工程施工承包意向协议.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-工程施工承包意向协议甲方：重庆市振雄实业有限公司（以下简称甲方)乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规的原则；甲、乙双方本着“平等、自愿、公平和诚信、友好合作的原则,就重庆市双桥区西湖大道“中国西部纸品交易博览中心项目二期的工程施工，经双方协商达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：“双桥纸品交易博览中心项目二期工程2、建设规模:总建筑面积约6万平方米（其中:二栋高层为住宅楼，约3万平方米;十栋多层为商铺，约3万平方米）。3、工程地址：重庆市双桥区西湖大道.4、工程造价:约七千万元人民币（以实际工程结算为准）。第二条:本工程承包范围以施工图纸的全部工程项目并以外墙边为界均属于承包范围（明确未承包范围除外)，水电工程承包范围以施工图纸范围所示的室内给排水、室内强电(注门、窗、栏杆也由乙方承包。不在此协议条款范围之内，另签定承包合同）。第三条：本工程未承包范围本工程不含：电梯、消防、防水、主供水、供电线路、通讯、电视、天然气安装、宽带、室外综合管网、道路、景观工程等分项工程,以上分项工程由甲方另行发包，乙方向甲方收取配合费每平方米8元，水电费另外收取。第四条:合同工期工期暂定为2011年11月30日至2013年5月30日止（以甲方开工报告为准），总工期为18个月即540天.第五条：质量标准本工程质量标准：合格。本工程严格按照国家规定的建筑工程施工质量验收规范、建筑工程质量检验及评定标准及相关配套文件进行施工和验收，质量标准合格。第六条：安全文明施工费及施工要求安全文明施工严格执行建筑施工安全检查标准JGJ5999和重庆市建筑工地文明施工标准。安全文明费施工、措施费用按现行文件规定计取.第七条：本工程价款结算采用定额及配套文件 1、按照施工图说明、技术交底纪要、设计变更、签证、收方单等为依据。建筑工程执行重庆建筑工程计价（2008）定额、安装工程执行重庆市安装工程费用（2008）定额、装饰工程执行重庆市安装工程费用(2008）定额，并执行国家及地方相关配套文件。2、材料:主要材料以甲方认质核价为准，未计价材料价格按当月造价信息价格。造价信息没有登载的,按造价信息中登载同规格、同类执行价格。3、取费标准：按一级二类工程及相关配套文件和定额规定计取费率不下浮。4、人工费调增:按定额基价每个工日的基础上再调增28元。第八条：工程款支付方式 1、进度款支付方式：乙方按照甲方要求,高层施工至地上4层主体结构框架顶板：多层以实际开工栋数施工至全部施工的正一层主体结构框架一层顶板，乙方向甲方报已完成工程量，甲方五日内按已完成工程量审核的价款支付80进度款。以后甲方应按乙方每月实际完成的工程量80支付乙方月工程进度款。即：当月25日乙方报工程进度验工月报表，甲方在次月5日内按经审核后的工程量支付工程进度款。2、工程结算完工二个月内付足结算价款的97，留3%作为保修金。3、土建竣工验收交接后一年期满五日内退还预留保修金的97，屋面工程保修期五年满后五日内退还剩余3保修金.4、甲方须将本项目工程款以转账方式支付给乙方。第九条：工程结算办法工程竣工验收合格并提交完整合格资料后60天内办理完结算。工程采用实际完成工程量结算方式进行结算。在结算过程中甲乙双方如有分歧，三日内甲乙双方向造价总站提出解决，以造价总站解释为准.甲方在60天期满并出具审核结算报告,逾期则视为认可乙方所报送的结算报告。第十条：合同履约保证金缴纳及退还1、在本协议签订时，乙方向甲方缴纳400万元（大写：人民币肆佰万元整）履约保证金给甲方（若因乙方进场施工手续等未完善，导致主管部门罚款或责令停工等由此造成的一切经济损失均由甲方承担).2、合同履约保证金乙方在工程施工至主本结构一半时，甲方退还乙方合同履约保证金50，另50合同履约保证金在主体结构封顶时全部退还给乙方。3、本协议签订后乙方在2011年11月30日前进场，若超过一个月乙方未按时进场施工，甲方应承担占用乙方资金的损失，自乙方交纳合同履约保证金当日起计算，按银行同期贷款利息的4倍支付给乙方;若超过二个月甲方应全额退还乙方履约保证金并承担违约责任。第十一条：安全责任按照建筑法律、法规及相关配套文件规定执行。第十二条：违约责任 1、本工程不能转包，否则视为违约,甲方有权收回本工程,终止协议并勒令乙方三日内撤离施工现场，不支付乙方在本工程中所产生的一切费用，并追究给甲方造成的损失.2、凡因乙方原因的停工、窝工、返工等，概由乙方负责,因甲方原因造成停工、停建、返工所造成的损失概由甲方负责，工期顺延。3、本协议签订后，乙方不得无故中途停工，否则，甲方有权收回本工程，终止协议并勒令乙方退场，不支付任何款项。造成其他损失的，乙方须全额赔偿.4、如甲方到期不按合同约定支付乙方工程款时，28天后乙方有权停工并终止合同，并要求甲方赔偿乙方停工期间所造成的所有经济损失。5、甲方不能按时支付乙方工程进度款及垫支部分工程款、工程结算尾款，甲方应承担延期付款的责任。6、按本承包协议约定2011年11月30日乙方进场施工，若乙方未能按时进场施工,甲方应承担违约责任。7、正式合同所有条款均以本协议条款为准,如有违约,违约方应按本合同总额的2赔偿守约方损失.第十三条：本协议未列条款以正式合同为准，未尽事宜，双方协商后可作为补充协议存在并与本合同有同等效力。第十四条：本项目施工协议如发生纠纷，由有管辖权的人民法院依法裁决.第十五条：本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。甲方：重庆市振雄实业有限公司 乙方：法定代表人： 法定代表人：项目负责人： 项目负责人:委托代理人： 委托代理人:年 月 日-精品 文档-