2025年一级造价师之建设工程计价过关检测试卷B卷附答案.docx

2025年一级造价师之建设工程计价过关检测试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（ ）。
A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准
B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同
C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同
D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款

【答案】 D
2、关于招标工程量清单缺项漏项的处理，下列说法中正确的是（ ）。
A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担　　
B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款
C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整
D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加

【答案】 B
3、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（　）万元。
A.4397.5
B.4587.5
C.4313.0
D.4513.0

【答案】 D
4、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。
A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据
B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据
C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准
D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持

【答案】 D
5、措施项目清单中的安全文明施工费（）。
A.可以要求投标人对该项费用进行优惠
B.按目标价款结算
C.应作为竞争性费用参与市场竞争
D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价

【答案】 D
6、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。
A.招标文件不需要发包人批准
B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案
C.组织招标的费用由承包人承担
D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款

【答案】 C
7、（2017年真题）关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。
A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任
B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿
C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿
D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿

【答案】 B
8、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。
A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用
B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用
C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用
D.施工用电、用水的开办费

【答案】 A
9、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（　）。
A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价
B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账
C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理
D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

【答案】 C
10、根据下列借款还本付息计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，计算得到的2年应还本额是()万元。
A.256.09
B.263.29
C.376.09
D.383.29

【答案】 C
11、根据《建设工程造价咨询规范》，清标的时间选择是（ ）。
A.开标后且评标前
B.与评标同时进行
C.开标前
D.选定中标候选人之后

【答案】 A
12、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（ ）。
A.承包人原因导致的工程缺陷和损失
B.发包人要求向承包人提前交付工程设备
C.施工过程发现文物
D.政策变化引起的价格调整

【答案】 C
13、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（　　）。
A.勘察设计费
B.施工费用
C.分包合同费用
D.调试、开车服务费

【答案】 A
14、现有一通用设备，原价3万元，重5t，设备安装费指标为100元/t安装费率2%。设备的安装费为（ ）元。
A.600
B.700
C.800
D.900

【答案】 A
15、关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（ ）。
A.设计及以后各阶段
B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责
C.以单位（项）为对象编制
D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价

【答案】 C
16、对于民用建设项目，衡量单元组成、户型设计的结构面积系数是（ ）之比。
A.住宅结构面积与建筑面积
B.建筑面积与住宅结构面积
C.住宅结构面积与房屋平均面积
D.房屋平均面积与住宅结构面积

【答案】 A
17下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。
A.分年投资计划的可行性
B.总概算是否超过批准的投资估算的15%
C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求
D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资

【答案】 C
18、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（ ）。
A.是否选择了合理的物料消耗定额
B.是否符合工艺流程的柔性安排
C.是否使工艺流程中的工序合理衔接
D.是否符合节能清洁要求

【答案】 D
19、在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（ ）。
A.造成拖期最长者
B.最先发生者
C.最后发生者
D按划成拖期的长短，在各共同延误者之间分担

【答案】 B
20、中小型机械报废回收时的残值率应为()
A.2％
B.3％
C.4％
D.5％

【答案】 D
21、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（　）。
A.交钥匙总承包
B.EPC总承包
C.设计—施工总承包
D.工程项目管理总承包

【答案】 B
22、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（　）。
A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件
B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件
C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，可以口头形式通知招标人
D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人

【答案】 D
23、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m3，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m3建面中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m。
A.891
B.909
C.906
D.993

【答案】 B
24、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（ ）。
A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列
B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据
C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费
D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算

【答案】 A
25、下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是()。
A.工程量清单计价规范
B.工程定额
C.工程量清单计量规范
D.工程承包合同文件

【答案】 B
26、完成某分部分项工程1m3 需基本用工0.5 工日，超运距用工0.05 工日，辅助用工0.1 工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（　）工日/10m3。
A.5.85
B.6.05
C.7.00
D.7.15

【答案】 D
27、下列关于预算定额基价的说法正确的是（ ）。
A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价
B.预算定额基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程
C.预算定额基价仅根据现行定额编制，具有稳定性
D.预算定额基价主要用于编制施工预算

【答案】 B
28、（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（ ）。
A.超运距用工
B.辅助用工
C.二次搬运用工
D.人工幅度差

【答案】 C
29、下列投资估算方法中，精度较高的是（ ）。
A.生产能力指数法
B.单位生产能力估算法
C.系数估算法
D.指标估算法

【答案】 D
30、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（ ）。
A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还
B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金
C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金
D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息

【答案】 C
31、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（ ）万元。
A.1.6
B.6.8
C.5.6
D.8

【答案】 A
32、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。
A.有效的施工合同
B.经审批的施工方案
C.当事人双方确认的现场签证
D.对争议事件各方当事人理由

【答案】 D
33、进口设备的原价是指进口设备的（　　）。
A.到岸价
B.抵岸价
C.离岸价
D.运费在内价

【答案】 B
34、已知某机械台班单价为 350 元/台班，具体组成为：台班折旧费 100 元，台班检修费 30 元，台班维护费 20 元，台班安拆及场外运费 60 元，台班人工费 120 元，台班燃料动力费 15 元。若该机械为承包人自有施工机械，则台班停滞费为（ ）元/台班。
A.100
B.220
C.225
D.350

【答案】 C
35、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095－2015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。
A.营业执照的有效性
B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性
C.投标函上签字与盖章的合法性
D.投标文件是否实质性响应招标文件

【答案】 D
36、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ ）。
A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税
B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为9%
C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

【答案】 D
37、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。
A.工程量清单是投标人编制的
B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据
C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据
D.工程量清单由招标人随招标文件发布

【答案】 A
38、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（　　）。
A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用
B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费
C.包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用
D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费

【答案】 B
39、以下不得由投标人自主报价的是（ ）
A.总承包服务费
B.计日工
C.暂列金额
D.单价措施项目费

【答案】 C
40、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600 元/m2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2 该类建筑中铺贴地面面积为50m2。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128 元/m2、190 元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%，则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（　）元/m2。
A.2918.75
B.3413.75
C.3631.00
D3638.75

【答案】 D
41、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员 1000 人，工资和福利费按照每人每年 20000 元估算。每年的其他费用为 1000 万元，其中其他制造费 600 万元，现金的周转次数为每年 10 次。流动资金估算中应收账款估算额为 2000 万元，应付账款估算额为 1500 万元，存货估算额为 6000 万元，则该项目流动资金估算额为（　）万元。
A.6800
B.6760
C.9800
D.9760

【答案】 A
42、某项目运营期第四年的有关财务数据为：利润总额2000万元，全部为应纳所得税额，所得税率为25%；当年计提折旧600万元，不计摊销；当年应还本1200万元，付息300万元。本年度该项目的偿债备付率为()。
A.1.75
B.1.6
C.1.5
D.1.4

【答案】 B
43、在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（ ）作为工程材料和预备预支款。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%

【答案】 D
44、按照《基本建设财务规则》和《基本建设项目建设成本管理规定》，下列各项中不构成建设项目建设成本的是（ ）。
A.待核销基建支出
B.待摊投资支出
C.其他投资支出
D.设备工器具投资支出

【答案】 A
45、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()
A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕
B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例
C.单项工程或建设项目竣工结算已完成
D.会计核算及财务管理资料已归档

【答案】 D
46、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（　　）。
A.施工中遇到不利物质条件
B.因发包人原因导致工程试运行失败
C.发包人更换其提供的不合格材料
D.基准日后法律的变化

【答案】 D
47、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（ ） 。
A.到岸价+消费税
B.到岸价+关税
C.关税完税+消费税
D.关税完税+关税+消费税

【答案】 D
48、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（　）。
A.建筑安装工程一切险
B.引进设备财产保险
C.工伤保险费
D.人身意外伤害险

【答案】 C
49、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以 补正的情形是（ ）。
A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的
B.所提供的投标担保有瑕疵的
C.投标人名称与资格预审时不一致的
D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差

【答案】 D
50、根据FIDIC合同条件，下列关于履约证书的说法中，错误的是()。
A.承包商收到履约证书即可办理最终结算手续
B.业主应在收到承包商履约保函14天内颁发履约证书
C.工程师颁发履约证书后再无权指示承包商进行任何施工
D.工程师颁发履约证书后，缺陷通知期即终止

【答案】 B
51、下列关于投标准备时间的说法错误的是（　）。
A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日
B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间
C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间
D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止

【答案】 A
52、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在Ⅰ标段已被确定为中标，其Ⅱ标段的评标价应为（ ）万元。
A.5720
B.6240
C.5760
D.6280

【答案】 C
53、（2021年真题）生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。
A.19000
B.20000
C.25000
D.20500

【答案】 B
54、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（　）。
A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提
B.工程造价的内容是决定项目决策的基础
C.项目决策的深度影响投资估算的精确度
D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高

【答案】 B
55、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（　）。
A.局部地基处理增加的费用
B.一般自然灾害处理费用
C.不可预见的地下障碍物处理的费用
D.超规超限设备运输增加的费用

【答案】 A
56、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（ ）。
A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价
B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整
C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整
D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素

【答案】 C
57、有关投标文件的递交，说法正确的是（ ）。
A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分
B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%
C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点
D.一般项目投标有效期为30～60天

【答案】 A
58、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（ ）内编报竣工财务决算。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 C
59、关于预付款担保的说法，正确的是（ ）。
A.预付款担保的形式必须为银行保函
B.预付款担保的担保金额必须高于预付款
C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变
D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效

【答案】 D
60、已知某施工机械寿命期内检修周期为10，一次检修费为10000元，自行检修比例为60%，修理修配劳务适用13%的增值税税率。耐用总台班为5000台班，台班维护费系数为1.2，则台班维护费为（　）元/台班。
A.20.61
B.20.35
C.18.46
D.19.72

【答案】 A
61、根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。
A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用
B.工人的安全防护用品、用具购置费用
C.施工现场操作场地的硬化费用
D.生活用洁净燃料费用

【答案】 A
62、单项工程综合概算的组成内容是（ ）
A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算
B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算
C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算
D.单位建筑工程概算和建设项目总概算

【答案】 C
63、某总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部含税价款收入1200万元，该总承包单位为一般纳税人，采用一般计税方法计算增值税，则该总承包单位为此发生的销项税为（　　）万元。
A. 238. 68
B. 204. 00
C. 132. 00
D. 118. 92

【答案】 D
64、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万。
A.16989.6
B.17910.0
C.18206.4
D.19152.8

【答案】 C
65、在施工机械工作时间中，工人没有及时供料而使机器空转的时间属于（ ）。
A.不可避免的中断时间
B.多余工作时间
C.低负荷下的工作时间
D.非施工本身造成的停工时间

【答案】 B
66、根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。
A.工程费用+工程建设其他费用
B.建设投资+建设期利息
C.建设安装工程费+设备及工器具购置费
D.建设项目总投资

【答案】 B
67、在国内建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（ ）。
A.设备及工器具购置费
B.基本预备费
C.工程建设其他费
D.建筑安装工程费

【答案】 B
68、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（ ）。
A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用
B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费
C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用
D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费

【答案】 B
69、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列不应计入材料单价的是（ ）。
A.材料原价
B.材料检验试验费
C.材料运杂费
D.运输损耗费

【答案】 B
70、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供 工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。
A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天
B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天
C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天
D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天

【答案】 D
71、（2015年真题）某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。
A.17.5
B.28.0
C.30.0
D.40.0

【答案】 A
72、在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明()。
A.项目编码
B.计算基础
C.取费费率
D.工作内容

【答案】 A
73、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（ ）。
A.基本折旧费
B.大修理费
C.运杂费
D.装拆费

【答案】 B
74、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（ ）为准，并以完成后的（ ）计算。
A实体工程量、净值
B.实体工程量、实际值
C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值
D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值

【答案】 A
75、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（ ）。
A.建设工程交付之日
B.应付工程价款之日
C.提交竣工结算文件之日
D.当事人起诉之日

【答案】 B
76、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中 说法正确的是（ ）。
A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量
B.承包人应发催促核对通知书
C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量
D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量

【答案】 A
77、根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（ ）。
A.建筑安装工程费
B.设备及工、器具购置费
C.建设用地费
D.可行性研究费

【答案】 B
78、在招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标邀请书的是（ ）。
A.招标文件的构成
B.招标文件的获取
C.投标报价编制的要求
D.是否允许提交备选投标方案

【答案】 B
79、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（ ）万元。
A.139.0
B.142.4
C.142.7
D.143.2

【答案】 B
80、按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（ ）。
A.固定资产费用
B.固定资产其他费用
C.无形资产费用
D.其它资产费用

【答案】 D
81、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。
A.施工本身造成的停工时间
B.不可避免中断工作时间
C.不可避免无负荷工作时间
D.多余工作时间

【答案】 B
82、（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是（ ）。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算指标
D.投资估算指标

【答案】 D
83、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（　）。
A.检验试验费
B.办公费
C.差旅交通费
D.业务经费

【答案】 D
84、（2017年真题）某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（万元。
A.200
B.500
C.520
D.600

【答案】 C
85、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（ ）。
A.容易出现围标串标现象
B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响
C.有可能成为地方或行业保护的手段
D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争

【答案】 A
86、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（　）万元。
A.589.63
B.464.74
C.515.14
D.1104.77

【答案】 D
87、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。
A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用
B.规费包括工程排污费和住房公积金
C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准
D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用

【答案】 B
88、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40s，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用 系数为 0.8，机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 1000m3 的预算定额机械耗用台班量为（ ）。
A.6.83
B.5.21
C.8.09
D.7.23

【答案】 D
89、（2015年真题）关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。
A.即指零星工作所消耗的人工工时
B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报
C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算
D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写

【答案】 D
90、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。
A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用
B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用
C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费
D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

【答案】 C
91、根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（ ）相对应。
A.工程费用+工程建设其他费用
B.建设投资+建设期利息
C.建筑安装工程费+设备及工器具购置费
D.建设项目总投资

【答案】 B
92、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）
A.结构面积系数越大，设计方案越经济
B.房间平均面积越大，结构面积系数越小
C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关
D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

【答案】 B
93、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（ ）。
A.概算指标
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额

【答案】 B
94、（2017年真题）对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。
A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低
B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济
C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价
D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

【答案】 B
95、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和 社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。
A.1.3；2.5；3.5
B.1.5；2.5；3.5
C.1.3；2；3
D.1.5；2；3

【答案】 C
96、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（ ）。
A.标高金分析首先应对风险进行评估　　
B.标高金分析应进行价值增值分析
C.标高金中不包括利润和风险费
D.标高金中的管理费主要指公司本部费用

【答案】 B
97、2014 年已建成年产20 万吨的某化工厂，2018 年拟建年产100 万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。
A.0.4～0.5
B.0.6～0.7
C.0.8～0.9
D.0.9～1

【答案】 B
98、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。
A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价
B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价
C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价
D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用

【答案】 D
99、某建设项目工程费用为 7200 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费率为 5%。项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%，年均 投资价格上涨率为 6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。
A.564.54
B.592.77
C.464.74
D.589.63

【答案】 B
100、根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是（ ）。
A.环境保护费
B.生育保险费
C.财务保险费
D.文明施工费

【答案】 B
101、（2019年真题）某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（ ）万元。
A.360.00
B.460.00
C.520.00
D.700.00

【答案】 B
102、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 C
103、下列关于保修的意义，说法错误的是（　　）。
A. 保修的经济责任应由有关责任方承担
B. 工程质量保修是一种售后服务方式
C. 是《建筑法》规定的承包人、发包人等的质量责任
D. 工程质量保修制度是国家所确定的重要法律制度

【答案】 C
104、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（　）。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务
B.未按约定支付工程价款
C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
D.不履行合同约定的协助义务

【答案】 A
105、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（
A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算
B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算
C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算
D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算

【答案】 C
106、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）文件的规定，已完工程及设备保护费应该列入（ ）
A.建筑安装工程中的分部分项工程费
B.建筑安装工程中的措施项目费
C.建筑安装工程中的规费
D.建筑安装工程中的企业管理费

【答案】 B
107、（2018年真题）当企业定额的工程量计算规则与清单的工程量计算