电子版工地施工合同模板.doc

电子版工地施工合同模板
甲方：　　乙方：　　〔以下简称“甲方〞 〕和 〔以下简称“乙方〞 〕依照《中 华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目协商一致，订立本合同。　　
一、合同名称、地点 工程名称：　　工程地点：　　
二、施工范围 范围：　　
三、合同工期 开工日期：　　完工日期：________年________年____月____月____日；____日； 天。(包括法定节假日)
四、合同价款 金额〔大写〕：　　：　　元 〔人民币〕 合同工期总日历天数 在合同履行中发生必需要增加合同价款的状况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材 及工费相应增加。　　
四、合同付款方式
〔1〕 预付款：　　在签订合同之日后 2____日内， 甲方支付乙方合同预算金额的 %作为预付， 合同签订后 15____日内乙方设备运抵现场。　　
〔2〕乙方设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的 %。
〔3〕中继款：在工程开始后两周，经乙方提出，甲方对乙方工程进度验收认可后，在 7____日内，甲方支付乙方合同预算金额的 %。　　
〔4〕验收合格付款：设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实 际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的 %。　　
五、甲方责任 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作：　　
〔1〕甲方提供施工场地、环境和施工所必需的水、电等必要条件。　　
〔2〕甲方提供乙方必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中碰到的问题， 不影响乙方施工的进行。　　
〔3〕按照合同规定，及时向乙方支付设备款项以及施工款项。　　
〔4〕工程结束后，甲方应依据乙方的申请及时进行工程验收工作。　　
〔5〕甲方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未通过乙方同意， 不得透露给
第三方。　　
〔6〕在设备安装调试验收结束后，设备安全管理、保护、使用由甲方负责。　　
〔7〕甲方应做的其他工作双方另行约定。　　
六、乙方责任 按合同约定的内容和时间完成以下工作：　　
〔1〕确保工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。　　
〔2〕编制工程的预算，施工进度计划。　　
〔3〕工程经完工验收〔包括中间交工验收〕达到合格标准后，由甲方在验收报告上签 字，作为乙方交工的证实文件。验收不合格时，由乙方进行返工或修理，并负担全部返修费 用。　　
〔4〕按照协议书约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工。　　因乙方原因不能按照协 议书约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工的，乙方承当违约责任。　　
〔5〕乙方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未通过甲方同意， 不得透露给
第三方。　　
〔6〕乙方应做的其他工作，双方另行约定。　　
七、工程进度变更
8.1 暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理看法。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意 见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在 24 小时内给予答复。甲方未能在规按时间 内提出处理看法，或收到乙方复工要求后 24 小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原 因造成停工的，由甲方承当所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工 期；因乙方原因造成停工的，由乙方承当发生的费用，工期不予顺延。　　
8.2 工期延误 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：　　
〔1〕制定变更和工程量增加。　　
〔2〕一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时。　　
〔3〕不可抗力。　　
〔4〕双方约定或同意工期顺延的其他状况。　　乙方在
8.2 款状况发生后 3 天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在 收到报告后 2 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改看法，视为同意顺延工期。　　
八、完工验收
9.1 甲方收到完工验收报告后 2 天内组织有关单位验收， 并在验收后 1 天内给予认把或 提出修改看法。乙方按要求修改，并承当由自身原因造成修改的费用。　　
9.2 工程完工验收通过，乙方送交完工验收报告的日期为实际完工日期。工程按甲方要 求修改后通过完工验收的，实际完工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。　　
九、售后服务及保修 10.1 在工程验收后，乙方负责对其提供的设备实施保修及售后服务，设备的修理 期为________年。________年后，乙方定期负责设备的维护保养，以确保设备正常运行，且只收取施工费 和设备成本费。　　10.2 在本合同规定的保修期外， 假设甲方必需要乙方提供维护修理指导， 双方可另行商定。　　10.3 甲方对售后服务有其他合理要求，必需与乙方另行商定，经乙方认可后可作为合同 条款。　　十
一、不可抗力 1
1.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆 炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。 1
1.2 不可抗力事件发生后， 乙方应马上通知甲方， 在力所能及的条件下迅速采用措施， 尽力减少损失，甲方应协助乙方采用措施。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方通报 受害状况和损失状况，及估计清理和修复的费用。不可抗力事件继续发生，乙方应每隔 7 天向甲方报告一次受害状况。不可抗力事件结束后 14 天内，乙方向甲方提交清理和修复费 用的正式报告及有关资料。　　1
1.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承当：　　
〔1〕工程本身的损害、因工程损害导致
第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地 用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承当；
〔2〕甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承当相应费用；
〔3〕乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承当；
〔4〕停工期间，乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用 由其所在单位负责承当；
〔5〕延误的工期相应顺延。　　十
二、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：　　
1、本合同文本；
2、设备清单〔详见合同附件〕； 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同同样 具有法律效力。　　十
三、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工完工并在质量保修期内承当工程质量 保修责任。　　十
四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款 项。　　十
五、争议处理 1
5.1 甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人 不愿和解、 调解或者和解、 调解不成的， 双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：　　
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向市仲裁委员会申请仲裁；
第二种解决方式：向 有管辖权的人民法院起诉。　　1
5.2 发生争议后，除非出现以下状况的，双方都应继续履行合同，坚持施工连续，保 护好已完工程：
〔1〕单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。　　
〔2〕调解要求停止施工，且为双方接受。　　
〔3〕仲裁机构要求停止施工。　　
〔4〕法院要求停止施工。　　十
六、合同生效 合同订立时间：________年____月____日 合同订立地点：_ _ 备注：　　本合同由合同双方签字盖章后生效。本合同正本共两份，具有同等效力，由甲方乙方 分别储存一份。 甲方〔签字盖章〕： 乙方〔签字盖章〕：________年____月____日________年____月____日　　桩基础工程施工安全协议书 发包单位：公司 承包单位：XX公司 〔以下简称为甲方〕 〔以下简称为乙方〕 甲方将众人科技信息安全革新产业园新建研发用房项目桩基础工程 委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签 订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必需严格执行。　　
一、工程概述：　　
1、工程名称：众人科技信息安全革新产业园新建研发用房
2、工程地址：
二、工程项目期限：　　自 20________年 7____月 5____日起开工至 20________年 8____月 11____日止完工。　　
三、协议内容：　　
〔一〕 、甲方安全责任
1、甲方应要求乙方制定桩基础施工安全措施，在开始施工前报甲方备 案。　　
2、甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工、防火管理以及催促检查 的义务。甲方有权检查催促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙 方不符合安全文明施工的行为进行制止、改正并发出安全整改通知书，直 至清退出场。　　
3、甲方指派 张XX 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。　　
4、乙方在施工中发生的甲方电网、设备、安全事故，甲方有责任负责 调查、统计上报。并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理看法。　　
5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的 事故由甲方承当责任。　　
6、发生以下状况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承当：　　
〔1〕人身伤亡事故；
〔2〕发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故；
〔3〕发生火灾事故；
〔4〕发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
〔5〕施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。　　
〔二〕 、乙方安全责任
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证实材料应真实、合法、 有效。　　
2、乙方必需认真落实国家和上级劳作保护、企业安全生产主管部门颁 发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及 劳作保护法规、条例、规定。　　
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳作安全，劳务用工法律法规及规 章制度，确保其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员进 行人身保险，配备合格的劳作防护用品、安全用具。　　
4、施工现场发生的有关安全费用〔包括：成品桩的保护、安全措施等〕 全部由乙方负责。　　
5、开工前乙方要对施工人员进行施工安全技术交底，并应有书面记录 〔包括签字〕 。
6、施工期间，乙方应设有专职安监人员， 〔少于30人者设兼职〕 。乙方 指派张XX作为安全工作联系人。　　
7、乙方一切施工活动，必需编制安全施工措施，施工前对全体施工人 员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措 施或未交底严禁布置施工。特种作业人员必需有有关部门核发的合格有效 的上岗资格证书。　　
8、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和 质量必需满足施工必需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对 因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。　　
9、 乙方应在必需要设置安全临时围栏或警告标志的地方设置围栏或警告 标志，禁止无关人员进入作业现场。　　
10、乙方施工过程中必需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得 私拉乱接。中断作业或遇故障应马上切断有关开关。　　1
1、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。　　1
2、乙方必需接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改看法必 须及时整改。　　
〔三〕 、施工安全处罚 乙方在施工过程中发生违章行为、人身死亡事故、电网和设备事故等 安全事故，按要求进行处罚。　　
〔四〕违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或
第三方的人身伤害、设备损坏等财 产损失，由责任方承当相应责任，并赔偿对方或
第三方因此造成的全部损 失。　　
2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，特种人员无证上 岗，甲方有权解除合同，并由乙方承当由此造成的一切损失。　　
3、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工人 员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、 工器具及安全防护用品不满足施工必需要， 甲方有权要求乙方马上停工整改， 由此引起的后果及损失由乙方承当。　　
〔五〕 、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；假设 经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。　　
〔六〕甲乙双方必需严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合 同。　　
〔七〕本协议经双方代表签字后盖章即生效：协议作为合同正本的附 件一式四份，甲、乙方各执二份。 甲方：　　法定代表人：　　委托代理人：　　联系 ：　　签订时间：________年____月____日 乙方：　　法定代表人：　　委托代理人：　　联系 ：　　合同编号：_________　　甲方：_________　　地址：_________　　 ：_________　　联系人：_________　　 ：_________　　 ：_________　　乙方：_________　　地址：________　　 ：_________　　联系人：_________　　 ：_________　　 ：_________　　甲乙双方为_________〔地点名称〕弱电综合布线系统签订合同如下：　　
一、工程概况　　
1、工程名称：_________〔地点名称〕弱电综合布线系统　　
2、工程地址：_________　　
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。　　
二、甲乙双方的责任和义务　　
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，确保现场正常施工的必要条件。　　
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在确保工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：　　
1〕完成_________〔地点名称〕弱电综合布线系统〔工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品〕　　
2〕提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。　　
3、乙方确保统一着装〔工作服〕在现场施工及项目班组长天天到场。　　
4、乙方确保该项目工程开通正常运行________年的维护工作。　　
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。　　
三、工程进度安排　　
1、在甲乙双方协商下，计划在________年____月____日前全部完工。　　
2、假设遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。　　
四、工程验收时间　　工程完工后____月内，甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。　　
五、合同预算金额　　本合同预算总金额为：〔人民币〕_________元整〔000.00〕　　
六、结算方式　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%________年内付清。　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。　　
七、人力不可抗拒事故　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有采用一切必要措施从速完成施工。　　
八、违约责任　　甲方不按本合同
第六条的规定支付工程款，应承当天天千分之五的违约金。　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承当合同金额的百分之五十的.扣款。　　
九、解决争议的方式　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。　　十
一、合同生效及其它　　
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。　　
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。　　
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。　　
4、假设有未尽事宜，双方友好协商解决。　　甲方〔签章〕：_________乙方〔签章〕：_________　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________　　地址：_________ 地址：_________　　开户行：_________ 开户行：_________　　帐号：_________ 帐号：_________　　签约时间：________年____月____日 签约地点