实用版居间工程合同.doc

有用版居间工程合同
发包方(甲方): 承包方(乙方):　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体状况,双方达成如下协议，实验室装修承包合同范本。　　第1条 工程概况　　
1.
1、 工程名称：
1.
2、 工程地点：　　
1.
3、 承包方式：
1.
4、 施工面积：　　
1.
5、 工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日完工。
1.
6、 合同价款(人民币大写)：　　第2条 甲方工作　　
2.
1、 开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1份，并向乙方进行现场交底。全部XX或部分XX房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX的房屋中滞留的家具、陈X等采用保护措施。向乙方提供施工所必须的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。　　
2.
2、 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。　　
2.
3、 如确实必须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.
4、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承当相应费用。　　第3条 乙方工作　　
3.
1、 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案计划，交甲方审定。　　
3.
2、 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。　　第4条 关于工期的约定　　
4.
1、 甲方要求比合同约定的工期提前完工时，应征得乙方的同意，并支付乙方赶工采用的措施费用。
4.
2、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。　　
4.
3、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，合同范本《实验室装修承包合同范本》。　　
4.
4、 因制定变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上(一周内累　　计计算)，工期相应顺延。　　第5条 关于工程质量及验收的约定　　
5.
1、 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到合格标准时，应向乙方支付由此增加的费用。　　
5.
2、 甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。假设甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。假设复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工、工期顺延;假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延。
5.
3、 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。
5.
4、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。　　
5.
5、 工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知 三____日内组织验收、移交手续。如甲方在规按时间内未能组织验收，必须及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认完工工期，并承当乙方的看管费用及相关费用。　　第6条 付款方式　　
6.
1、 本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款完工结算时一次付清。　　备注：　　
6.
2、 本工程装修保修期为12个月。　　第7条 奖励和违约责任　　
7.
1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。　　
7.
2、 由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前完工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。　　
7.
3、 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承当。　　
7.
4、 未通过甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当。　　
7.
5、 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。　　
7.
6、 因一方原因，合同无法持续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。　　第8条　　争议或纠纷处理　　
8.
1、 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采用协商解决或请有关部门进行调解。　　
8.
2、 当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事　　人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。　　第9条 其它约定　　本工程施工内容以《工程预算单》的内容为准，如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准，数量按实结算。 工程施工时甲方如对施工成品提出修改，由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方承当。　　第10条 附则　　
10.
1、 本工程必须要进行保修或保险时，应另订协议。　　
10.
2、 本合同正本倆份，双方各执一份。副本叁份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。
10.
3、 本合同履行完成后自动终止。　　第11条 附件　　施工图纸或作法说明 工程预算书　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人： 法定代表人： 代理人： 代理人： 单位地址： 单位地址：　　 ： ： ： ：________年____月日