模板分项工程施工承包协议书范本.doc

模板分项工程施工承包协议书范本
发包方〔以下简称甲方〕：代表人：承包方〔以下简称乙方〕：责任人：风险提示：发包人的相对义务
购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所必需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
假设发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。甲方承建的_________________工程模板分项工程，于________年____月____日，由甲方发包给乙方施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，依据本工程的状况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：
二、承包造价：
三、双方责任：
1、甲方责任：风险提示：关于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合制定或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合制定或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和〔或〕延误的工期，由承包人承当。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，按照发包人违约的约定办理。
〔1〕提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
〔2〕负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
〔3〕提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转〔以后由乙方负责〕，小型工具由乙方自备。
〔4〕确保材料供应〔材料运至现场_________米内，但不提供塔吊运输〕，如确因种种原因供应不够时，甲方应及时安排其它工作，乙XX服从甲方的调配。工地现场计时工每工日_________元。
2、乙方责任：
〔1〕严格按照施工图纸与制定变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到合格等级以上。
〔2〕严格本班组自身的安全生产教育。提升工人的安全生产意识，确保不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承当凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
〔3〕提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必需要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，假设违反，乙方要承当责任。
〔4〕绝对服从甲方的工程进度安排。
〔5〕爱惜甲方的一切机械设备和工具，承当本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其修理费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领〔借〕用手续，工完退回。
〔6〕模板制、安必需确保几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必需派专人跟班，以确保质量。如砼胀模超过同意偏差值，乙XX在拆模后马上负责凿平。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必需把所有木工用料堆回指定位置。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。
五、工程质量及验收标准：工程质量必需达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于制定和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期：风险提示：关于实际完工日期的规定
当因实际完工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经完工验收合格的，以承包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的完工验收申请报告42天内完成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；工程未通过完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。
1、计划开工期限________年____月____日，计划完工期限________年____月____日，总历时____日。
2、乙方必需严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，假设拖延工期，每延期____日，按结算总价的________或________元向甲方支付罚金。
七、付款方法：为坚持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给_______％的工款，基础工程完工且验收通过后，__________天内结算并付清所有工款。假设乙方中途因不能确保甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处办法，通过明确违约时必需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。
八、违约责任
〔1〕假设乙方无正当理由单方终止本责任书，除承当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
〔2〕假设乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期完工、质量达到制定规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、其它：
〔1〕由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。
〔2〕由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
〔3〕凡操违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。十
一、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。十
二、甲方对以上各条款负有解释权。十
三、本合同一式_______份，甲方执_______份、乙方执_______份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。甲方：住址：代表人：联系方式：________年____月____日乙方：住址：责任人：联系方式：________年____月____日