2025年监理工程师之交通工程目标控制通关提分题库(考点梳理).docx

2025年监理工程师之交通工程目标控制通关提分题库(考点梳理)

单选题（共1500题）
1、某工程组织等节奏流水施工，共有6个作业队，每队分5段施工，流水节拍为5天，其中第三、第五作业队分别间歇了2天、3天，则该工程的总工期应为（ ）天。
A.50
B.55
C.60
D.65

【答案】 B
2、按照《竣工决算报告编制办法》的规定，竣工决算表格分为三部分,第一部分为竣工决算审批表，第二部分为工程概况专用表等表格，第三部分为财务通用表。以下不属于工程概况专用表等表格的是（　　）
A.建设项目竣工财务决算总表
B.公路建设项目工程概况表
C.内河航运建设项目工程概况表
D.港口（码头）建设项目工程概况表

【答案】 A
3、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的专用合同条款规定，交工验收证书签发后（　　）内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票的形式缴纳。
A.14天
B.7天
C.28天
D.56天

【答案】 A
4、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（　）。
A.未达到国家规定的环境质量标准的地区
B.共伴生组分多的矿产地
C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地
D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目
E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域

【答案】 A
5、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（ ）内每周监测一次。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年

【答案】 C
6、（ ）是安全生产的核心。
A.安全技术交底
B.责任制
C.安全费用保障
D.安全生产许可

【答案】 B
7、（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置） 四个部分。
A.过程管理
B.系统管理
C.项目管理
D.监督管理

【答案】 A
8、在价格调整费用的计算中，参与调价的调值因子取（ ）个为宜，这样便于计算。
A.3～5
B.5～8
C.5～10
D.5～9

【答案】 C
9、监理人收到进度付款申请单后的（ ）天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
10、“建造-经营-移交”模式的英文缩写是（ ）。
A.BOT
B.PFI
C.PPP
D.ABS

【答案】 A
11、作业面与水平安全网之间的高差不得超过（ ）。
A.1.0m　
B.2.0m　
C.3.0m　
D.4.0m

【答案】 C
12、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（ ）。
A.标准试验
B.平行试验
C.工艺试验
D.验收试验

【答案】 B
13、（ ）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。
A.计算跨径
B.净跨径
C.标准跨径
D.总跨径

【答案】 A
14、某工程有5个施工过程，分4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。则流水施工工期为（）天。
A.12
B.14
C.16
D.18

【答案】 C
15、监理机构应审批施工单位提交的进度计划，总体进度计划由（ ）审批。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.建设单位

【答案】 A
16、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。
A.墩高110m的桥梁工程
B.跨径150m的梁桥
C.跨径990m的悬索桥
D.钢管混凝土拱桥

【答案】 C
17、（ ）是控制工程费用的有效手段。
A.经济措施与合同措施相结合
B.合同措施与技术措施相结合
C.经济措施与技术措施相结合
D.组织措施与合同措施相结合

【答案】 C
18、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（ ）。
A.20.5mm
B.26.5mm
C.31.5mm
D.36.5mm

【答案】 B
19、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用的天然砂质量标准不应低于（ ）要求。
A.I级
B.II级
C.III级
D.IV级

【答案】 B
20、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（ ）组织复评。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位

D.交通运输主管部门

【答案】 A
21、路基填方试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（ ）。
A.100m
B.120m
C.150m
D.200m

【答案】 D
22、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。
A.编制总体施工组织设计文件
B.现场考察、调查地材等价格
C.投标价的计算、汇总
D.研究招标文件

【答案】 A
23、交工验收的组织者是（ ）。
A.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
24、对于（ ），事故单位应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治理。
A.一般事故隐患
B.较大事故隐患
C.重大事故隐患
D.特大事故隐患

【答案】 A
25、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制（　　）。
A.标底
B.招标控制价
C.最低投标限价
D.企业定额

【答案】 B
26、物理、化学性危险和有害因素属于（ ）。
A.人的因素
B.物的因素
C.环境因素
D.管理因素

【答案】 B
27、个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（ ）。
A.人的不安全行为
B.物的不安全状态
C.管理缺陷
D.领导失误

【答案】 B
28、检查跌水施工中，无消力池的跌水，其台阶高度应小于（ ）m，每个台阶高度与长度之比应与原地面坡度相协调。
A.300
B.400
C.500
D.600

【答案】 D
29、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算，大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。
A.10%
B.5%
C.15%
D.20%

【答案】 C
30、交通运输部推荐的《公路工程标准施工招标文件》专用合同条款规定“工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（ ），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。”
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%

【答案】 A
31、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。
A.20%~80%
B.30%~70%
C.40%~60%
D.50%

【答案】 B
32、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。
A.15d
B.30d
C.45d
D.60d

【答案】 D
33、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（ ）。
A.质量技术体系
B.快速检测评定技术
C.基础理论研究
D.控制参数

【答案】 B
34、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（ ）。
A.按照原配合比设计
B.根据经验进行调整
C.重新进行材料组成设计
D.仅对变化部分进行调整

【答案】 C
35、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。
A.0.5%
B.1%
C.2%
D.3%

【答案】 A
36、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（ ）。
A.工程计量权、付款审批权和付款签证权
B.工程变更的单价商议权
C.在质量控制中的监督权
D.工程结算的支付权

【答案】 A
37、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（　　）次安全生产教育培训。
A.1
B.2
C.3
D.2

【答案】 B
38、以下不需要对张拉设备重新进行标定的是（ ）。
A.使用时间5个月
B.张拉次数400次
C.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况
D.千斤顶检修或更换配件后

【答案】 A
39、私营主动融资模式的英文缩写是（　　）。
A.BOT
B.PFI
C.PPP
D.ABS

【答案】 B
40、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。
A.原告举证
B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证
C.适用举证责任倒置
D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任

【答案】 B
41、工程保修期终止后（ ）天内，监理人应向承包人签发保修期终止证书。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
42、（ ）编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.交通运输主管部门

答案】 A
43、以下属于粗集料主要检测项目的是（ ）。
A.细度模数
B.堆积密度
C.机制砂的石粉含量
D.压碎值指标

【答案】 D
44、由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（ ）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。
A.14
B.25
C.28
D.42

【答案】 C
45、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（ ）个真空度测点。
A.2
B.3
C.5
D.6

【答案】 A
46、面层水泥混凝土使用的天然砂的细度模数宜在（ ），面层水泥混凝土使用的机制砂的细度模数宜在（ ）。
A.2.2-3.5，2.3-3.7　
B.2.2-3.4，2.5-3.1　
C.2.0-3.7，2.3-3.1　
D.2.0-3.8，2.6-3.1

【答案】 C
47、河道防护工程中，导流设施不包括（ ）。
A.护岸墙
B.顺坝
C.调水坝
D.围堰

【答案】 D
48、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）
A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决
B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天
C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼
D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算

【答案】 A
49、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（ ）。
A.对体系要素进行审核、评价，确定其合规性
B.对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性
C.评价质量管理体系对环境的适应性
D.对体系结构中不适应的要素采取改进措施

答案】 A
50、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。
A.A级沥青
B.B级沥青
C.C级沥青
D.D级沥青

【答案】 A
51、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（ ）逐级评定。
A.分部 分项 单位工程 合同段和建设项目
B.建设项目 合同段 单位工程 分部 分项
C.分项 分部 单位工程 合同段和建设项目
D.单位工程 分部 分项 合同段和建设项目

【答案】 C
52、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（ ）万元。
A.1556.41　
B.1253.22　
C.1691.13　
D.1595.40

【答案】 C
53、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（ ）。
A.宜采用中、粗砂
B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋
C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打
D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层

【答案】 D
54、施工中，明水应在距坑顶（ ）之外修排水沟。
A.5m
B.6m
C.10m
D.15m

【答案】 C
55、总监理工程师对外向（ ）负责，代表监理单位或者和监理单位一起协调建设单位、施工单位、设计单位、质量安全监督机构等单位或机构的工作关系。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 A
56、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（ ）。
A.宜采用中、粗砂
B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋
C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打
D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层

【答案】 D
57、局部超挖，超挖量不超过（ ）时，宜采用喷射混凝土回填。
A.100mm　
B.150mm　
C.200mm　
D.250mm

【答案】 C
58、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（ ）。
A.8%
B.12%
C.10%
D.15%

【答案】 C
59、下列关于林权流转的表述中，正确的有（　）。
A.林权流转合同，可以书面，可以口头
B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意
C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同
D.采取转包. 出租. 互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案
E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林. 特种用途林的性质

【答案】 B
60、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（　　）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。
A.项目经理
B.安全总监
C.副经理
D.总工程师

【答案】 A
61、施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（ ）的委托，依法承担其建设项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的专业化服务活动。
A.建设单位
B.政府监督机构
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 A
62、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（ ）计列。
A.11%
B.5%
C.4%
D.3%

【答案】 A
63、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。
A.3个月
B.4个月
C.5个月
D.6个月

【答案】 D
64、施工单位法定代表人、生产经营负责人、项目经理每年接受安全培训的时间不得少于（ ）学时。
A.20
B.30
C.40
D.50

【答案】 B
65、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（　）。
A.人工促进天然更新，补植. 补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准
B.人工更新的当年成活率应当不低于90%
C.人工更新，3年后保存率应当不低于80%
D.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于6000株
E.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于6000株，更新均匀度应当不低于60%

【答案】 B
66、关于工程费用监理，下列说法中，错误的是（　　）。
A.控制施工“合同价格”的核心环节
B.质量控制的核心手段
C.进度控制的重要辅助手段
D.保护承包人合法权益的重要途径

【答案】 B
67、关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是（ ）。
A.土石路堤不得倾填
B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑
C.压实机械宜采用自重不小于18t的振动压路机
D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌

【答案】 B
68、《招标投标法实施条例》关于标底的规定说法正确的是（　　）。
A.招标人必须编制标底
B.一个招标项目可以有多个标底
C.在开标后标底必须保密
D.一个招标合同包只能有一个标底

【答案】 D
69、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（ ）。
A.按照原配合比设计
B.根据经验进行调整
C.重新进行材料组成设计
D.仅对变化部分进行调整

【答案】 C
70、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（ ）。
A.停止执业3个月以上1年以下
B.情节严重的，吊销执业资格证书，3年内不予注册
C.造成重大安全事故的，终身不予注册
D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

【答案】 B
71、全断面衬砌模板台车施工应符合下列规定说法，错误的是（ ）。
A.台车支撑门架间距，不宜大于2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合
B.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mm　
C.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于2.0m，横向间距不应大于2.5m　
D.振捣窗的大小不宜小于450mm×450mm

【答案】 C
72、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（ ）。
A.引气剂
B.高效减水剂
C.阻锈剂
D.引气高效减水剂

【答案】 C
73、监理人在收到修订合同进度计划后（ ）天内进行批复。
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
74、桥梁拓宽桥面铺装时，对既有桥梁原铺装层的结合面应进行处理，凿除原结构表面的浮浆，使集料外露，形成（ ）自然凹凸粗糙面或采用机械刻槽形成糙面。
A.2－3mm　
B.3－4mm　
C.4－6mm　
D.5－7mm

【答案】 C
75、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（　　）应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工总承包单位

【答案】 A
76、软基处理方法中，强夯置换施工说法不正确的是（ ）。
A.强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料
B.粒径大于300mm的颗粒含量宜不大于总质量40%
C.夯点可采用正方形或等边三角形布置，间距宜为5－7m
D.在强夯能级不变的条件下，宜采用重锤、低落距

【答案】 B
77、适用于岩层破碎，路堑边坡较高，全部明挖可能引起坍塌，但拱脚岩层承载力较好的地段是（ ）。
A.拱墙整体灌注法
B.先墙后拱法
C.先拱后墙法
D.墙拱交替法

【答案】 C
78、在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（ ）。
A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测
B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测
C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测
D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测

【答案】 B
79、软土地区路基施工中，厚度小于（ ）的软土宜采用浅层置换。
A.2.0
B.3.0
C.4.0
D.5.0

【答案】 B
80、在隧道施工过程中，出现大量超挖，增大出渣量和填塞量，此时产生的质量问题是（ ）。
A.洞口坍塌
B.塌方及冒顶事故
C.洞口段洞顶出现偏压
D.拱顶下沉

【答案】 B
81、下列不属于公路水运建设工程安全监理工作的依据的是（ ）。
A.消防法律法规
B.委托监理合同
C.工程设计文件
D.施工日志

【答案】 D
82、根据《公路水运工程监理工程是资质管理办法》的规定，对不能自觉遵守监理人执业道德、缺乏监理工作责任心的，将根据情节分别给予通报批评、停止执业、取消监理资格并收缴证书及（ ）不得再申报监理人的处罚。
A.3年内
B.5年内
C.10年内
D.终身

【答案】 B
83、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（ ）。
A.工程延误
B.工程延期
C.放弃工期索赔
D.放弃工期顺延

【答案】 A
84、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。
A.不必征得县环保部门同意
B.必须征得县环保部门同意
C.可以征得县环保部门同意
D.应该征得县环保部门同意

【答案】 B

85、质量管理体系审核由（ ）对体系各项活动进行客观评价，这些人员应独立于被审核的部门和活动范围。
A.企业内胜任的管理人员
B.行业认可的审核人员
C.企业领导
D.外审专家

【答案】 A
86、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（ ），三级、四级公路，压实度应不小（ ）。
A.95%，90%
B.90%，85%
C.85%，80%
D.80%，75%

【答案】 B
87、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，（　　）应制定本项目隐患排查治理的验收销号标准。当有完善有效的防范措施时可验收，但应确保无隐患或施工完工方可销号。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.勘察单位

【答案】 A
88、在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（ ）。
A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测
B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测
C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测
D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测

【答案】 B
89、机械使用费的索赔不包括（ ）。
A.由于完成额外工作增加的机械使用费
B.非承包人责任工效降低增加的机械使用费
C.由于发包人或监理人原因导致机械停工的窝工费
D.由于不可抗力导致机械损失费

【答案】 D
90以下不属于安全生产方针的是（ ）。
A.安全第一
B.预防为主
C.综合治理
D.以人为本

【答案】 D
91、高程控制测量应采用（）测量。
A.三边测量
B.水准测量
C.经纬测量
D.卫星定位测量

【答案】 B
92、土作为路基建筑材料，（ ）最优。
A.粉质土
B.黏质土
C.砂类土
D.蒙脱土

【答案】 C
93、下列关于预应力张拉描述错误的是（ ）。
A.张拉千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍
B.与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品，其最大读书应为张拉力的1.5～2.0倍，标定精度应不低于1.0级
C.张拉次数超过200次，应重新进行标定
D.预应力筋张拉控制应力的精度为±1.5%

【答案】 C
94、关于先张法预应力筋张拉操作的说法，错误的是（ ）。
A.锚固横梁须有足够刚度，受力后挠度应不大于2mm　
B.螺纹钢筋放张后，可采用乙炔－氧气切割
C.同一构件内预应力钢铰线的断丝数量不得超过1％
D.预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于8mm

【答案】 D
95、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（　　）名专职安全生产管理人员。
A.2
B.3
C.4
D.5

答案】 C
96、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。
A.建设单位
B.监理单位
C.勘察设计单位
D.施工单位

【答案】 D
97、李某每年年末存入银行10000元，连续存入5年，到第5年末一次还本付息，如果存款年利率为8％，第五年末可得款为（　　）。
A.58666元
B.61000元
C.56000元
D.62000元

【答案】 A
98、对于超过一定规模的危大工程，（ ）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 C
99、监理单位应加强过程质量控制，推行（ ）。制订首件工程、典型施工的监理细则。
A.首件责任制
B.典型工程制
C.重点工程制
D.首件工程制

【答案】 D
100、下列关于安全生产专项费用计量支付的工作职责的说法中，错误的是（　　）。
A.安全费用如有急用可以暂时挪用
B.安全费用不得挪用或变相挪用
C.分管安全副总监组织安全专监、计量专监现场核实安全生产费用使用情况（若建设单位规定需要一同到现场进行核实的，由监理负责通知建设单位）
D.总监办签认后，报建设单位审批

【答案】 A
101、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%（复利计算），则该笔存款的期限（　　）。
A.等于10年
B.小于8年
C.在8～10年之间
D.大于10年

【答案】 B
102、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，专职安全生产管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（　　）学时。
A.8
B.20
C.30
D.40

【答案】 D
103、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（ ）。
A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mm
B.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1～1：1.2的坡度分层预留台阶
C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实
D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压

【答案】 D
104、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（ ）%。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.5

【答案】 C
105、验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求结构外露模板，受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（ ）。
A.1/250　
B.1/300　
C.1/400　
D.1/500

【答案】 C
106、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，化学性危险和有害因素属于（ ）。
A.人的因素
B.物的因素
C.环境因素
D.管理因素

【答案】 B
107、关于交工验收阶段安全监理中检测作业，道路、桥梁检测车在高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于（　　）km/h时，均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安装发光可变标志牌，或按规定设置安全警戒区。
A.20
B.30
C.50
D.80

【答案】 C
108、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（ ）个月（快硬硅酸盐水泥超过（ ）个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。
A.3，2
B.3，1
C.5，3
D.5，2

【答案】 B
109、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（ ）。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月

【答案】 B
110、价值工程的核心是（　　）。
A.作业价值
B.功能分析
C.性能分析
D.产品价值的提高

【答案】 B
111、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（ ），套帽内活动空隙的长度宜为（ ）。
A.50mm，30mm　
B.50mm，50mm　
C.100mm，50mm　
D.100mm，30mm

【答案】 D
112、混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于（ ）。
A.1mm　
B.2mm　
C.3mm　
D.4mm

【答案】 A
113、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（ ）。
A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mm
B.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1～1：1.2的坡度分层预留台阶
C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实
D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压

【答案】 D
114、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（ ）。
A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理
B.指令施工单位立即停工
C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位
D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理

【答案】 A
115、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，则下列关于工程分包说法正确的是（ ）。
A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责
B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任
C分包单位应当接受监理人员的安全生产管理
D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任

【答案】 D
116、隧道监控量测时，当位移-时间曲线出现反弯点时，则表明围岩（ ）。
A.刚刚稳定
B.已经稳定
C.不稳定
D.已经垮塌

【答案】 C
117、在确定拱架施工预拱度时，不应考虑的因素是（ ）。
A.拱架承受的施工荷载而产生的弹性变形
B.受载后因拱架杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形
C.主拱圈因混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度
D.由结构重力以及汽车荷载引起的拱圈弹性挠度

【答案】 D
118、关于安全生产费用的支付说法正确的是（　　）。
A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理
B.公路工程计提标准为3%
C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理
D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用

【答案】 A
119、（　　）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产同一的一项重要原则。
A.安全工作的五同时原则
B.三管三必须原则
C.三同时原则
D.安全生产动态管理原则

【答案】 A
120、施工安全风险评估工作费用应在项目（ ）中列支。
A.管理费
B.措施费
C.安全生产费用
D.规费

【答案】 C
121、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（ ）%。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.5

【答案】 C
122、下列（ ）可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性
A.钻孔抽芯法
B.高应变法
C.静载试验法
D.动测法

【答案】 B
123、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。
A.坑槽
B.龟裂
C.车辙
D.唧泥

【答案】 D
124、安全管理制度的中心是（ ）
A.安全生产责任制
B.安全教育培训制度
C.安全生产技术交底制度
D.安全生产事故隐患排查治理制度

【答案】 A
125、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（ ）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m

【答案】 B
126、关于路面基层（底基层）试验路段的说法，不正确的是（ ）。
A.基层和底基层正式施工前，均应铺筑试验段
B.试验段应设置在生产路段上，长度宜为200－300m　
C.试验段开工前，提交完整的目标配合比报告和生产配合比报告
D.对非整体性材料结构层，试验段铺筑完成后应及时进行承载板试验，按车道每100m一点

【答案】 D
127、已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为（ ）。
A.1.003％
B.3.00％
C.3.03％
D.4.00％

【答案】 C
128、安全系统工程是以（ ）为中心。
A.预测和分析事故
B.预测和预防事故
C.识别和控制风险
D.分析和评价风险

【答案】 B
129、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（　　）。
A.10Ω
B.4Ω
C.15Ω
D.20Ω

【答案】 A
130、某桥梁施工过程中，由于违法施工造成现场3人死亡，该事故属于（ ）事故。
A.较大
B.一般
C.重大
D.特大

【答案】 A
131、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（ ）。
A.专项施工方案内容是否完整
B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况
C.专项施工方案编审程序是否符合要求
D.专项施工方案计算书和验算依据是否符