1、施工承包合同4篇 签后,甲方在工程总造价(约)元,以预算总造价的%付给乙方,计人民币元,尚余%在施工中付%,待工程结束后付%,验收合格后,按实际面积一次付清。 七、工程日期:合同签订后,乙方自月日开工至除雨天大风和资金不到位的状况下,造成误 工,不能正常施工的,否则中途不能无故停工。 八、安全条例:乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条例,但甲方必需交代清楚,乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理,甲方应发扬人道主义精神,协助乙方抢救工作。 九、甲方要协助乙方提供施工及住宿方便条件,在施工中,如甲方给乙方造成施工障碍,使乙方不能施工,其损失由甲方负责。
2、 十、保修期限:乙方工程完工后,按《国家保修法》规定保修,保修期为年,保修期中如出现施工质量问题,乙方应自带材料随叫随到,免费修理。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。 十一、其它:本合同一式份,甲方执份,乙方执份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签):_________法定代表人(签):_________ _________年____月____日_________年____月____日 防水施工承包合同范文2 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合法同法》、
3、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律﹑法律之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲方乙方协商一致,就楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称工程地点: 2、工程内容:基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程 3、承包方式:包工包料 4、质量标准:合格 二、工程工期 1、合同生效后,按照甲方要求时间完成。 2、假设甲方要求的工期比合同约定的工期提前,应同乙方协商确定。假设甲方未按约定完成自身工作而影响工期,工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工,工期顺延。 3、假设
4、乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并承当相应经济损失。 三、工程造价及材料要求注:数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。工程基础及地下室外墙所使用的为京九牌材料,sbs为―20℃、4㎜弹性防水卷材,符合gb18242-。 四、工程款支付 合同签订后,待乙方施工完毕后按建设单位工程拨款点付至每个分项的75%。完工验收合格后付至总造价的80%工程款,留20%保修费,保修期满后一次付清。 五、工程质量 1、工程验收质量标准执行国家质量验收标准无条件接受业主、建设单位和甲方的检验。 2、乙方在施工中,必需接受甲方的管理规定
5、及技术交底,并确保工人的技术素养,严格按技术交底施工。 3、施工过程中出现的质量问题,业主及甲方有权随时提出返修,因返修造成的人工费及材料费支出均由乙方承当,甲方不负任何责任。 六、安全 乙方必需对现场施工人员的人身安全负责,并为其办理相应的人身安全保险,因乙方原因造成施工人员及其它人员伤害的一切费用由乙方负全部责任。 七、甲方责任 1、甲方在乙方进场前,必需确保具备施工条件。 2、甲方负责施工现场的协调,对工程进场材料、施工质量施工进度等进行监督、检查,组织验收、变更、签证等事宜。 3、甲方为乙方提供施工所必需的水、电、吊车,确保乙方正常施工。
6、 4、按合同规定支付工程款。 八、乙方责任 1、乙方必需具有淄博市防水协会认可的防水施工资质,并承当卷材送检所必需费用。 2、乙方负责按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。在施工过程中,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采用必要的安全防护措施。由于乙方在施工过程中,违反安全操作规程导致安全事故,乙方承当全部责任。 3、积极配合好总承包单位,处理好与其他各方的关系。确保本工程保质保量按期完工。 4、乙方应严格按照监理程序的要求接受监理的检查、监督,及时提报完整的工程技术材料,及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。 5、工程具备完工验收条件,乙方按规
7、定提供完整的完工资料和验收报告,甲方负责组织有关人员验收。 九、违约责任 1、由乙方自身原因造成的工期延误或质量问题,由乙方负责,并赔偿给甲方造成的一切经济损失。 2、因合同各方不履行合同而造成对方经济损失,由违约方承当经济责任和赔偿对方的损失。 十、工程保修 1、工程质保期自工程验收合格签之日起计算,执行建设部有关规定,质保期为5年。 2、现场留设乙方负责人 ,质保期内工程假设出现质量问题,乙方负全部责任,甲方不承当任何责任,乙方须在当日内赶到现场进行修理,由此造成的一切经济损失(例如进水后木地板及家具变形、电气受潮等)均由乙方负责。 十一、其他
8、 1、吃饭、住宿及生活已包涵在价格内,由乙方自行解决。 2、本合同价款包括安全费、劳保费等一切费用如出现安全事故由乙方自理 3、本合同未尽事宜,双方协商解决。合同在履行过程中如发生争议,双方协商,协商不成时,可诉至当地法院解决。 4、本合同一式的份,甲方份,合同自双方签盖章后生效,合同条款履行完毕终止。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签):_________法定代表人(签):_________ _________年____月____日_________年____月____日 防水施工承包合同范文3
9、 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其相关规定,经充分协商,甲方同意将工程防水施工及安全发包给乙方,为明确双方权利与义务,特签订本合同,供双方遵照执行。 一、工程名称与地点: 二、工程内容: 1、甲方将工程屋面防水、厨房、卫生间防水及室内阳台(含所有机具设备及易损易耗件和场内转运)等所有防水工程,包质量、包安全、包工、包料方式全承包给乙方,材料要求为a、js防水涂料(二涂厚度1mm)。b、sbs卷材4毫米厚底部铺足冷底子油。材料产品质量标准必需符合国家机关标准,并交给甲方验收合格后才干使用。 2、乙方承包范围内的全部
10、材料由乙方自行供应,乙方所采购的主、辅材均应符合制定要求且为优质产品,防水材料使用符合合同约定,其施工过程中材料均应符合要求,乙方材料进场前并向甲方提供材料合格证、检测报告等资料原件,材料报检等费用由乙方负责。 三、工程工期及要求 1、甲方通知乙方三日内必需进场。 2、本工程必需在年月日内完成。乙方必需按甲方的工期要求合理安排其施工程序,拟定工程进度计划,按计划实施,确保工程如期完成。 3、乙方不得影响任何一道工序的施工,假设造成任何一工序停工、返工、窝工时,概由乙方赔偿损失费。 4、因甲方原因造成的工期延误,前工序不合要求。如不干燥、不平整、不坚实、无坡水、有蜂
11、窝洞、模板残留、瓦卷不合格、无子口管道沉隙缝,乙方工期顺延。 5、乙方必需遵守甲方人员的管理安排和甲方的各项管理制度。 6、每次工序做完后经甲方验收后,再进行第二次工序,否则自负其责任和有关费用。 7、已完工程成品保护的要求:工程完工交付业主前,由乙方负责其施工范围内的成品及半成品的保护工作,出现损坏或丢失,由责任方无偿修理或赔偿。 四、工程承包价 经双方协商,甲方将工程含本合同所有内容,综合费、配合费用、合理利润、风险防范费按a、js防水涂料(二涂1mm厚)价格元/m(元)。b、sbs卷材4毫米厚价格元/m(元)。c、丙伦防水,300克,元/m。d、德高k11,
12、元/m。e、聚胺酯,元/m。承包给乙方,结算以实际收方决算。 五、付款方式 1、双方约定按工程量进度付80%。 2、工程余款20%在工程完工验收合格决算后,按甲方规定减除工程总额10%作为质保金,余下的10%一个月内付清。 3、工程完工后,屋面防水工程、厨房、厕所及所有防水制定要求的防水、防渗漏,保修期为5年。保修期从乙方将工程交付甲方之日开始计算。 4、在保修期内如出现质量问题,乙方应在接到甲方或物管公司 通知起2小时内赶到现场处理,否则甲方或物管公司有权自行处理,并由甲方按实际发生费用(包括人工、材料、相关税、费、损失费赔偿费用)的120%计算赔偿损失,甲
13、方有权将上述损失在质保金直接扣除。 六、工程质量 1、在施工中应按国家现行公布的操作规程及验收规范标准操作,同时接受甲方管理人员的监督,并执行甲方的质量管理制度和经相关质检部门同一验收。 2、在施工中经甲方公司相关人员及相关质检部门检验发现质量不合格,乙方负责返工,并赔偿因此给甲方带来的损失。 3、工程质量按国家规范及甲方标准验收。 七、工程安全 1、乙方在施工操作过程中,应严格按国家防水范围施工安全标准和有关规范、条例执行,应符合现行验收规范标准。 2、乙方应强化对操作人员进行安全意识教育。严格遵守甲方的关于安全严管重罚的规定。 3、乙方负责施
14、工期间的一切安全责任,假设乙方施工期间出现一切安全事故,由乙方自行承当经济损失及法律责任。 八、双方权利与义务 (一)甲方 1、甲方有权对乙方违反合同条款和未按时支付民工工资以及盗取现场材料及设备等实施处罚,并要求经济赔偿直至解除合同的权力。 2、甲方依据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。 3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按合同约定按时支付工程款。 4、甲方有权要求乙方安全防护安全文明工地规范实施操作。 5、做好技术交底,安排现场管理人员对乙方进行技术指导和工程质量监督管理。 6、做好安全交底,进行安全宣扬教育和
15、安全检查。 (二)乙方 1、乙方必需按甲方的要求进行安全生产,文明生产,不得擅自违反安全操作规程,关于施工现场出现的人身伤害及伤亡事故,乙方承当全部责任,甲方概不负责。 2、乙方应按相关要求组织施工作业人员,不得背离劳作用工规定,同时乙方应每月向甲方提供从业人员名单、身份证、操作证复印件等。 3、材料按甲方指定地点堆码,天天下班前进行现场清理,做到现场干净、整洁、工完场清。 九、违约责任与其他 以上条款双方严格遵守,任何一方违约,由违约方承当万元的违约金,并赔偿因此给守约方造成的经济损失。 十、本合同在执行过程中如有争议,双方协商解决;协商不成,依法向
16、甲方所在地人民法院起诉。 十一、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方一份,经双方签盖章后生效,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签):_________法定代表人(签):_________ _________年____月____日_________年____月____日 工程施工承包合同施工承包合同〔2〕 甲方:xxxx环保工程xx煤矿项目部 乙方: 甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商,按照发挥各自优势的原则,甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工,依据《中华人
17、民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,并结合本工程具体状况,签订本合同,甲乙双方共同遵守。 一、工程名称:xx煤矿供水改造工程 二、工程地点:陕西省咸阳市彬县 三、工程范围:a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工 四、工程质量:合格 五、合同价款: 1、非标设备加工:XX元/吨〔含辅材〕、除锈刷漆:6元/m2〔含防锈漆及辅材〕;面漆:7元/m2〔两遍、不含油漆〕;环氧单刷:10元/m2〔含辅材及除锈、不含主材〕;设备内防腐:34元/m2〔做法三油两布、含辅材及除锈〕设备二次倒运费〔吊装及拖车费〕用由甲方支付,乙方配合。 2、管道
18、安装:dn150钢塑复合管28元/米〔含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作〕;dn100焊接钢管26元/米〔含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作〕。 3、管道防腐:9.6元/米〔五油三布、乙方含辅材〕 4、管道保温:6元/米 5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。 六、工期:年月日-年月日,在正常施工条件下〔雨季及主材供应不及时除外〕工期延误罚款500元/天。 七、安全:见安全生产管理责任协议书。 八、承包方式:乙方包工不包主材〔防锈漆除外〕;乙方提供完成所承包工程范围所必需全部人工和工具。 九、付款方式:每月25日由乙方向甲方
19、上报当月工程量,由甲方按工程进度审核付款,付至合同总额的80%时暂停付款,工程完工后,经甲方验收合格扣除5%质保金〔质保期为一年〕,剩余款项一个月内一次付清。 十、材料供应:甲方提供主材及机械。 十一、甲方使命: 1、准确及时提供所必需原材料 2、指派现场监督管理人员,定期进行工程质量和进度检查,并催促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交 3、负责协调各工队之间的关系,并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题 4、负责按照工程进度,及时向乙方拨付工程款 5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、材料、设备等费用结算支付状况进行综合检
20、查 十二、乙方使命: 1、乙方完全履行工程施工合同条款内容,并承当合同规定的责任及任务 2、负责按图纸及制定要求施工 3、负责施工过程中的一切并对成本进行控制和管理,自负盈亏。 4、按照国家规范、法规和安全生产规程组织施工,假设发生质量及安全事故概与甲方无关,乙方除承当处理质量事故和安全事故的一切费用及责任外,并依据情节甲方给予乙方相应处罚 5、明确现场施工负责人和项目管理人员,做好施工组织管理工作,做到精心组织,文明施工,并接受甲方有关人员的指导 6、按照要求做好工程完工验收和保养期内工程的维护工作,并承当所发生的费用 7、接受甲方的监督检查,
21、认真履行合同条款,及时给甲方上报有关资料和统计报表 8、乙方应确保在人力、物力和资金及技术上满足工程质量和施工进度的必需要,假设因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满意,并造成严重损失和影响的,甲方有权终止乙方施工,另行组织力量以确保工程质量与进度,乙方应严格按照甲方进度要求施工,有两次以上未完成甲方施工进度要求,甲方有权马上停止合同。 9、乙方自行解决食宿,并配合甲方做好文明工地建设,提供必要的人力。 10、每次到工地为乙方所用材料,自行卸车,不予另计费用。 11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交给乙方后,乙方自行看管,假设丢失或损坏除3%损耗为甲方承当外,其
22、余费用均为乙方自行承当。 12、临时用工:70元/工日〔不管大、小工〕。 13、乙方应合理使用甲方提供的材料,假设甲方发现乙方无故浪费材料、除照材料原价赔偿外,甲方有权每次罚款500元〔从工程款中扣除〕。 十三、其他 1、本协议未尽事宜,按双方协商一致的原则解决。本协议双方签〔盖章〕后生效,工程完工验收,财务结算完成,保修期满终止。 2、工程完工后由乙方出具全额发票进行结算。 3、本合同一式两份,甲乙双方各壹份。 甲方代表:乙方代表: 签〔盖章〕:签〔盖章〕: 20xx年9月21日 建设工程施工承包合同施工承包合同〔3〕 发包方
23、〔甲方〕:_________ 承包方〔乙方〕:_________ 上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款: 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件〔以下简称合同条件〕和建设工程施工合同协议条款〔以下简称协议条款〕组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方〔简称甲方〕:协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表〔简称甲方代表〕:甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方〔简称乙方〕:协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事
24、人。 4.乙方驻工地代表〔简称乙方代表〕:乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.制定单位:甲方委托的具备相应资质等级的制定单位。 8.工程造价管理部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9.工程质量监督部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按
25、照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用:甲方在合同价款之外,必需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期:协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。 16.完工日期:协议条款约定的工程完工日期。 17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸〔包括配套说明和有关资料〕。 18.施工场地:经甲方批准的施工组织制定或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式:依据合同发生的手写、打、复写、印刷的
26、各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。 21.协议条款:结合具体工程,甲、乙协商后签订的书面协议。 第2条合同文件及解释顺序 本合同的组成和解释顺序如下: 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; 6.
27、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 7.经双方确认的信函、 、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。 第3条施工中必需使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。 国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承当。 第4条图纸 甲方在开工日期15天之前按协议条
28、款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。必需要特别保密的措施费用由甲方承当。乙方必需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承当。 第二章双方一般责任 第5条甲方代表 甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的使命: 1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承当自己部分权力和使命,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。 2.甲方代表的指令、通知由其本人签后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小
29、时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合一,应在收到指令后24小时内提出书面电告,甲方代表在收到乙方电告后24小时内作出修改指令或持续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急状况下,甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍持续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承当,延误的工期相应顺延。 3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所必需指令、批准、图纸并
30、履行其它约定的义务,否则乙方在约按时间后24小时将具体要求、必需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承当由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。 4.执行社会监理的工程,甲方应当与监理人采纳书面形式订立委托监理合同。甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的使命,但无权解除合同中乙方的义务。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任持续承当前任应负的责任〔合同文件约定的义务和其职权内的承诺〕。 第6条乙方驻工地代表 乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定
31、的权利,履行合同约定的使命: 1.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效; 2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织制定〔或施工方案〕和依据合同发出的指令、要求组织施工。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下,可采用确保工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采用措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承当由此发生的经济支出,相应顺延工期,责任在乙方,由乙方承当费用。乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任持续承当前任应负的责任〔合同文件约定的义务和其职权内的承诺〕。 第7条甲方工作 甲方按协议条款约
32、定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作: 1.办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工现场具备施工条件,并在开工后持续负责解决以上事项遗留问题; 2.将施工所必需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并确保施工期间的必需要; 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的必需要,确保施工期间的畅通; 4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,确保数据真实准确; 5.办理施工所必需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续〔证实乙方自身资质的
33、证件除外〕; 6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验; 7.组织乙方和制定单位进行图纸会审,向乙方进行制定交底; 8.协调处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承当有关费用。 第8条乙方工作 乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作: 1.在其制定资格证书同意的范围内,按甲方代表的要求完成施工图制定或与工程配套的制定,经甲方代表批准后使用。 2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。 3.按工程必需要提供和修理非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工
34、程、财产和人身伤害,由乙方承当责任及所发生的费用。 4.按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承当。 5.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承当由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。 6.已完工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采用特别措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承当。 7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物
35、构筑物的保护工作。 8.确保施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场到达合同文件的要求,承当因违反有关规定造成的损失和罚款〔合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外〕。 乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工期损失,应对甲方的损失给予赔偿。 第9条进度计划 乙方应在协议条款约定的日期,将施工组织制定〔或施工方案〕和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改看法,逾期不批复,可视为该施工组织制定〔或施工方案〕和进度计划已经批准。 乙方必需按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时
36、乙方应按甲方代表的要求提出改善措施,报甲方代表批准后执行。 第10条延期开工 乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规按时间内提出延期开工要求,完工日期不予顺延。 甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承当乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。 第11条暂停施工 甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提
37、出处理看法。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理看法后向其提出复工要求,甲方代表批准后持续施工。甲方代表未能在规按时间内提出处理看法,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复。停工责任在甲方,由甲方承当经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承当发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或部分取消合同,由甲方承当违约责任。 第12条工期延误 对以下造成完工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。 1.工程量变化和制定变更; 2.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 3
38、.不可抗力; 4.合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它状况。 乙方在以上状况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。 非上述原因,工程不能按合同工期完工,乙方承当违约责任。 第13条工期提前 施工中如必需提前完工,双方协商一致后签订提前完工协议,合同完工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前完工协议包括以下主要内容。 1.提前的时间; 2.乙方采用的赶工措施; 3.甲方为赶工
39、提供的条件; 4.赶工措施的经济支出和承当; 5.提前完工收益〔如果有〕的分享。 第三章质量与验收 第14条检查和返工 乙方应认真按照标准、规范和制定的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承当由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确改正或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承当。 以上检查检验合格后,又发现由乙方原引起的质量问题,仍由乙方承当责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。 以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常
40、进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方承当。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承当,相应顺延工期。 第15条工程质量等级 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到合格标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。 达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承当返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承当违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承当返工的经济支出,工期相应顺延。 双方对工程质量
41、有争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方承当。 第16条隐蔽工程和中间验收 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签后,方可进行隐蔽和持续施工。验收不合格,乙方在限按时间内修改后重新验收。 工程质量符合规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录签,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或持续施工。 第17条试车 设备安装工程具备单机无负荷试车
42、条件,乙方组织试车,并在试车48小时前通知甲方代表,通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过,甲方代表在试车记录上签。 设备安装工程具备联动无负荷试车条件,甲方组织试车,并在试车48小时前通知乙方,通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应作准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过,双方在试车记录上签后,方可进行完工验收。由于制定原因试车达不到验收要求,甲方负责修改制定,乙方按修改后制定重新安装。甲方承当修改制定费用、拆掉及重新安装的经济支出,工期相应顺延。 由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理
43、乙方负责拆掉和重新安装。设备为乙方采购,由乙方承当修理或重新购置、拆掉及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由甲方采购,甲方承当上述各项经济支出,工期相应顺延。由于乙方施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改看法。乙方修改后重新试车,承当修改和重新试车的费用,工期不予顺延。 试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方承当。甲方代表未在规按时间提出修理看法,或试车合格不在试车记录上签,试车结束24小时后,记录自行生效,乙方可持续施工或办理完工手续。 第18条验收和重新检验 甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙
44、方提出延期要求,延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车,乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。 无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露。并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承当由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方承当发生的费用,工期也予顺延。 第四章合同价款与支付 第19条合同价款及调整 合同价款在协议条款内约定后,任何一方不得擅自改变。协议条款另有约定或发生以下状况之一的可作调整。 1.甲方代表确认的工程量增减; 2.甲方代表确
45、认的制定变更或工程洽商; 3.工程造价管理部门公布的价格调整; 4.一周内非乙方原因造成停水、停电、停电累计超过8小时; 5.合同约定的其它增减或调整。 乙方应在上述状况发生后10天内,将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知经办银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后10天内不作答复,视为已经批准。 第20条工程款预付 甲方按协议条款约定的时间和数额,向乙方预付工程款,开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议预付,乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求预付,乙方可在发出通知5天后停止施工,
46、甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承当违约责任。 第21条工程量的核实确认 乙方按协议条款约按时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后3天内按制定图纸核实已完工程数量〔以下简称计量〕,并在计量24小时前通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方无正当理由不参加计量,甲方自行进行,计量结果视为有效,作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后3天内未进行计量,从第4天起,乙方报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据。甲方代表不按约按时间通知乙方,使乙方不能参加计量,计量结果无效。 甲方代表对乙方超出制定图纸要求增加的工程量和因自身原
47、因造成返工的工程量,不予计量。 第22条工程款支付 甲方依据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签后10天内不予支付,乙方可向甲方发出要求付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知5天后停止施工,甲方承当违约责任。 经乙方同意并签订协议,甲方可延期支付工程价款。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签后第11天起计算应付工程价款的利息率。 第五章材料设备供应 第23条甲方供应材料设备 甲方按照协议条款约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时
48、间、地点的清单,向乙方提供材料设备及其产品合格证实。甲方代表在所供材料设备验收24小时前将通知送达乙方,乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收,验收后由乙方妥善保管,发生损坏丢失,由乙方负责赔偿,甲方支付相应保管费用。甲方不按规定通知乙方验收,乙方不负责材料设备的保管,损坏丢失由甲方负责。 甲方供应的材料、设备与清单不符,按以下状况分别处理: 1.材料设备单价与清单不符,由甲方承当所有价差。 2.材料设备的种类、规格、质量等级与清单不符,乙方可拒绝接收保管,由甲方运出施工现场并重新采购,设备到货时如不能开箱检验,可只验收箱子数量。乙方开箱时须请甲方到场,出现缺件或质
49、量等级、规格与清单不符,由甲方负责补足缺件或重新采购。 3.甲方供应材料与清单规格型号不符,乙方可代为调剂串换,甲方承当相应经济支出。 4.到货地点与清单不符,甲方负责倒运至清单指定地点。 5.供应数量少于清单约定数量时,甲方将数量补齐。多于清单约定数量时,甲方负责将多余部分运出施工现场。 6.供应时间早于清单约定日期,甲方承当因此发生的保管费用。 因以上原因或迟于清单约定供应时间,由甲方承当相应的经济支出。发出延误,相应顺延工期,甲方赔偿由此造成乙方的损失。 经乙方检验通过之后发现有与清单的规格、质量等级不符的状况,甲方仍应承当重新采购及拆掉和重建的经济支
50、出,并相应顺延工期。 第24条乙方采购材料设备 乙方依据协议条款约定,按照制定和规范的要求采购工程必需要的材料设备,并提供产品合格证实。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与制定和规范要求不符的产品,甲方代表拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承当由此发生的费用,工期不予顺延。甲方不能按时到场验收,验收后发现材料设备不符合规范和制定要求,仍由乙方修复或拆掉及重新采购,并承当发生的费用,赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。 依据工程必需要,经甲方代表批准,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时,由甲方承当发生的经济支出;因乙方原因






