建筑安装工程承包合同(范本).doc

建筑安装工程承包合同〔范本〕
发包方〔以下简称甲方〕：地址：承包方〔以下简称乙方〕：地址：风险提示：发包人的相对义务
购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所必需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
假设发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体状况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
4、工程内容：
二、工程期限
1、本工程合同总工期为_________天〔日历天〕。风险提示：关于实际完工日期的规定
当因实际完工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经完工验收合格的，以承包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的完工验收申请报告42天内完成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；工程未通过完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。
2、本工程开工日期________年____月____日，完工日期________年____月____日。
3、工期顺延
〔1〕甲方在合同规定开工日期前________天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。
〔2〕明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，必需要修配、改换而耽误施工进度者。
〔3〕不属包干系数范围内的重大制定变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与制定规定不符而增加工程量影响进度者。
〔4〕在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
〔5〕未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
〔6〕因遇人力不可抗拒的自然灾害〔如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等〕而影响工程进度的。
三、工程总价
1、本工程合同总价为人民币________元。
2、如遇以下状况，合同总价作相应调整：
〔2〕在合同工期内因政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用的变化；
〔3〕重大制定发生变更；
〔4〕基础超过制定深度；
〔5〕在施工中新增加了工程项目。风险提示：关于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合制定或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合制定或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和〔或〕延误的工期，由承包人承当。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，按照发包人违约的约定办理。
四、材料、设备供应
1、本工程所必需的全部建筑材料、构配件、设备等物资全部由甲方提供。
2、材料、设备供应范围的划分和检验：
〔1〕成套设备和专用设备，由甲方负责招标、定货、供应和商品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库储存，安装时交付乙方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。
〔2〕所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检验验收，具备物资验收合格单方可进场，已进场的物资未通过甲方许可签署出场证书，不得运出场外。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。
五、工程质量和检查验收
1、乙方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2、乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必需经过制定单位和甲方同意并签证后，方可使用。
3、工程完工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出完工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行完工验收。
4、已完工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，假设甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。
5、工程交工验收后，工程保修期为________年，采暖工程为________个采暖期，水电保修期为_____年。保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。
6、由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约按时间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由乙方负担。
六、施工制定变更
1、甲方交付的制定图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
2、施工图的重大修改变更，必需经原批准、制定单位同意，并于修改前________天办理制定修改议定单。制定修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。
3、在工程施工中发生以下各项事实之一时，乙方必需马上以书面通知甲方，要求确认：
〔1〕制定图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水状况等，制定文件所标明的施工条件与实际不符；
〔2〕制定图纸和制定文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；
〔3〕制定图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。确认的事实必需在限期内解决，不得如期解决而造成停工的，工期损失由甲方承当。
七、双方工作
1、甲方工作
〔1〕依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，采用措施满足施工用水、用电的必需要；
〔2〕合同签订后________天内向乙方提供完整的建筑安装施工技术资料________套；
〔3〕派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责制定图纸问题的处理，制定变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必需的签证；
〔4〕组织对工程的完工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。
2、乙方工作
〔1〕严格按照施工图与说明书进行施工，保证工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；
〔2〕已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地；
〔3〕提供完工验收技术资料，办理工程完工结算，参加完工验收；
〔4〕在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
八、工程价款的支付与结算
1、本合同签订后____日内，甲方支付不少于合同总价的________％的预付款，计人民币________万元。
2、甲方收到乙方的工程进度月报后，必需在____日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的________％时，逐步按比例开始扣回预付款。
3、工程进度款支付达到合同总价款的________％时，不再按进度付款。办完交工验收后________天内支付________％的价款，留________％的价款作为质保金，待保修期满后连本息一次支付给乙方。
4、确因甲方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承当。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处办法，通过明确违约时必需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。
九、违约责任
1、乙方的责任
〔1〕工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的________％偿付逾期违约金。
〔2〕工程交付时间超期，按合同总价的________％偿付逾期违约金。
2、甲方的责任
〔1〕未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除完工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
〔2〕工程中途停建、缓建或由于制定变更以及制定错误造成的停工，应采用措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
〔3〕工程未通过验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任。
〔4〕超过合同规定日期验收，按合同总价的________％偿付逾期违约金。
十、争议解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。十
一、附则
1、本合同条款如未尽事宜，双方协商解决。
2、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程完工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
3、本合同一式________份，其中甲方执________份，乙方执________份。甲方：代表人：合同履行地：联系 ：签订时间：________年____月____日乙方：责任人：合同履行地：联系 ：签订时间：________年____月____日