市政工程施工合同通用版.doc

市政工程施工合同通用版
发包方〔以下简称甲方〕：承包方〔以下简称乙方〕：风险提示：发包人的相对义务
依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所必需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
假设发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的______居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了确保本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关____居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：
一、工程概况
1、工程名称：______市政工程。
2、工程地点：_______________。
3、建设单位：_________房地产开发。
二、工程承包方式、范围和内容
1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。
2、工程承包范围为甲方负责施工的________居住主题公园________市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。
3、工程承包内容为________居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。
三、具体施工承包内容和清工承包计价依据
1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据
〔1〕工作内容：配合协助放样，基坑底300内人工修整〔不包括机械挖土及回填土〕，基坑砂包支护，材料100内水平运输，基坑抽排水〔在粉刷强度未达到前要确保水位在基底以下〕，砼拌制浇捣、养护〔包括预制盖板〕，砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。
〔2〕计价依据：基坑砂包支护：___元a;3;；砼浇捣___元a;3;；预制盖板___元块，基坑抽水、排水：___元座；砖砌体：____元块；内外粉刷：__元a;3;﹐，所有工程量以实际完成工程量签证为依据。
2、排水管道施工承包内容和包清工计价依据
〔1〕砼管施工承包内容和包清工计价依据
a、工作内容：配合甲方放样、测量〔设专人〕，基槽底300内土方人工修整，基槽支护、支模，排水、抽水，砼垫层拌制、浇捣，100内水平运输，砼管吊装就位、承插口封头、管座砼拌制、运输、浇捣、养护、砼修补、检验后人工土方回填夯实〔不包括基槽机械挖土、回填土及夯实，机械吊装的台班费用〕。
b、计价依据：直径500800：___元，直径1000：___元。
〔2〕塑料加筋管施工承包内容和包清工计价依据
a、工作内容：配合甲方放样测量〔设专人〕，基槽底300内土方人工修整平，管子埋设，管子底超挖部位回填，人工夯实〔防止管子机械回填土时下沉，造成倒返水或管内积水。管子四周150必需回填砂土，不同意有石块、砖碴物等回填以免压破管子〕，不包括机械挖土、回填的费用。
b、计价依据：200塑料加筋管子：___元，300管子__元。埋设超过
1、8管子：___元
3、雨污水检查井施工内容和包清工计价依据
〔1〕施工内容：配合甲方施工放样，基底300内土方人工修整，基坑支护，排水、抽水，支模，垫层、流槽及暗井盖砼拌制、浇捣、养护，砌块浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷，安放井座、井盖，爬梯、养护，材料100水平运输〔井座盖从仓库提货〕，井内清理干净。依据绿化地坪及铺装面层、检查井进行高度调整、修改〔机械作业后破损必需返工重做，另行计算〕，配合水电安装施工。
〔2〕计价依据：直径为1500：____元座；直径为1250：__元座；直径为1000：__元座；直径为700：__元座〔深度在
1、2内〕，直径为700，深度在1.2以上：__元座，检查井盖板700XXXX0080，每块___元。
4、围墙施工内容和包清工计价依据
〔1〕施工内容：配合甲方测量、放样，基底300内土方人工修整，基槽灌水、人工夯实，卵石垫层，支模，砼垫层拌制、浇捣，砂浆拌制、砌筑，人工回填土〔不包括机械开挖，回填费用〕夯实，水平距离100运输。
〔2〕计价依据：砼垫层〔含卵石垫层〕：__元a;2;；砖砌体：___元块；预制板安装另行计算。
5、其它景观、台阶、明沟、路侧石安装等工程内容和计价依据
〔1〕施工内容：所涉及工作面内基底300内的人工土方开挖、回填，人工土方平整夯实，场地平整，饰面块材料粘合层以下的所有泥工施工内容，砼浇捣、养护、粉刷、砌筑等工程，材料100水平运输。
〔2〕计价依据：砼垫层含卵石垫层〔汽车停车为位〕：___元﹐，人行道、公园、入户通道、自行车位饰面块粘合层以下的垫层：____元﹐，区内小路砼__元﹐，随捣随抹压光___元﹐，水泥砂面层压光地面：__元﹐。圆弧形花坛砖砌体___元块，其它砖砌体___元块，砼构件、砼道路浇捣___元a;3;。
6、施工作业所必需要的机具，如翻斗车、砼平板振动机、砼振动棒、铁镐、铁锹、灰桶、放样墙线、抹子、铝合金贴尺、榔头、凿子等施工基本机具，概由乙方自备和修理保养、保管，且乙方自备的上述机具必需满足其施工承包内容的施工必需要，必需服从甲方施工现场的统一规范管理，乙方自备的上述机具费用均已综合合计在本合同给定的包清工单价内。乙方施工承包范围的施工内容，甲方为乙方提供搅拌机一台，泥浆泵二台，电缆和配电箱，但乙方应对甲方提供的机具设备妥善维护和保管，工程完工后及时交还甲方，对乙方非自然损坏的机具设备，乙方应参照市场价赔偿。
7、乙方应依据其工程包清工价款，按甲方财务管理要求编制员工工资表给甲方。
8、乙方包清工价款已包涵其施工管理、施工机具、施工员工工资、奖金、各类津贴、夜餐、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员机具进场、安全、文明施工、临设安排以及气候影响的停工、窝工之类非生产用工等施工涉及的全部费用。
9、上述承包范围以外的施工内容，所发生的点工由项目部管理人员依据实际状况指定技工和普工作业。甲乙双方约定在确保质量、安全和进度效率的状况下，技工按___元小时，普工按____元小时结算。
10、遇特别状况，现场必需紧急处理的材料、机具等，乙方应无条件服从甲方指挥，予以清理或搬迁等。
四、工程工期
1、本工程施工工期必需在确保工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，则每延误一天按____元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的____%。
2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述状况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。
五、工程质量风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收，必需确保一次性合格，且必需具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方依据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。
六、甲乙双方责任
1、甲方责任
〔1〕全面履行合同，确保乙方正常施工。
〔2〕提供乙方要求的有关本工程的技术资料。
〔3〕及时协助乙方做好有关工程量签证工作。
〔4〕负责办好施工手续，必需乙方协助的工作乙方无条件配合。
〔5〕催促乙方做好安全管理，文明施工。
〔6〕向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。
〔7〕甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、水费、电费等由甲方负责承当。
〔8〕负责向乙方做好安全教育，签订劳务合同和安全责任书，做好施工技术交底和放样测量工作。
〔9〕协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。
2、乙方责任
〔1〕全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和制定要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
〔2〕服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
〔3〕服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。
〔4〕负责其施工机具、设备和人员调配，乙方确保其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的必需要，人员调配投入计划必需征得甲方同意，现场管理力量必需满足施工和甲方管理的要求。
〔5〕因乙方原因造成的质量事故，乙方必需无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承当由此产生的全部施工增加费用。
〔6〕进场后按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。
〔7〕全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
〔8〕工种之间必需友好相处，互相配合，不得互相推诿扯皮。
〔9〕乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特别状况必需由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承当责任和全部费用。
〔10〕严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款____元。如发生意外概由乙方承当责任和全部费用。〔1
1〕施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不管有无理由每次罚款____元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承当任何责任和经济费用。〔1
2〕乙方还必需和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求确保发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必需进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采用重罚措施。〔1
3〕发生安全事故应马上组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。〔1
4〕积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。〔1
5〕乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪遵守法律，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，确保全员安全，施工顺利进行。〔1
6〕积极配合项目部组织的安全知识学习，宣扬及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第
一、预防为主，加强以人为本的现场安全气氛。〔1
7〕乙方必需确保其专职管理人员的到位〔规定必需至少有1名专职管理人员满勤在现场〕，并严格履行使命，如不到位甲方有权对乙方作出每人天天100元的处罚。〔1
8〕乙方作业所必需的安全帽、工作服、雨衣等与甲方协商后，按照甲方管理要求，统一由甲方采购供应，做到全员配合，其发生的购备费用由乙方自行负责承当。
七、安全生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采用必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承当全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
八、材料供应风险提示：关于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合制定或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合制定或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和〔或〕延误的工期，由承包人承当。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，按照发包人违约的约定办理。本工程甲乙双方约定的市政施工所用的材料由甲方负责及时供应到位。
九、质量验收工程具备质量验收条件，乙方在按现行相关标准、规范、规程等要求组织其承包范围内的质量验收，乙方自检合格后，报请甲方验收，甲方在接到乙方质量验收通知后，积极配合乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。
十、工程价款支付
1、乙方在订立合同时自愿交纳2万元人民币作为工程施工作业人员到位、质量、安全、文明施工确保金，乙方施工承包范围内工作完成后退还，不计任何利息。
2、乙方工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单、签证单和甲乙双方认定的签证单、联系单等为依据，工程包清工价款的结算按双方合同有关约定条款计算工程包清工价款。
3、每月工程包清工价款结算，工程施工质量合格的基础上，办理好劳务、安全教育等手续的工人，当月出勤率不少于25个工日的，经市政项目部管理人员认可后，于下月____日至____日发放每月每人____元整的生活费，如缝年关发至工资总额的80%，编制工人工资表，随同出勤表上交项目部统一发放生活费。
4、乙方施工承包范围内的工作内容完成后两个月内，甲方应付清全部包清工价款。
5、如由于乙方原因，乙方中途退场停止施工，甲方和乙方的价款结算，按已完成的工程量的70%结算，乙方确保金由甲方视情处理。十
一、附则
1、乙方必需有效组织施工人员、机具，必需满足本工程的施工进度、质量、安全等必需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。
2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。
3、在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。
4、本合同一式___份，甲方、乙方各执____份，报送甲方劳务公司、分公司各___份。
5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效，工程价款结算之日失效。
6、本合同于________年____月____日订立。甲方：________年____月____日乙方：________年____月____日