玻璃幕墙施工承包合同XXX.doc

玻璃幕墙施工承包合同XXX
玻璃幕墙是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构。墙体有单层和双层玻璃两种。玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法，是现代主义高层建筑时代的显著特征。以下是华律网为大家精心准备的：玻璃幕墙施工承包标准合同范本篇，欢迎参照阅读! 玻璃幕墙施工承包合同范本一 甲方(发包方)：省
第五建筑工程公司装饰艺术分公司 乙方(承包方)： 甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就甘XXX水暖分项工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：甘XXX
二、工程地点： 市盘旋路
三、工程承包内容及范围： 1 、乙方负责按照制定图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、确保正常使用。
2、施工所必需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。
四、工程工期：
1、开工日期：________年____月____日;完工日期：________年____月____日 工程总日历天数：30天
2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延;
五、工程质量及材料要求：
1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。如不按要求发现一点罚款50 元。
2、对现场监理提出的问题应马上安排人员处理，严禁拖延或不整改。
3、如某部位存在严重问题，须返工的罚款3000 元。
4、假设返工造成延误工期的除按上述第4 条罚款外，如对下道工序的工种造成停工，停工的工人人工费由乙方赔偿。
六、工程价款：伍佰伍拾元平方米;(：550元2 ) (按实际面积进行结算)
七、工程价款的拨付及结算方式：
1、工程款的支付：
1)、乙方施工人员及型材全部进场后由业主付三万元工程款
2)、全部工程安装完成验收合格后由业主付至全款的95%，留5%作为工程质保金。
2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用;如因工程制定变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于1000元的不予增加工程款，人工费大于1000元的由现场管理人员确认签字后按预算定额直接费进行结算，不计取任何其他费用。
八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：
1、安全生产：乙方应强化安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承当。
2、工程质量：保持工程质量标准，严格按照制定图纸、施工验收规范、施工组织制定、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程所使用材料必需经甲方、监理认可，否则不得使用。
5、文明施工：强化施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
九、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交f 玻璃幕墙工程施工分包合同范本来自学优网:.g.c ed底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十、乙方责任：
1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、如乙方必需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料进场时，由乙方卸料，配合甲方项目部收料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。
5、乙方必需将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。
6、本工程所必需的机械及劳作防护用品全部费用由乙方承当。
7、本班组在其相关工序开始前和结束后，与其工序相关的班组必需办理相关交接检手续
8、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必需按月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。
9、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
10、乙方应强化对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。 十
一、违约责任：
1、当发生以下状况之一时，甲方应承当违约责任：
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息;
(2)因甲方原因延误工期超过____日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生以下状况之一时，乙方应承当违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误____日，应向甲方支付本合同总价款0.5%的违约金;
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失; (
3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付合同总价款2%的违约金，如给甲方还造成其他损失也应予以赔偿。
3、一方违约后，另一方要求违约方持续履行合同时，违约方在承当上述违约责任后仍应持续履行合同。 十
二、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。 十
三、争议： 甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。 十
四、本合同一式两份自签定后即生效，至全部工程作业内容完工验收、工程价款结清后即失效。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 工程负责人 现场负责人： 工程负责人： 地址： 地址： ： ：________年____月____日________年____月____日 玻璃幕墙施工承包合同范本二 建设单位： 施工单位：____日 期： 施 工 合 同 书 建设单位(以下简称甲方)： 施工单位(以下简称乙方)： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《____市碧园公寓
b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。
第一条：工程范围、造价数量、单价、总价
1.1 工程范围： ____市碧园公寓
b、c栋建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的制定、供料、加工、安装、完工验收资料等。其中：c4
2、c3
9、c4
1、c6
3、c63
a、c6
4、c5
3、c5
4、c7
2、c65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。
1.2 工程单价： (详见后附报价书之报价明细表)
1.3 工程数量及总价合计： (详见后附报价书之工程报价总表)
1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有制定变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。
1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。
第二条：工程用料
2.1 玻璃：幕墙的玻璃采纳东莞XX公司产的6厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。
2.2 铝合金型材： 均选用佛山XX公司产的6063-5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。
2.3 硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州XX厂产的f811硅酮结构胶及f889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。
2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。
2.5 钢件：国产优质235b钢型材。
第三条：付款方式

3.1 铝合金型材、钢件进场后____日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为
第一次工程进度款;
3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20%;
3.3 玻璃安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20%;
3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;
3.4 验收合格后三____日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起________年保修期满后，____日内一次性付清。
3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约按时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承当由此引起的一切经济损失和违约责任。
第四条：甲乙双方责任
4.1 甲方责任：
4.
1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关制定变更资料;
4.
1.2 办理施工许可证;
4.
1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;
4.
1.4组织有关单位与乙方的协调会;
4.
1.5组织有关人员对乙方制定图纸进行会审，并进行签署;
4.
1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理制定变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程必需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可持续施工。
4.
1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;
4.
1.8 在乙方递交工程完工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收; 注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。
4.2 乙方责任：
4.
2.1 对幕墙进行制定，经具有幕墙制定资质的制定单位签准及甲方审核确认后方可使用，确保制定符合国家有关规范要求，对制定质量负责，承当因制定质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙制定图纸及计算书陆套。
4.
2.2 严格按照批准的制定图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时改正，对工程质量负责，承当因工程质量问题引起的一切后果;
4.
2.3 编制施工组织制定和工期进度计划，并经甲方审核通过;
4.
2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承当追加合同价款;
4.
2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工;
4.
2.6 作好施工原始记录，在完工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为完工资料交给甲方。
4.
2.7 提供完整的完工验收资料，确保验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承当。
第五条：工期
5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。
5.2 施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。
5.3 工期顺延：以下原因造成完工日期拖延，工期相应顺延;
5.
3.1 由于制定变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化;
5.
3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;
5.
3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;
5.
3.4 甲方不按合同规定支付工程款;
5.
3.5 其它非乙方原因的停工;
5.4 以上状况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。
第六条：工程质量
6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的合格标准，争创合格工程。
6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。
6.3 工程完工后，乙方向甲方提供质量确保书，确保玻璃幕墙的施工符合制定及计算。
第七条：制定变更
7.1 甲方变更制定，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应马上停止。
7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。
第八条：完工、结算与保修
8.1 工程具备完工验收条件后，甲方在接到乙方完工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收;如收到乙方完工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为完工验收报告已被批准，工程即告完工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。
8.2 工程完工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核看法。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从
第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
8.3 保修期从完工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

第九条:工程停建或缓建
9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能持续履行，双方应签订工程停、缓建协议。
9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。
第十条：其它
10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉。

10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后马上生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方必需赔偿对方的一切经济损失。
10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方: 乙方: 法人代表: 法人代表： (或委托代理人): (或委托代理人): 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真： 地 址: 地 址: 邮 编: 邮 编: 玻璃幕墙施工承包合同范本三 建设单位： 施工单位：____日 期： 施 工 合 同 书 建设单位(以下简称甲方)： 施工单位(以下简称乙方)： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《____市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。
第一条：工程范围、造价数量、单价、总价
1.1 工程范围： ____市碧园公寓B、C栋建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的制定、供料、加工、安装、完工验收资料等。其中：C4
2、C3
9、C4
1、C6
3、C63
a、C6
4、C5
3、C5
4、C7
2、C65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。
1.2 工程单价： (详见后附报价书之报价明细表)
1.3 工程数量及总价合计： (详见后附报价书之工程报价总表)
1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有制定变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。
1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。
第二条：工程用料
2.1 玻璃：幕墙的玻璃采纳东莞XX公司产的6厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。
2.2 铝合金型材： 均选用佛山XX公司产的6063-5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。
2.3 硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州XX厂产的F811硅酮结构胶及F889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。
2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。
2.5 钢件：国产优质235b钢型材。
第三条：付款方式
3.1 铝合金型材、钢件进场后____日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为
第一次工程进度款;
3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20%;
3.3 玻璃安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20%;
3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;
3.4 验收合格后三____日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起________年保修期满后，____日内一次性付清。
3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约按时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承当由此引起的一切经济损失和违约责任。
第四条：甲乙双方责任
4.1 甲方责任：
4.
1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关制定变更资料;
4.
1.2 办理施工许可证;
4.
1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;
4.
1.4组织有关单位与乙方的协调会;
4.
1.5组织有关人员对乙方制定图纸进行会审，并进行签署;
4.
1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理制定变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程必需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可持续施工。
4.
1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;
4.
1.8 在乙方递交工程完工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收; 注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。
4.2 乙方责任：
4.
2.1 对幕墙进行制定，经具有幕墙制定资质的制定单位签准及甲方审核确认后方可使用，确保制定符合国家有关规范要求，对制定质量负责，承当因制定质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙制定图纸及计算书陆套。
4.
2.2 严格按照批准的制定图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时改正，对工程质量负责，承当因工程质量问题引起的一切后果;
4.
2.3 编制施工组织制定和工期进度计划，并经甲方审核通过;
4.
2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承当追加合同价款;
4
2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工;
4.
2.6 作好施工原始记录，在完工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为完工资料交给甲方。
4.
2.7 提供完整的完工验收资料，确保验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承当。
第五条：工期
5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。
5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。
5.3 工期顺延：以下原因造成完工日期拖延，工期相应顺延;
5.
3.1 由于制定变更、工程量变化，引起施工程序和 内容变化;
5.
3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;
5.
3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;
5.
3.4 甲方不按合同规定支付工程款;
5.
3.5 其它非乙方原因的停工;
5.4 以上状况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。
第六条：工程质量
6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的合格标准，争创合格工程。
6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

6.3 工程完工后，乙方向甲方提供质量确保书，确保玻璃幕墙的施工符合制定及计算。
第七条：制定变更
7.1 甲方变更制定，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应马上停止。
7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。
第八条：完工、结算与保修
8.1 工程具备完工验收条件后，甲方在接到乙方完工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收;如收到乙方完工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为完工验收报告已被批准，工程即告完工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。
8.2 工程完工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核看法。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从
第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
8.3 保修期从完工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。
第九条:工程停建或缓建
9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能持续履行，双方应签订工程停、缓建协议。
9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。
第十条：其它
10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉。
10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后马上生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方必需赔偿对方的一切经济损失。
10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方: 乙方: 法人代表： 法人代表： 银行账号： 银行账号： ： ： ： ： 地址： 地址：
返