2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷B卷含答案.docx

2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。
A.4016.45
B.4122.48
C.4361.49
D.4467.52

【答案】 D
2、某分项工程招标工程量清单为1000m＜sup>3＜/sup>。施工中由于涉及变更调整为1200m＜sup>3＜/sup>。该分项工程招标控制价单价为300元/m＜sup>3＜/sup>。投标报价单价为360元/m＜sup>3＜/sup>。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。
A.420000
B.429000
C.431250
D.432000

【答案】 C
3、网络计划中，某项工作进度拖延的时间超过其自由时差但未超过其总时差，下列说法正确的是（　　）。
A.会影响总工期，但不会对后续工作产生影响
B.不会影响总工期，但会对后续工作产生影响
C.会影响总工期，也会对后续工作产生影响
D.不会影响总工期，也不会对后续工作产生影响

【答案】 B
4、在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（ ）而预留的。
A.建设期内材料价格上涨增加的费用
B.因施工质量不合格返工增加的费用
C.设计变更增加工程量的费用
D.因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息

【答案】 C
5、某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（　）万元。
A.213.6
B.247.2
C.273.6
D.427.2

【答案】 C
6、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（ ）整理，与会各方会签。
A.建设单位
B.设计单位
C.项目监理机构
D.施工单位

【答案】 B
7、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（　）中。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.总承包服务费

【答案】 C
8、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（　）。
A.防护设施
B.水文、气象
C.施工作业面
D.通风照明

【答案】 B
9、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（　）万元。
A.215.46
B.21500
C.203.02
D.203.00

【答案】 A
10、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（　　）天。
A.5
B.4
C.3
D.2

【答案】 A
11、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。
A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润
B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润
C综合单价不做调整
D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润

【答案】 D
12、采用装配式建筑PC构件施工，构件吊装前，（　　）应对吊装准备工作进行检查，并形成书而记录。
A.建设单位
B.施工单位项目负责人
C.总监理工程师
D.专业监理工程师

【答案】 D
13、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（　）。
A.基本原理和原则不同
B.基本理念和思维方式不同
C.关注点和目标不同
D.使用方法（工具）不同

【答案】 C
14、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（　　）。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 B
15、“持续改进”是质量管理体系七项质量管理原则之一，其核心是为了提高质量管理体系的（　　）。
A.有效性和效率
B.科学性
C.管理水平
D.创造价值能力

【答案】 A
16、在预备费中包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费的计算基数应是（　　）。
A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息
B.工程费用+工程建设其他费用+流动资金
C.工程费用+工程建设其他费用
D.工程费用

【答案】 C
17、于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015 年与2016 年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？
A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件
B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开
C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据
D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复

【答案】 B
18、在投资方案财务评价中，获利能力较差的方案是（　　）。
A.内部收益率小于基准收益率，净现值小于零
B内部收益率小于基准收益率，净现值大于零
C.内部收益率大于基准收益率，净现值小于零
D.内部收益率大于基准收益率，净现值大于零

【答案】 A
19、在建设工程质量特性中，()是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A.适用性
B.耐久性
C.可靠性
D.安全性

【答案】 C
20、常用的索赔费用计算方法是（　　）。
A.实际费用法
B.单价定额法
C.总费用法
D.修正的总费用法

【答案】 A
21、建设工程组织流水施工时，其特点之一是（　　）。
A.单位时间内投入的劳动力较少
B.专业工作队能够连续施工
C能够充分地利用工作面进行施工
D.施工现场的组织、管理比较简单

【答案】 B
22、物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和（　　）。
A.物资加工计划、物资订货计划
B.物资采购计划、物资加工计划
C.物资需求计划、物资储备计划
D.物资申请计划、物资采购计划

【答案】 C
23、 某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的( )中。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.总承包服务费

【答案】 C
24、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）规定，建筑安装工程费用由（　　）、规费和税金构成。
A.直接费、间接费、其他项目费
B.分部分项工程费、措施项目费
C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费
D.直接费、间接费、利润

【答案】 C
25、工程满足使用目的的各种性能，这体现了建设工程质量的（　　）。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性

【答案】 A
26、采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由()负责。
A.项目监理机构
B.招标人
C.招投标管理机构
D.投标人

【答案】 B
27、在下面层中不得敷设管线的整体楼地面面层是( )。
A.硬化耐磨面层
B.防油渗混凝土面层
C.水泥混凝土面层
D.自流平面层

【答案】 B
28、进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（　）。
A.投资风险
B.机会成本
C.资金限制
D.通货膨账

【答案】 B
29、关于编制招标控制价的说法，正确的是（　）。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用
D.暂估价中的材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价

【答案】 D
30、工程项目施工前，由（ ）和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.分包单位

【答案】 C
31、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。
A.表明其履行施工合同的能力
B.听取监理工程师的建设性意见
C.请求监理工程师优化施工进度计划
D.解除其对施工进度计划的责任和义务

【答案】 B
32、某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（ ）万元。
A.62.1
B.63.0
C.69.9
D.75.9

【答案】 C
33、某拟建工程的生产能力是已建类似工程的2倍，已知已建类似工程的投资额为1000万元，该类工程的生产能力指数为0.5，综合调整系数为1。可估算出该拟建工程的投资额为（　）万元。
A.500
B.707
C.1000
D.1414

【答案】 D
34、关于固定总价合同特点的说法，正确的是（　）。
A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整
B合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整
C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低
D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高

【答案】 D
35、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（　　）。
A.10～30年
B.30～60年
C.50～100年
D.80年以上

【答案】 C
36、建设工程项目投资的特点是由（）决定的。
A.建设工程项目的特点
B.建设工程投资的特点
C.建设工程设计的特点
D.建设工程施工的特点

【答案】 A
37、砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度下列哪条是正确的？( )
A.不得小于65%
B.不得小于70%
C.不得小于80%
D.不得小于100%

【答案】 C
38、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（　　）。
A.时间间隔
B.时间差值
C.机动时间
D.搭接时间

【答案】 B
39、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（ ）负责。
A.招标人
B.投标人
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
40、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格的条件有（）。
A.主控项目的质量均应检验合格

B.一般项目的质量均应检验合格
C.所含检验批的质量应验收合格
D.观感质量应符合相应要求

【答案】 C
41、为了有效控制建设工程进度，监理工程师可采取的技术措施是（）。
A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制
B.对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工
C.对工程延误收取误期损失赔偿金
D.严格审查工程变更和设计变更

【答案】 A
42、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当由（ ）审核签字、加盖单位公章，并由（ ）审查签字、加盖执业印章后方可实施。
A.施工单位技术负责人、专业监理工程师
B.施工单位技术负责人总监理工程师
C.施工项目技术负责人、专业监理工程师
D.施工项目技术负责人、总监理工程师

【答案】 B
43、在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：( )
A.抗碱性封闭底漆
B.界面剂
C.建筑胶水
D.浅色涂料

【答案】 A
44、材料和商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，属于（）。
A.见证取样
B.验证试验
C.标准试验
D.抽样试验

【答案】 B
45、初步设计阶段限额设计控制工作的重点是( )。
A.初步设计方案的比较选择
B.设计进度的控制
C.设计概算的编制
D.设计费用的支付

【答案】 A
46、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要( )。
A.请专家论证
B.进行定期观测
C.做必要的试验和鉴定工作
D.请工程质量监督机构认可

【答案】 C
47、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是( )。
A.工程合格程度
B.安全达标程度
C.工程返修程度
D.顾客满意程度

【答案】 D
48、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。
A.20
B.21
C.22
D.23

【答案】 D
49、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括( )。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视

【答案】 B
50、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（ ）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位现场代表

【答案】 B
51、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括()
A.采用更先进的施工方法
B.增加每天的施工时间
C.实施强有力的施工调度
D.增加施工作业面

【答案】 A
52、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报( )。
A.政府主管部门
B.建设单位
C.安全生产监督机构
D.工程监理单位

【答案】 B
53、项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。
A.施工进度计划报审表
B.工作联系单
C.监理通知单
D.监理月报

【答案】 C
54、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。
A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润
B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润
C.综合单价不做调整
D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润

【答案】 D
55、（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（　　元/吨。
A.2575.50
B.2655.50
C.2657.40
D.2657.92

【答案】 D
56、（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（　）中。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.总承包服务费

【答案】 C
57、工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（　　）。
A.工艺关系
B.组织关系
C.施工关系
D.进度关系

【答案】 B
58、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（　　）。
A.必须将关键工作压缩成非关键工作
B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差
C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作
D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值

【答案】 D
59、在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（　　）天。
A.11
B.13
C.15
D.17

【答案】 B
60、编制（ ）时，应明确旁站的部位和要求。
A.施工组织设计
B.施工方案
C.监理规划
D.监理实施细则

【答案】 C
61、根据我国《城市房地产管理法》，下列房地产可以转让的是
A.某房地产公司以出让方式取得土地使用权，已支付全部出让金，并取得土地使用权证书，该土地用于房屋建设工程，房地产公司已完成开发投资总额的25％
B.北京某土地开发公司以出让方式获得土地使用权，按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书
C.天津滨海某土地开发公司支付 8000 万元以出让方式取得滨海新区一块土地的土地使用权证书，该土地为成片开发，已形成工业用地条件
D.兴业房地产开发公司转让已建成的商品房，公司已按出让合同约定金额支付土地使用权出让金并取得土地使用权证书，建成的房屋所有权证书正在办理之中

【答案】 A
62、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（　　）。
A.各专业施工进度控制时间分界点
B.工程施工承发包模式及其合同结构
C.施工进度计划的工作分解结构
D.工期定额、类似工程项目的实际进度

【答案】 D
63、施工单位签署的工程质量保修书，应（　）向建设单位提交
A.在竣工前
B.在竣工后
C.与竣工验收报告同时
D.在工程决算时

【答案】 C
64、某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付息，贷款年利率6%，每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为()元。
A.4917
B.5551
C.7462
D.7581

【答案】 B
65、（2018年真题）下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（　）。
A.研究试验费
B.工程保险费
C.供水、供电管线安装费
D.室外管道铺设费

【答案】 D
66、在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（　）。
A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润
B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润
C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润
D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润

【答案】 D
67、（2022年真题）单代号搭接网络计划中，关键线路是指（　）的路线。
A.自始至终由关键节点组成
B.自始至终由关键工作组成
C.相邻两项工作之间时间间隔为零
D.相邻两项工作之间时距为零

【答案】 C
68、工程质量事故处理方案中，监理工程师应牢记，不论哪种情况，特别是（ ）的质量缺陷，均要备好必要的书面文件，对技术处理方案等有关档案资料认真组织签认。
A.修补处理
B.返工处理
C.不做处理
D.加固处理

【答案】 C
69、造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般

【答案】 C
70、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.建设期利息
D.运营期利息

【答案】 A
71、网络计划的目标由工程项目的目标所决定，其中以限定的工期寻求最低成本或寻求最低成本时的工期安排属于（　　）。
A.时间目标
B.时间-资源目标
C.时间-成本目标
D.时间-投资目标

【答案】 C
72、关于盗窃罪与侵占罪的认定，下列哪一说法是错误的？
A.乙乘坐出租车，下车后准备到后备箱提取行李，出租车司机甲驾车迅速离开获取乙行李的，由于甲开车逃离时财物仍然属于乙占有，甲成立盗窃罪
B.乙乘坐出租车，下车后正在整理自己财物，乘客甲发现车内有一名贵手机，迅速上车，吩咐出租车司机驾车离开，甲获取该手机的，由于乙在车旁，车内乙的手机属于乙占有，甲成立盗窃罪
C.乙乘坐出租车，下车后将名贵手机落在车上，两小时后，乘客甲发现该手机后将其拿走的，对乙来说，其手机属于遗忘物，故甲成立侵占罪
D.乙乘坐出租车，下车后将名贵手机落在车上，晚上出租车司机甲清理出租车，发现该手机，据为己有的，由于司机已经占有乙的手机，故司机甲成立侵占罪

【答案】 C
73、对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师需要（　　）。
A.提出担保要求
B.进行实地考察

C.提供试验计划
D.规定试验设备

【答案】 B
74、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（ ）。
A.项目经理
B.施工单位质量负责人
C.施工方案编制人
D.施工单位技术负责人

【答案】 D
75、下列描述中属于设计阶段进度控制的任务的是（ ）。
A.编制设计阶段工作计划
B.编制施工总进度计划
C.编制单位工程施工进度计划
D.编制工程年.季.月实施计划

【答案】 A
76、现浇混凝土板厚度检测常用（ ）。
A.非破损的雷达法
B.电磁感应法
C.凿开混凝土
D.超声波对测法

【答案】 D
77、抹灰工程中抹灰用的石灰膏熟化期不应少于( )。
A.3d
B.5d
C.10d
D.15d

【答案】 D
78、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（　）。
A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润
B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润
C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润
D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润

【答案】 D
79、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发（）。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.监理通知回复单
D.监理协议单

【答案】 B
80、管理评审，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（ ）的基本内容。
A.以顾客为关注焦点
B.领导作用
C.全员参与
D.过程方法

【答案】 B
81、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为3400万，增值税可抵扣的进项税率均按13%计算。当采用一般计税方法时，增值税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税销项税额为（）万元。
A.87.2
B.102.0

C.270.8
D.280.7

【答案】 D
82、建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（ ）的特点。
A.单位时间内所需用的资源量较少
B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接
C.施工现场的组织、管理工作简单
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工

【答案】 B
83、根据评价时间不同，后评价又可以分为()。
A.项目跟踪评价
B.项目实施效果评价
C.项目影响评价
D.项目管理人员评价E项目经济效益评价

【答案】 A
84、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（ ）。
A.确定质量方针、质量目标
B.加强与顾客的沟通与联络
C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合
D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题

【答案】 A
85、在建设工程活动中，（）是指工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。
A.工程质量事故
B.工程质量责任
C.工程质量缺陷
D.工程质量因素

【答案】 C
86、（　　）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料进行审核，在报审表上签署书面意 见前需征求（　　）意见。
A.总监理工程师，建设单位
B.专业监理工程师，总监理工程师
C.专业监理工程师，建设单位
D.专业监理工程师，施工总承包单位

【答案】 A
87、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30MPa、36.0MPa、41.5MPa，则该组试件的试验结果为（　　）MPa。
A.41.5
B.36.3
C.36.0
D.无效

【答案】 D
88、在双代号网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（ ）天。
A.6
B.9
C.12
D.15

【答案】 A
89、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由（　　）审查，符合要求的，予以签认。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理机构负责人
D.监理机构技术负责人

【答案】 A
90、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为()
A.全数抽样
B.简单随机抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样

【答案】 B
91、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。
A.3.87
B.4.88
C.4.90
D.4.96

【答案】 B
92、关于双代号网络计划中关键线路和关键工作的表述，正确的是（ ）。
A.两端为关键节点的工作一定是关键工作
B.在关键线路上不可能有虚工作存在
C.各项工作的持续时间总和最小的就是关键线路
D.当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作

【答案】 D
93、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（　　）元。
A.2500
B.3500
C.4260
D.4100

【答案】 D
94、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（　　）。
A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
C.设计依据、设计规模
D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A
95、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（　　），论证总进度目标实现的可能性。
A.单位工程施工组织设计
B.总进度纲要
C.监理规划
D.总进度规划

【答案】 B
96、某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（　）元/m3。
A.300
B.200
C.150
D.100

【答案】 C
97、某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（　　）天。
A.10
B.12
C.14
D.16

【答案】 C
98、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是()
A.编制物资供应计划
B.办理进出口许可证等有关事宜
C.决定物资供应分包方式
D.安排物资订货

【答案】 A
99、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。
A.台班费
B.台班折旧费
C.实际租金
D.设备使用费。

【答案】 C
100、当采用S曲线比较法时，如果实际进度点位于计划S曲线的左侧，考试软件 则该点与计划S曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。
A.超前的时间
B.拖后的时间
C.超额完成的任务量
D.拖欠的任务量

【答案】 C
101、在施工单位的进度计划系统中，依据（　）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。
A.施工总进度计划
B.单位工程施工进度计划
C.施工准备工作计划
D.分部分项工程进度计划

【答案】 B
102、在某建设工程施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商（　　）。
A.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费
B.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费
C.不仅要承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费
D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费

【答案】 C
103、下列施工进度计划调整措施中，属于经济措施的是（ ）。
A.改善外部配合条件
B.采用更先进的施工方法
C.增加劳动力和施工机械的数量
D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿

【答案】 D
104、工程质量控制中，应坚持以()为主的原则。
A.公正
B.预防
C.管理
D.科学

【答案】 B
105、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（ ）。
A.主要工种
B.施工工艺
C.施工特点
D.设备类别

【答案】 C
106、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（　）。
A.经投资主管部门审批的投资概算
B.经投资各方审定的初步设计方案
C.建设项目环境影响评价报告书
D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书

【答案】 D
107、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。＜br>
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 D
108、混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于：( )
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%

【答案】 D
109、下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（ ）
A.明确各管理部门投资控制职责
B.安排专人负责投资控制
C.组织设计方案评审和优化
D.在合同中订立成本节超奖罚条款

【答案】 C
110、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。
A.工艺关系
B.组织关系
C.施工关系
D.进度关系

【答案】 A
111、某双代号网络计划中，工作A 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10 天和第天，其持续时间为5 天，工作A 有3 项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第天、第22 天和第26 天，则工作A 的自由时差为（ ）天。
A.4
B.7
C.11
D.15

【答案】 A
112、对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，（）应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。
A.监测单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
113、关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（　　）。
A.计算投资收益率需要选择正常年份
B.投资收益率指标受到投资规模的限制
C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金
D.投资收益率就是总投资收益率

【答案】 A
114、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（　），论证总进度目标实现的可能性。
A.总进度纲要
B.施工组织总设计
C.总进度规划
D.各子系统进度规划

【答案】 A
115、验收建筑节能分部工程质量，应由（　）组织。
A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.施工单位项目负责人

【答案】 B
116、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（　　）万元。
A.2500
B.3360
C.3560
D.3860

【答案】 C
117、关于资金成本性质的说法，正确的是（ ）。
A.资金成本表现为资金所有者的利息收入
B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用
C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数
D.资金成本表现为资金占用额的函数

【答案】 D
118、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列合同价款调整的因素中，属于物价变化类的包括（　　）。
A.索赔
B.暂估价
C.计日工
D.不可抗力

【答案】 B
119、下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是()
A.总监理工程师任命书
B.监理实施细则
C.监理日志
D.材料设备验收记录

答案】 A
120、装配式建筑PC构件生产工艺流程审核中，关于墙板的生产工艺流程，下列正确的是（ ）。
A.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装
B.模具清理→模具安装→涂隔离剂→上层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→下层钢筋布置→正面预埋安装
C.模具清理→涂隔离剂→模具安装→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装
D.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→正面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→反面预埋安装

【答案】 A
121、工程质量形成过程中，（ ）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
A.项目建议书
B.项目可行性研究
C.项目策划
D.项目决策

【答案】 D
122、监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（ ）。
A.编制物资供应招标文件
B.提出物资供应分包方式
C.确定物资供应单位
D.签订物资供应合同

【答案】 B
123、关于职业禁止，下列哪一选项是正确的？
A.被宣告死刑的犯罪分子，不可能再宣告职业禁止
B.“在其他法律、行政法规对其从事相关