钢结构施工合同通用版.doc

钢结构施工合同通用版
建设方〔以下简称甲方〕：承揽方〔以下简称乙方〕：风险提示：发包人的相对义务
依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所必需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
假设发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《民法典》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
一、钢结构工程概况
〔1〕工程名称：
〔2〕工程地点：
〔3〕工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。
〔4〕建筑外包面积：_______平方米。
二、工程施工日期
〔1〕开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际完工日期的规定
当因实际完工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经完工验收合格的，以承包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的完工验收申请报告42天内完成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；工程未通过完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。
〔2〕完工日期：________年____月____日；
〔3〕合同工期总日历天数_________天。
三、工程合同造价及结算
〔1〕本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。
〔2〕本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______ ％计人民币______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程款。
〔3〕工程完工验收后，甲方方可使用，未通过验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。
〔4〕如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承当相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。
〔5〕本合同造价结算方式：____________。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。
四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
五、甲方的义务责任
〔1〕办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；
〔2〕施工过程中，协助乙方协调好各种关系；
〔3〕提供施工所必需的水、电源。
六、乙方的义务责任
〔1〕乙方须严格按照合同条款及制定图纸要求购置材料并提供材质证实，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿
〔2〕在施工过程中，乙方应文明施工；
〔3〕乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。
七、安全责任乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承当。风险提示：关于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合制定或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合制定或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和〔或〕延误的工期，由承包人承当。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，按照发包人违约的约定办理。
八、材料的提供工程中所必需材料及装饰方面的材料必需先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
九、工程验收
〔1〕乙方必需严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必需及时提出，乙方应确保质量，负责返工修补并承当一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修________年〔本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准〕。
〔2〕甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，完工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在____日内组织人员进行验收，并签具验收证实，逾期按合格检定。〔完工验收合格后甲方方可使用，未通过验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格〕。风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程完工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。
发包人未通过完工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
十、修理期限承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程完工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承当质量保修责任。保修期为：________年____月____日________年____月____日。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处办法，通过明确违约时必需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。十
一、违约责任
〔1〕因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承当返工或采用加固措施发生的全部费用；
〔2〕因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三天赔偿发包人；
〔3〕发包人不按合同约定支付工程款〔进度款〕，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承当违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。十
二、争议解决假设双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。十
三、其他
〔1〕发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。
〔2〕合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
〔3〕本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别储存____份。
〔4〕双方依据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：〔公X〕委托代理人： ： ：开户银行：账号：XX编码：________年____月____日承包人：〔公X〕委托代理人： ： ：开户银行：账号：XX编码：________年____月____日