工程铺砖班组承包协议书范本.doc

工程铺砖班组承包协议书范本
发包人〔以下简称甲方〕：住所：承包人〔以下简称乙方〕：住所：风险提示：发包人的相对义务
购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所必需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
假设发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照有关《民法典》行政法规、规章等，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将___________工程的____________________项目委托给乙方施工，为了强化管理，保证施工质量，明确双方责任，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、承包方式：
3、承包范围：
4、承包单价：按施工图纸实际完成量计算，外墙砖_______元2；卫生间墙面砖_______元2；卫生间地面砖_______元2；室内地面砖_______元2；踢脚线_______元；地沟_______元。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。
二、工程质量工程质量等级要求________________标准，乙方必需严格按照制定及有关施工规范的要求施工，严格管理，合理利用各种材料，严禁浪费，否则一切损失由乙方负责赔偿。在施工中应积极配合业主、监理、公司等质检人员的检查，凡经检查达不到合同质量要求的乙方应及时进行整改或返工，其所造成的各种损失均由乙方承当，甲方并视状况予以处罚，处罚金____________元。
三、双方的权利义务
1、甲方的权利义务风险提示：关于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合制定或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合制定或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和〔或〕延误的工期，由承包人承当。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，按照发包人违约的约定办理。
〔1〕在乙方开工前甲方须做好前期准备工作，本工程所必需原材料全部由甲方负责采购。
〔2〕甲方如必需变更方案，应提前____日通知乙方，否则，造成的误工费由甲方承当。
〔3〕甲方向乙方承诺按照合同要求的期限和付款方式支付合同价款.
〔4〕工程完工时，及时组织人员验收，不得无故拖延。
2、乙方的权利义务
〔1〕乙方在施工过程中，必需严格按照甲方的要求施工，履行节约的原则，不得浪费。否则，造成的额外损失由乙方自行承当。
〔2〕乙方在施工过程中，必需强化现场施工人员的安全教育，建立健全各项安全措施、操作规程、文明施工、安全管理制度。强化施工人员、材料、车辆、用电安全措施。如发生安全事故和因此发生的费用，由乙方承当。
〔3〕国家规定施工人员必需要具备一定资质的，施工人员必需符合一定的资质。
〔4〕乙方〔除自然灾害，突发事件，不可抗力，可顺延外〕必需按期完工。
四、工期要求风险提示：关于实际完工日期的规定
当因实际完工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经完工验收合格的，以承包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的完工验收申请报告42天内完成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；工程未通过完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。 工程具体进度由甲方统筹安排，施工班组要服从安排，积极配合整体施工的进度保质保量进行组织施工，否则超工期按天天________元处罚。各施工段完成后须及时清理余料，做到工完场清。
五、付款办法按月进度完成的合格工程量总价款的______%支付进度款，工程完工后付至总价款的______%，工程完工验收后付至总价款的______%余款在乙方报工程量结算书，经甲方审核后一个月内付清。
六、施工安全乙方所有参加施工的人员，必需注意安全生产，按规定戴好安全帽等〔自购〕。生产、生活必需服从工地管理人员的统一安排与指挥，不得在工地赌博、酗酒、闹事。乙方工人假设发生安全事故，产生的所有经济及法律责任由乙方自行承当。工人必需按国家及地方法规的规定持有效证件，乙方应进行自查，如因无证所发生的纠纷由乙方自行负责。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处办法，通过明确违约时必需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。
七、违约责任乙方在施工中，因延误工期不能及时完工，或因质量问题必需要返工，甲方有权令乙方中途退场，所造成甲方的经济损失由乙方承当。
八、争议解决本协议一经签字，双方应严格遵守。如因履行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由工程所在地、合同签订地人民法院裁决。
九、合同生效与终止本合同自双方签字之日起生效，余款结清后自动失效。本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等的法律效力。
十、本合同未尽事宜，双方协商解决甲方：代表人：联系方式：签约地点：________年____月____日乙方：代表人：联系方式：签约地点：________年____月____日