通用小型工程合同模板.doc

通用小型工程合同模板
合同编号：建园合 20 第 003号　　工程名称：苑天台花园〔样板房〕景观绿化工程　　建设单位：〔甲方公章〕 施工单位：〔乙方公章〕　　法人代表： 法人代表：　　工地代表： 经办人：　　开户行帐号： 户行帐号：中国XX　　签定日期：________年____月____日　　园林绿化工程施工合同　　甲方：____市集团房地产开发　　乙方：____市园林工程　　甲方委托乙方承当花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务，双方议定以下条款，共同遵守。　　
一、承包范围　　乙方按照____市园林工程制定的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸进行承建，包括绿化施工、绿化养护工程项目,承包范围如甲方另有增减，须补充合同。　　
二、承包方式　　本工程采纳包工包料，包质量、包工期的方式进行承包。　　
三、合同工期　　施工工期为〔移交场地后〕 个日历天；具体施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为 天。　　本工程在施工过程中有以下状况，并经甲方代表或现场监理工程师签证，工期可以相应顺延。　　
1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。　　
2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到严重影响者。　　
3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所必需指令。批准等，致使施工不能正常进行。　　
4、制定变更和工程量增加。　　
5、甲方未能按约定日期支付工程预付款，进度款，使工程不能正常进行。　　
四、双方责任　　
〔一〕、甲方责任　　
1、向乙方提供施工场地，负责施工现场有关障碍物的拆掉搬迁等工作。　　
2、将施工所必需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。　　
3、及时组织交工验收。　　
4、协助乙方办理夜间施工许可等有关手续。　　
5、检查和监督乙方的施工进度、质量、安全生产和工程款的使用状况。　　
6、做好施工队与现场四周有关单位的协调工作，做好当地有关部门与乙方的协调工作。　　
7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署看法。　　
〔二〕、乙方责任　　
1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。　　
2、按制定单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进行施工。　　
3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。　　
4、搞好施工组织，制订本专业施工细则，强化施工管理，加快施工进度，保证按时交工。　　
5、甲方和现场监理工程师提供具体项目和各道工序实施性进度计划，向甲方和现场监理工程师提交控制措施〔包括组织措施、技术措施、信息管理措施〕经甲方检察认可后作为检查控制进度的依据。　　
6、如实填报工程进度，及时编制完工结算，送监理工程师和甲方审核。　　
7、服从甲方和监理单位的管理，接受主管部门和质监部门的检查监督，安全生产，文明施工。　　
8、认真搞好质量自检工作，作好施工记录，为甲方、监理单位及质监代表检查监督提供方便。　　
9、认真搞好资料管理，及时整理完善完工资料。　　
10、减少污染，注意环境卫生，保护施工现场的整洁，并做到文明施工。　　1
1、负责施工安全，由乙方造成的安全事故由乙方承当。　　
五、工程质量　　
1、乙方施工的苗木和其它材料必需符合制定规格与质量要求。　　
2、乙方必需严格按照制定图纸和制定变更要求进行施工，保证苗木种植数量和质量，保证苗木100%成活。　　
六、交工验收及养护　　
1、工程完工后，甲方应依据乙方的完工报告，会同有关部门，按照图纸要求进行项目验收，评定工程质量，并在;完工验收证实书;上签章。　　
2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否则，作甲方同意验收处理。　　
3、乙方必需在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责拆掉。　　
4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。　　
七、预结算及付款　　
1、本工程的造价为：人民币 元，每户按元户包干。　　
2、施工中的增加项目结算办法：由乙方向甲方上报增加项目的预算报价，按双方协商计价结算〔以监理或甲方现场签证为依据〕。　　
3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30% 作施工前的备料费用。　　
4、乙方完成工程进度的80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70% 。　　
5、工程完工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余招待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。　　
八、违约责任　　
〔一〕甲方违约：　　
1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。　　
2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。　　
3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。　　
4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必需赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。　　
5、甲方接到乙方的有关该工程的并且必需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。　　天台花园〔样板房〕景观绿化工程合同书提要：甲方委托乙方承当花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务　　
6、由于甲方原因而终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。　　
〔二〕乙方违约：　　由于乙方原因有如下状况之一者，甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。　　
1、施工中不重视质量经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采纳补救措施者。　　
2、违反安全生产规程，不文明施工，造成严重不良影响者。　　
3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。　　
九、其它　　
1、在施工和养护过程中，假设施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可避免地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。　　
2、施工中急必需解决的问题，任何一方可书面通知对方，另一方应在24小时内答复和签署看法，否则视为不按时　　
3、甲方委派 乙方委派 为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。　　
3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。　　
5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。　　
6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，完工验收及价款结清后自行失效。　　〔本条款后无正式条款