师承担风险，业主承担费用
C.承包商承担风险和费用
D.业主承担风险和费用

【答案】 C
96、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.政府主管部门

【答案】 B
97、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括( )。
A.合同偏差原因分析
B.合同偏差责任分析
C.合同偏差后果分析
D.合同偏差处理结果分析

【答案】 D
98、设备工程项目合同体系分析的重点在于( )。
A.不同合同间的工作协调
B.检核合同成立所必备的条款
C.均衡双方当事人的权利和义务
D.设计特殊事件的处理机制

【答案】 A
99、根据我国《招标投标法》规定，开标由( )主持，邀请所有投标人参加。
A.招标地建设主管部门
B.工程项目所在地建设主管部门
C.招标人
D.招标代理机构

【答案】 C
100、法定代理终止条件是( )
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托
C.代理人辞去委托
D.代理人丧失行为能力

【答案】 D
101、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。
A.有关行政监督部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.行业协会

【答案】 A
102、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是( )。
A.中标合同金额
B.合同价格
C.承包商的报价金额
D.评标价格

【答案】 A
103、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与( )不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。
A.实际进度
B.进度计划前锋线
C.承包商经营计划
D.承包商人员培训安排

【答案】 A
104、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。
A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作
B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用
C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿
D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】 A
105、业主可以使用某部分工程的条件是( )。
A.工程师为该部分工程签发了接收证书
B.承包商完成了该部分工程的全部施工
C.已经对该部分工程进行了竣工试验
D.业主已对该部分工程支付了工程款

【答案】 A
106、劳动争议仲裁时效期间为( )。
A.60天
B.6个月
C.1年
D.2年

【答案】 C
107、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照( )的计算方法，支付逾期付款利息。
A.合同约定
B.买受人提供
C.银行延期付款规定
D.法律规定

【答案】 A
108、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力
C.当事人可以通过调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁

【答案】 C
109、下列关于委托合同的说法不正确的是( )
A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础
B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务
C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已
D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】 D
110、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。
A.投标人相互串通投标
B.投标人与招标人串通招标投标
C.投标人以行贿手段谋取中标
D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】 D
111、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。

A.有关行政监督部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.行业协会

【答案】 A
112、下列单位可以作保证人的是( )。
A.教育部直属高校
B.医科大学附属医院
C.社会团体
D.企业法人的子公司

【答案】 D
113、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。
A.即时处分权
B.使用权
C.留置权
D.收益权

【答案】 C
114、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括( )。
A.具体合同事件
B.设备工程进度情况
C.工程资金使用情况
D.合同管理人员管理情况

【答案】 D
115、资金安排证明的应当由( )出具。
A.工程师
B.业主
C.业主开户银行
D.保险公司

【答案】 C
116、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。
A.工期、费用和利润
B.费用和利润
C.工期和费用
D.工期和利润

【答案】 C
117、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由( )承担修正该项损失的费用。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.保险公司

【答案】 B
118、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在( )时正在使用的。
A.基准日期
B.投标截止日期
C.中标通知到达承包商
D.开工日期

【答案】 A
119、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给( )。
A.工程师
B.监理公司
C.业主
D.安全生产主管部门

【答案】 A
120、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是( )。
A.交付设备
B.交付设备所有权凭证和其他凭证
C.移交设备中体现的知识产权
D接受设备检验

【答案】 C
121、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。
A.按变更的内容确定
B.由仲裁机构裁决决定合同内容
C.推定为未变更
D.重新确定合同内容

【答案】 C
122、承包商提交履约保证的期限是( )。
A.收到中标函后的28天内
B.签订合同后的28天内
C.收到开工通知后的28天内
D.设备工程合同生效前

【答案】 A
123、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。
A.以银行贷款年利率计算
B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算
C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算
D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】 C
124、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是( )。
A.工程量清单合同
B.固定总价合同
C.成本加固定费用
D.混合合同

【答案】 B
125、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是( )。
A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因
B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意
C.修改合同中业主的职责
D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】 C
126、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是( )。
A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬
B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责
C.承揽人应就该部分工作对定作人负责
D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作

【答案】 C
127、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
128、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
129、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是( )。
A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率
B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差
C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解
D.冲突会