1、工程施工承包协议书范本
甲方〔发包方〕：代表人：乙方〔责任方〕：责任人：风险提示：发包人的相对义务
购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所必需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
假设发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________
2、项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程内容：
2、承包方式：
3、承包范围：
4、合同总价：
5、付款方式：
二、双方责任
1、甲方责任：
〔1〕负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
〔2〕负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
〔3〕负责与业主、制定、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
〔4〕工程完工时，及时安排人员组织验收。
〔5〕及时支付工程款，不可拖欠劳作报酬。
2、乙方责任：
〔1〕严格按照施工图纸与制定变
3、更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
〔2〕强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
〔3〕工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
〔4〕具体施工作业中必需配备所必需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以保证安全、文明施工。
〔5〕乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
〔6〕乙方不得将本
4、项目未通过甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权马上收回本施工项目。
〔7〕工程完工时，乙方应积极配合甲方完成验收。
三、工程质量及验收标准风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求，必需达到国家或专业质量检验评定的合格以上等级。
四、工期风险提示：关于实际完工日期的规定
当因实际完
5、工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经完工验收合格的，以承包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的完工验收申请报告42天内完成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；工程未通过完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。
1、计划开工期限________年____月____日，计划完工期限________年____月____日，总历时____日。
2、乙方必需严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前
6、完成所有本项目的施工任务，假设拖延工期，每延期____日，按结算总价的________或________元向甲方支付罚金。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处办法，通过明确违约时必需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。
五、违约责任
〔1〕假设乙方无正当理由单方终止本责任书，除承当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
〔2〕假设乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期完工、质量达到制定规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无
7、法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
六、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权
八、附则
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于________年____月____日在__________________〔地点〕签署。
3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
九、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：住址：代表人：签订地点：________年____月____日乙方：住址：责任人：签订地点：________年____月____日
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
