2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制通关考试题库带答案解析.docx

2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制通关考试题库带答案解析

单选题（共600题）
1、关于见证取样工作的说法，正确的是（　　）。
A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行
B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案
C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任
D.负责见证取样的监理人员应有资格证书

【答案】 B
2、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%

【答案】 B
3、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术（经济）方案至少应进行()个方案的比选。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 A
4、总价施工合同履行过程中，承包人发现某分项工程在招标文件给出的工程量表中被遗漏，则处理该分项工程价款的方式是（　　）。
A.由发承包双方按单价合同计价方式协商确定结算价
B.由发承包双方另行订立补充协议确定计价方式和价款
C.由发承包双方协商确定一个总价并调整原合同价
D.视为已包含在合同总价中，因而不单独进行结算

【答案】 D
5、某企业年初从银行贷款200万元，银行贷款年初发放，年贷款复利利率为10%，贷款期限为5年，第5年末一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为（ ）万元。
A.243.33
B.248.00
C.300.00
D.322.10

【答案】 D
6、质量事故技术处理方案一般由（　　）提出，经（　　）同意签认，并报（　　）批准。
A.施工单位，原设计单位，建设单位
B.原设计单位，监理单位，建设单位
C.监理单位，原设计单位，建设单位
D.施工单位，监理单位，建设单位

【答案】 A
7、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（ ）。
A.签发监理通知
B.签发工程暂停令
C.通知建设单位
D.报告政府主管部门

【答案】 A
8、某工业建设项目，需进口一批生产设备CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5％，外贸手续费费率为1.5％，进口关税税费为22％，增值税税率为17％，美元兑换人民币的汇率为6.2，则这批设备应缴纳的增值税为（ ）万元人民币。
A.204.0
B.248.9
C.252.9
D.257.2

【答案】 D
9、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（ ）。
A.建设单位要求的使用年限
B.设计文件规定的合理使用年限
C.30年
D.50年

【答案】 B
10、（2017年真题）某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（　）万元。
A.360.00
B.363.61
C.376.53
D.380.48

【答案】 C
11、选择一个合格的供货厂商，是（　　）设备质量控制工作的首要环节。
A.市场采购
B.向生产厂家订购
C.招标采购
D.订货采购

【答案】 B
12、根据建标[2013]44号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费，属于建筑安装工程的（　　）。
A.措施项目费
B.材料费
C.企业管理费
D.现场管理费

【答案】 B
13、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（　　）。
A.编制投资控制工作流程
B.参与合同修改
C.审核竣工结算
D.对变更方案进行技术经济分析

【答案】 A
14、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（ ）。
A.专业工程代码
B.附录分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.清单项目名称顺序码

【答案】 B
15、用于方案综合评价的方法有很多，下列属于常用的定性评价法的是（　　）。
A.优缺点列举法
B.比较价值评分法
C.加权评分法
D.强制评分法

【答案】 A
16、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括( )。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视

【答案】 B
17、以下单层房屋层高相同的非黏土墙(240mm厚)哪一个单价(元/㎡)最高？( )
A.框架间内墙
B.普通外墙
C.框架间外墙
D.普通内墙

【答案】 A
18、（2019年真题）某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（　）万元。
A.12.000
B.12.616
C.24.000
D.24.973

【答案】 B
19、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（ ）。
A.驻厂监造
B.巡回监控
C.设置质量控制点监控
D.跟踪监控

【答案】 B
20、项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动，是指（　　）。
A.巡视
B.旁站
C.见证取样
D.平行检验

【答案】 D
21、一般情况下，检验批和（ ）两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。
A.单位工程
B.分项工程
C.分部工程
D.子分部工程

【答案】 B
22、项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（ ）。
A.签发监理通知单
B.签发工作联系单
C.签发工程暂停令
D.提交监理报告

【答案】 C
23、某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（　　）万元。
A.2300
B.2550
C.2630
D.2930

【答案】 B
24、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，（　　）应按程序重新审查。
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.项目监理机构
D.设计单位

【答案】 C
25、（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（　）文件。
A.分部工程概算
B.单位工程概算
C.单项工程综合概算
D.建设项目总概算

【答案】 C
26、（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（　）万元。
A.30.70
B.31.05
C.31.06
D.32.15

【答案】 D
27、某工程的招标控制价为10000万元，中标人的投标报价为9500万元。在施工过程中，经发包人同意，某总价措施项目（非安全文明施工费）的实际调整金额为100万元，则该措施项目费的调整金额应为（　　）万元。
A.0
B.95
C.100
D.110

【答案】 B
28、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（　　）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.50%

【答案】 C
29、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（　）。
A.详细的工程延期申述报告
B.工程延期意向通知
C.阶段性详情报告
D.最终详情报告

【答案】 B
30、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入()
A.巡视
B.旁站
C.见证
D.检验

【答案】 B
31、某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付息，贷款年利率6%，每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为()元。
A.4917
B.5551
C.7462
D.7581

【答案】 B
32、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（　）。
A.防护设施
B.水文、气象
C.施工作业面
D.通风照明

【答案】 B
33、编制设计概算文件时，项目概算总投资及主要分项投资等经济分析指标应放在项目总概算文件的（　）中。
A.总概算表
B.单项工程综合概算表
C.单位工程概算表
D.编制说明

【答案】 D
34、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（　）。
A.驻厂监造
B.巡回监控
C.定点监控
D.目标监控

【答案】 B
35、进度计划执行中，判断某项工程进度偏差对后续工作、总工期的影响程度，不属于重点分析的是（　　）。
A.此项工作是否位于关键线路上
B.此项工作的进度偏差与质量的关系
C.此项工作的进度偏差是否大于总时差
D.此项工作的进度偏差是否大于自由时差

【答案】 B
36、混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物（　　）的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。
A.流动性
B.黏聚性
C.保水性
D.均匀性

【答案】 A
37、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（ ）。
A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查
B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见
C.处理记录整理归挡
D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案

【答案】 D
38、在建设工程质量特性中，（　　）是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。
A.适用性
B.耐久性
C.可靠性
D.安全性

【答案】 B
39、香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线，这两条曲线为（　　）。
A.ES曲线和LS曲线
B.ES曲线和EF曲线
C.LS曲线和LF曲线
D.ES曲线和LF曲线

【答案】 A
40、（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（　）。
A.专家论证法
B.方案比较法
C.试验验证法
D.定期观测法

【答案】 A
41、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（　）的特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.检验特殊性
D.终检局限性

【答案】 D
42、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。
A.3年
B.5年
C.10年
D.设计文件规定的该工程的合理使用年限

【答案】 D
43、下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的
A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的
B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩
C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行
D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围

【答案】 A
44、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（ ）。
A.设计准备工作进度计划
B.设计总进度计划
C.工程项目总进度计划
D.施工准备工作计划

【答案】 C
45、（　　），适合设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。
A.生产能力指数
B.比例估算法
C.系数估算法　
D.指标估算法

【答案】 C
46、下列资金成本中，属于筹资阶段发生的资金筹集成本是（　　）。
A.债券发行手续费
B.债券利息
C.股息和红利
D.银行贷款利息

【答案】 A
47、下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的是（　　）。
A.投资规划不当
B.材料代用
C.工期拖延
D.施工质量有问题

【答案】 A
48、（ ）是指根据价值工程对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的经验集体研究确定选择对象的一种方法。
A.ABC分析法
B.强制确定法
C.因素分析法
D.价值指数法

【答案】 C
49、在工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。
A.单代号搭接网络计划中时距为零
B.双代号网络计划中由关键节点组成
C.单代号网络计划中由关键工作组成。
D.双代号时标网络计划中无波形线

【答案】 D
50、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（　）的工作持续时间来进行调整。
A.总时差最小
B.自由时差最小
C.总时差最大
D.自由时差最大

【答案】 A
51、第二审法院对上诉进行审理后， 应当撤销原判， 发回重审的情形有：
A.第一审法院对于张三（ 17 岁） 故意杀人案件进行了公开审理
B.第一审法院对于王某（ 16 岁） 故意杀人案， 判处了死刑
C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中， 李四没有辩护人为其辩护
D.马六抢劫案， 第二审法院认为其事实不清， 证据不足的

【答案】 A
52、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（　）万元。
A.33.568
B.36.800
C.38.368
D.38.603

【答案】 D
53、清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体，下列关于清末修律的表述，错误的是？
A.清末修律始终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式，固守中国法制传统”的方针
B.《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂
C.《大清新刑律》是我国第一部近代意义的专门刑法典，仍保持着旧律维护专制制度和封建伦理的传统
D.清末修律，将刑部改为法部，掌管全国司法行政事务，改大理寺为大理院为全国最高审判机关

【答案】 B
54、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。
A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析
B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差
C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起
D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成

【答案】 D
55、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（　　）。
A.主要过程
B.调整方案
C.地点范围
D.相关方要求

【答案】 B
56、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（
A.适用性
B.安全性
C.经济性
D.可靠性

【答案】 C
57、某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（　　）m3。
A.0
B.1000
C.2000
D.3000

【答案】 C
58、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的()＜br>
A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t
B.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t
C.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t
D.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t

【答案】 D
59、工程网络计划优化中的资源优化是指（　）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
60、对总体不进行任何加工，所有可能的组合被抽出的概率都相等的一种抽样方法是（　　）。
A.全数抽样
B.简单随机抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样

【答案】 B
61、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（　）。
A.工程材料报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分部工程报验表
D.工程开工报审表

【答案】 D
62、对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（　）。
A.尽早提供可动用单元
B.尽早安排主体工程
C.尽量推迟附属配套工程
D.尽量推迟规模较大的主体工程

【答案】 A
63、调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过（　　）改变某些工作之间的逻辑关系。
A.组织平行作业
B.增加资源投入
C.提高劳动效率
D.设置限制时间

【答案】 A
64、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（　　）。
A.现场材料、设备存放与管理
B.化学成分试验报告
C.设备进场维修记录
D.混凝土合格证

【答案】 A
65、2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（　　）。
A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》
B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》
C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》
D.特殊行业的质量管理体系要求

【答案】 B
66、将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一组初始单元，按规则确定其他样本单元的抽样方法是（　　）。
A.系统随机抽样
B.简单随机抽样
C.分层随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】 A
67、下列资源优化的前提条件不包括（ ）。
A.不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系
B.各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）是可变的，而且是合理的
C.不改变网络计划中各项工作的持续时间
D.除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性

【答案】 B
68、某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为（ ）。
A.方案一
B.方案二
C.方案三
D.方案四

【答案】 D
69、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（ ）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。
A.累计完成量
B.自由时差和总时差
C.计划工期
D.计算工期

【答案】 B
70评审工程初步设计成果时，重点评审的是（　　）。
A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
C.设计依据、设计规模
D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A
71、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（　　）。
A.观察和必要的判断　
B.检查和必要的鉴定
C.回访和必要的跟踪　
D.分析和必要的验证

【答案】 B
72、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（ ）。
A.中位数和标准偏差
B.算术平均数和中位数
C.算术平均数和变异系数
D.标准偏差与变异系数

【答案】 B
73、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（　　）。
A.资金情况
B.合同条件
C.影响工期
D.实际情况

【答案】 A
74、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（ ）。
A.领导力
B.战略导向
C.社会责任
D.系统管理

【答案】 A
75、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（ ）。
A.现场材料.设备存放与管理
B.化学成分试验报告
C.设备进场维修记录
D.混凝土合格证

【答案】 A
76、某公司希望所投资项目2年末有100万元资金，年复利率为10％，则现在需要一次投入( )万元。
A.82.64
B.121
C.90
D.110

【答案】 A
77、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。
A.拒绝签署付款凭证
B.降低合同价款
C.误期损失赔偿
D.取消承包资格

【答案】 B
78、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（　）。
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期

【答案】 D
79、工程网络计划的工期优化是通过（　　）　，使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间

【答案】 D
80、工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是（　　）。
A.正确确定事故性质、处理范围
B.安全可靠、不留隐患
C.满足建筑物的功能和使用要求
D.技术上可行、经济上合理

【答案】 A
81、工程质量事故处理方案中，监理工程师应牢记，不论哪种情况，特别是（ ）的质量缺陷，均要备好必要的书面文件，对技术处理方案等有关档案资料认真组织签认。
A.修补处理
B.返工处理
C.不做处理
D.加固处理

【答案】 C
82、项目监理机构应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告不包括（ ）。
A.勘察工作概况
B.与勘察标准的符合情况
C.有关部门审查意见的落实情况
D.存在问题及建议

【答案】 C
83、某项目设备工器具购置费为3000 万元，建筑安装工程费为2500 万元，工程建设其他费为800 万元，基本预备费为400 万元，涨价预备费为200 万元，建设期贷款利息为140 万元，则该项目的动态投资为（ 万元。
A.6300
B.1400
C.740
D.340

【答案】 D
84、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，下列不属于特种作业人员的是（　　）。
A.建筑架子工
B.建筑起重机械司机
C.起重信号司索工
D.钢筋工

【答案】 D
85、 在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行（　　）
A.控制进度
B.控制质量
C.控制投资
D.项目管理

【答案】 D
86、在现场配制的材料，（ ）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 B
87、某工程由4个施工过程组成，分为四个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过49天，则流水节拍的最大值为（　　）天。
A.5
B.6
C.7
D.8

【答案】 C
88、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（ ）的单位工程为主导。
A.工程量大、工期短
B.工程量小、工期短
C.工程量大、工期长
D.工程量小、工程长

【答案】 C
89、环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（ ）。
A.工程地质.水文.气象等
B.照明.通风.通讯条件
C.组织体制及管理制度
D.作业面大小

【答案】 C
90、（2018年真题）卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点体现在（　）方面。
A.评价方式
B.关注点
C.使用方法（工具）
D.目标要求

【答案】 C
91、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（ ）。
A.递交申请
B.资质审核
C.签订合同
D.监督

【答案】 B
92、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为()万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805

【答案】 B
93、某公司派王某到美国接受为期 6 个月的专业技术培训，培训费用为 5 万元，公司和王某签订一个服务期协议，王某接受培训后必须为公司服务 5 年，否则，要向公司支付违约金。如果王某培训后在公司工作满 2 年后想解除合同，那么王某应如何做？
A.不需支付违约金
B.需支付3万元违约金
C.需支付5万元违约金
D.必须满5年才能解除劳动合同

【答案】 B
94、下列选项中属于资金筹集成本主要特点的是（ ）。
A.在资金使用多次发生
B与资金使用时间的长短有关
C.可作为筹资金额的一项扣除
D.与资金筹集的次数无关

【答案】 C
95、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（　　）。
A.建设单位要求的使用年限
B.设计文件规定的合理使用年限
C.30年
D.50年

【答案】 B
96、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（ ），并审查设备运输方案。
A.运输安全措施
B.设备包装质量
C.海关及保险手续
D.起重和加固方案

【答案】 B
97、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（　　）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。
A.结果
B.战略
C.顾客与市场
D.测量、分析和改进

【答案】 D
98、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。
A.从开始到结束
B.从结束到结束
C.从结束到开始
D.从开始到开始

【答案】 C
99、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（ ）。
A.抽样试验
B.标准试验
C.工艺试验
D.验证试验

【答案】 A
100、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。
A.分层随机抽样
B.简单随机抽样
C.系统随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】 D
101、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（　）。
A.组织编制物资供应招标文件
B.受理物资供应单位的投标文件
C.组织编制物资供应计划
D.提出物资供应分包合同清单

【答案】 D
102、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（　　）组织。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
103、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由（　）原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.异常性
D.相关性

【答案】 A
104、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。
A.混凝土强度不足
B.斜孔、断桩
C.钢筋笼上浮
D.缩颈、堵管

【答案】 D
105、 屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是（ ）。
A.2
B.3
C.5
D.15

【答案】 C
106、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是()
A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率
B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率
C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小
D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值

【答案】 C
107、（2020年真题）下列费用中，属于静态投资的是（　）。
A.建设期利息
B.工程建设其他费
C.涨价预备费
D.汇率变动增加的费用

【答案】 B
108、某现浇混凝土施工段，在已批准该施工段的施工方案中，混凝土运输时间为2h，连续浇筑时间为24h，浇筑面间歇时间为3h，混凝土初凝时间为6h，终凝时间为8h。则混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过 )。
A.6h
B.8h
C.9h
D.24h

【答案】 A
109、BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。
A.参数和功能
B.模型和数据
C.设计与施工
D.时间及内容

【答案】 C
110、分项工程质量验收时，（　　）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.建设单位

【答案】 B
111、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（　　）。
A.工程复工报审表
B.监理通知回复单
C.分部工程报验表
D.施工组织设计报审表

【答案】 D
112、监理资料的管理应由( )负责，并指定专人具体实施。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理工程师代表
D.监理员

【答案】 A
113、施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为100元。该台挖掘机的使用费为（　）万元。
A.1.41
B.1.71
C.1.86
D.2.01

【答案】 D
114、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（　）组织对工程质量进行竣工预验收。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
115、对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。
A.当地劳动安全部门
B.质量监督机构
C.当地建设主管部门
D.项目监理机构

【答案】 A
116、蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块在砌筑时，其产品龄期应超过28d其目的是控制：( )
A.砌块的规格形状尺寸
B.砌块与砌体的黏结强度
C.砌体的整体变形
D.砌体的收缩裂缝

【答案】 D
117、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（　　）日。
A.20
B.21
C.25
D.28

【答案】 C
118、关于诈骗罪的认定，下列哪一选项是正确的（不考虑数额）？
A.甲声称自己出售的某时尚手机市场价格3 万元（实际4000 元），打折后以一万元出售的，成立诈骗罪
B.甲为乙鉴定古玩，明知价值100 万元却谎称为现代仿品，价值100 元，乙自叹瞎眼，遂丢弃该花瓶，随后甲将其捡走，甲成立诈骗罪
C.甲谎称自己患急病，让邻居开车将自己送往医院，甲成立诈骗罪
D.甲为了让乙多捐钱，谎称其他人都捐款数额较大，致使乙也捐款数额巨大，甲成立诈骗罪

【答案】 B
119、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的()，经其审查同意后方可实施。
A.监理工程师
B.设备总工程师
C.总工程师
D.设备安装工程师

【答案】 A
120、监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（　　）。
A.协助建设单位优选勘察单位
B.审查勘察成果
C.审核勘察单位提交的勘察工作方案
D.控制勘察现场作业

【答案】 B
121、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（　）。
A.确定投资目标
B.确定资金使用计划
C.结算已完工程费用
D.提出投资目标调整建议

【答案】 A
122、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的施工技术措施是（　　）。
A.采用更先进的施工机械
B.增加工作面
C.实施强有力的调度
D.增加施工队伍

【答案】 A
123、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500－2013的规定，下列有关其他项目清单的表述正确的是（　　）。
A.中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能将其纳入合同结算价款中
B.材料、工程设备暂估价应由投标人确认单价
C.专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费
D.暂估价是为解决现场发生的零星工作的计价而设立的

【答案】 A
124、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()
A.监理总结报告
B.质量评估报告
C.监理验收报告
D.质量检验报告

【答案】 B
125、在计算措施项目综合单价时，对于夜间施工费、二次搬运费等，一般按( )计价。
A.分包法
B.实物量法
C.概算法
D.参数法

【答案】 D
126、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同难以决策，这时可提请（ ）。
A.试验验证
B.定期观测
C.专家论证
D.方案比较

【答案】 C
127、大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制( )。
A.施工准备工作计划
B.施工总进度计划
C.分部分项工程进度计划
D.单位工程施工进度计划

【答案】 C
128、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（　）。
A.关键工作只能出现在关键线路上
B.