设备安装施工合同增加工作量补充协议.doc

设备安装施工合同增加工作量补充协议

设备安装施工合同增加工作量补充协议
建没单位(甲方)：xxxiii
施工单位(乙方)：xxxiii
合同编码：
合同签订地址：甲方公司
签订日期：2021年1月10日
经双方友好协商，甲方将2000吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯睛、1000吨/年对氰基苯酚产品项目承包给乙方。依据《中华人民共和国合法》《中华人民共和国建筑法》双方本着平等互利，互信的原则，签订本施工合同。
1、工程名称：2000吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯腈、1000吨/年对氰基苯酚产品项目
2、工程地点：永椿化工新材料厂内。
3、施工内容：详见附件工作内容清单
工程期限：
自本工程提供满足安装条件之日起年9月30日至2021年1月15日完工。如甲方在满足乙方安装条件下，乙方不能按期完工，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金，该款从工程款中扣除，由于甲方设备，材料供应延误工期由甲方承当。
质量标准：
a.按图施工，安装工程质量等级合格。
b.设备安装必需符合国家相关设备安装，检验及验收规范。
C.国家现行的其他制作，安装，施工技术规范。
6、甲乙双方驻工地代表

7、工程承包方式
本工程安装采纳包工不包料，甲方提供主材，乙方自备安装机具及辅材(焊接、电动葫芦等)，货到现场：甲方负责现场场地及道路的协调，乙方负责卸货。
8、结算方式
a、固定总价：本工程总造价300000元，叁拾万元(3%增值税发票)。
b、付款方式，乙方进场后一周内支付工程总价的10%，吊装结束具备管架安装条件后支付合同总价40%，试生产结束后支付工程总价的40%〔假设当年不能进行试生产，此款应在当年农历的12月20日前完成支付)。余款10%验收完成后一年后付清。
9、监检、完工验收：
乙方负责办理必需要报检的设备及管道安装报检手续，报检费用由甲方承当，在验收中出现的质量问题，乙方要限期在一个月内解决解决。乙方在限期一个月内不能解决，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金。
10、其他事项：
a、甲方在开工前提供施工现场的安装条件(电通，水通)，甲方在厂区类总配电房提供电源，乙方负责到使用现场的电缆及二级箱。
b、施工中如果甲方提出工程更改，变更，增加，由甲方现场负责人签证工程量按实结算(假设按人工签证，签证人工按300元/工日〕。
c、本工程施工过程中，乙方必需遵守国家有关安全生产的法律法规和甲方的安全管理规章制度，服从甲方现场安全监督管理，乙方须同时和甲方签订安装施工安全协议。
d、本工程施工期间的水，电费由甲方承当。
e、甲供设备、材料由乙方负责卸车。
f、乙方施工人员现场食宿自理。
11、本合同一式肆份，甲乙双方各持貳份，在印章齐全后，至工程完工验收，收款结清前有效。扫描件具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决。
12、违约责任：按《合园法》执行或双方协商解决，协商不成提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当地法院起诉

甲方(盖章)：
委托代理人(签字〕：
：
开户行：
账号：
社会信用代码：
地址：

乙方(盖章)：
委托代理人(签字〕：
：
开户行：
账号：
社会信用代码：
地址：

设备安装施工合同增加工作量补充协议
建没单位(甲方)：xxxiii
施工单位(乙方)：xxxiii
合同编码：
合同签订地址：甲方公司
签订日期：2021年1月10日
经双方友好协商，甲方将2000吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯睛、1000吨/年对氰基苯酚产品项目承包给乙方。依据《中华人民共和国合法》《中华人民共和国建筑法》双方本着平等互利，互信的原则，签订本施工合同。
1、工程名称：2000吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯腈、1000吨/年对氰基苯酚产品项目
2、工程地点：永椿化工新材料厂内。
3、施工内容：详见附件工作内容清单
工程期限：
自本工程提供满足安装条件之日起年9月30日至2021年1月15日完工。如甲方在满足乙方安装条件下，乙方不能按期完工，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金，该款从工程款中扣除，由于甲方设备，材料供应延误工期由甲方承当。
质量标准：
a.按图施工，安装工程质量等级合格。
b.设备安装必需符合国家相关设备安装，检验及验收规范。
C.国家现行的其他制作，安装，施工技术规范。
6、甲乙双方驻工地代表

7、工程承包方式
本工程安装采纳包工不包料，甲方提供主材，乙方自备安装机具及辅材(焊接、电动葫芦等)货到现场：甲方负责现场场地及道路的协调，乙方负责卸货。
8、结算方式
a、固定总价：本工程总造价300000元，叁拾万元(3%增值税发票)。
b、付款方式，乙方进场后一周内支付工程总价的10%，吊装结束具备管架安装条件后支付合同总价40%，试生产结束后支付工程总价的40%〔假设当年不能进行试生产，此款应在当年农历的12月20日前完成支付)。余款10%验收完成后一年后付清。
9、监检、完工验收：
乙方负责办理必需要报检的设备及管道安装报检手续，报检费用由甲方承当，在验收中出现的质量问题，乙方要限期在一个月内解决解决。乙方在限期一个月内不能解决，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金。
10、其他事项：
a、甲方在开工前提供施工现场的安装条件(电通，水通)，甲方在厂区类总配电房提供电源，乙方负责到使用现场的电缆及二级箱。
b、施工中如果甲方提出工程更改，变更，增加，由甲方现场负责人签证工程量按实结算(假设按人工签证，签证人工按300元/工日〕。
c、本工程施工过程中，乙方必需遵守国家有关安全生产的法律法规和甲方的安全管理规章制度，服从甲方现场安全监督管理，乙方须同时和甲方签订安装施工安全协议。
d、本工程施工期间的水，电费由甲方承当。
e、甲供设备、材料由乙方负责卸车。
f、乙方施工人员现场食宿自理。
11、本合同一式肆份，甲乙双方各持貳份，在印章齐全后，至工程完工验收，收款结清前有效。扫描件具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决。
12、违约责任：按《合园法》执行或双方协商解决，协商不成提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当地法院起诉

甲方(盖章)：
委托代理人(签字〕：
：
开户行：
账号：
社会信用代码：
地址：

乙方(盖章)：
委托代理人(签字〕：
：
开户行：
账号：
社会信用代码：
地址：