2025年一级造价师之建设工程计价题库检测试卷A卷附答案.docx

2025年一级造价师之建设工程计价题库检测试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（　）等组成。
A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费
B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润
C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用
D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用

【答案】 C
2、综合单价确定的步骤包括：①分析每一清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算工程内容的工程数量与清单单位含量；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算综合单价。下列工作排序正确的是（ ）。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.①②④③⑤
D.②①④③⑤

【答案】 B
3、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。
A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用
B.为项目提供设计参数所进行的试验费
C.为项目验证设计参数所进行的试验费
D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用

【答案】 A
4、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（　）。
A.对关键工艺的原则性规定
B.拟定施工步骤和施工顺序
C.估算整体工程量
D.编制施工进度计划

【答案】 A
5、下列费用中，属于生产准备费的是（　）。
A.人员培训费
B.竣工验收费
C.联合试运转费
D.招募生产工人费

【答案】 A
6、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号），对于先审核后审批的项目，建设单位应在项目竣工后()内完成竣工财务决算编制工作。
A.两个月
B.三个月
C.75天
D.100天

【答案】 B
7、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列的项目明细进行自主报价的是（ ）。
A.总价措施项目
B.专业工程暂估价
C.计日工
D.规费

【答案】 C
8、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（　）万元。
A.137.70
B.155.25
C.186.30
D.207.00

【答案】 A
9、根据《标准施工招标文件》的规定，下列属于施工招标文件中的投标人须知内容的是（ ）。
A.合同条款及格式
B.工程量清单（最高投标限价）
C.中标通知书的发出时间
D.技术标准和要求

【答案】 C
10、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（ ）。
A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误
B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启
C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音
D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封

【答案】 C
11、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（ ）。
A.建设成本上升费用
B.项目间接建设成本
C.未明确项目准备金
D.不可预见准备金

【答案】 D
12、（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）。
A.市场价格+运杂费
B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费
C.市场价格+运杂费+采购保管费
D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】 D
13、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。
A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求
B.减少拆迁移民数量的要求
C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求
D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求

【答案】 D
14、采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:①套用各子目的综合单价;②搜集基础资料;③计算措施项目费:④编写概算编制说明;⑤汇总单位工程造价;⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（ ）。
A.②⑥①③⑤④
B.④②⑥①⑤③
C.②⑥④①③⑤
D.④⑥②①⑤③

【答案】 A
15、（2016年真题）对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（　）。
A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额
B.以“定额人工费＋定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额
C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法
D.以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

【答案】 C
16、关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是()。
A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工
B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算
C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知
D.监理人可自行决定何时发出开工通知

【答案】 C
17、（2016年真题）关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。
A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成
B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成
C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成

【答案】 C
18、根据不同的表达方法，概算定额基价的可能表现形式是（ ）。
A.全费用综合单价
B.成本单价
C.计日工单价
D.实物量单价

【答案】 A
19、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（ ）。
A.容易出现围标串标现象
B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响
C.有可能成为地方或行业保护的手段
D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争

【答案】 A
20、某运输设备预算价格38 万元，年工作台班220 台班，折旧年限8 年，寿命期修理2 次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（ ）元/台班。
A.103.69
B.102.27
C.98.36
D.124.48

【答案】 B
21、下列（ ）不属于建设单位管理费。
A.工作人员工资
B.业务招待费
C.劳动保护费
D.工程监理费

【答案】 D
22、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件，下列关于质量保证金的说法，正确的是（　）。
A.当采取在工程竣工结算时一次性预留质量保证金时，可预留5%的质保金
B.质保金可以按合同约定在支付工程进度款时逐次预留，直至竣工验收
C.承包人已经缴纳履约保证金的，发包人不得再预留质量保证金
D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后规定期限内不予答复，视同驳回承包人的返还质量保证金申请

【答案】 C
23、下列工程造价管理活动中，不属于工程量清单计价活动的是（ ）。
A.工程支付
B.索赔与现场签证
C.工程计价争议处理
D.竣工决算

【答案】 D
24、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（ ）。
A.应结合市场需要确定建设规模
B.生产方法应与拟采用的原材料相适应
C.工艺流程宜具有刚性安排
D.应选择最先进的生产方法

【答案】 B
25、下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（ ）。
A.能准确地确定订货及采购物资的数量
B.复核的目的是修改工程量清单
C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求
D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务

【答案】 A
26、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。
A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价
B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉
C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核
D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正

【答案】 A
27、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（ ）。
A.时效性原则
B.有效性原则
C.高效处理原则
D.标准化原则

【答案】 B
28、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（　）万元。
A.1600
B.2850
C.550
D.2050

【答案】 C
29、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.06，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%，则该工程综合单价为（ ）元/m2。
A.507
B.608.4
C.635.25
D.657

【答案】 C
30、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。
A.评标委员会全体成员名单
B.所有投标人名单及排名情况
C.投标人的各评分要素的得分情况
D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况

【答案】 D
31、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（ ）。
A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列
B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据
C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费
D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算

【答案】 A
32、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应责成招标人改正。
A.±2％
B.±3％
C.±4％
D.±5％

【答案】 B
33、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（ ）总价合同
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.固定期限合同

【答案】 B
34、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是( )。
A. 保修期自实际竣工日期起计算
B. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2 年
C. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50 年
D. 供热与供冷系统为2 个采暖期和供热期

【答案】 C
35、 与国产标准设备相比，国产非标准设备原价构成和计算的区别在于()。
A.设备原价包含备品备件费在内
B.无法获取市场交易价格
C.符合国家质量检测标准
D.是设备制造厂的交货价或订货合同价

【答案】 B
36、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（ ）。
A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款
B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款
C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用
D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用

【答案】 B
37、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（ ）。
A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械
B.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算
C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写
D.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价

【答案】 D
38、（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。
A.市场价格+运杂费
B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费
C.市场价格+运杂费+采购保管费
D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】 D
39、发包人核对竣工结算文件在收到承包人提交后（　　）。
A. 7天内
B. 14天内
C. 20天内
D. 28天内

【答案】 D
40、关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）
A.总承包服务费应计列在暂列金额项下
B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算
C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案
D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目

【答案】 B
41、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）。
A.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
B.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付
C.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付
D.发包人在付款期满后的15天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任

【答案】 B
42、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。
A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额
B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额
C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法
D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

【答案】 C
43、某批进口设备离岸价格为1000万元，国际运费为100万元，运输保险费率为1%。则该批设备关税完税价格应为（ ）万元。
A.1100
B.1110
C.1111
D.1111.11

【答案】 D
44、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（ ）。
A.报价浮动率
B.变更工程资料
C.计量规则和计价办法
D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格

【答案】 A
45、在计算赶工费用时，下列各项中不属于材料费增加内容的是（ ）。
A.不经济使用材料而损耗过大
B.材料提前交货可能增加的费用
C.新增加投入的材料用量
D.材料运输费的增加

【答案】 C
46、在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()。
A.设备及工器具购置费
B.基本预备费
C.工程建设其他费
D.建筑安装工程费

【答案】 B
47、下列关于其他项目清单的说法，正确的是（　）。
A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可
B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样
C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充
D.暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定

【答案】 C
48、下列费用中，属于技术服务费的是（ ）。
A.建设单位管理费
B.工程保险费
C.设备及工器具购置费
D.招标费

【答案】 D
49、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是()。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值百分比法
D.综合吨位指标法

【答案】 A
50、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。
A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成
B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成
C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金
D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用

【答案】 D
51、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（　　）。
A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同
B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同
C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额
D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金

【答案】 B
52、根据 FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（ ）。
A.实际分项工程量变化大于15％
B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01％
C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2％
D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

【答案】 B
53、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量
B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款
C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格
D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

【答案】 A
54、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240×115×53的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm，每10m3该种墙体砖的净用量为（ ）千块。
A.5.148
B.5.219
C.6.374
D.6.462

【答案】 B
55、有关投标文件的澄清和说明，以下说法中错误的是（ ）。
A.对投标文件中含义不明确的可以进行澄清和说明
B.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性的问题
C.澄清和说明不得超出投标文件的范围
D.投标人可主动提出澄清和说明

【答案】 D
56、某分部分项工程计划单价为6万元/m，当月计划完成工程量10m，当月实际完成工程量16m，实际单价5万元/m。下列关于该月投资偏差分析的结果，正确的是()。
A.进度相对偏差为20万元，进度提前
B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前
C.进度相对偏差为36万元，进度提前
D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前

【答案】 D
57、关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（ ）。
A.设计及以后各阶段
B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责
C.以单位（项）为对象编制
D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价

【答案】 C
58、在编制施工定额时，（ ）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。
A.施工工序
B.施工动作
C.施工操作
D.施工项目

【答案】 A
59、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。
A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用
B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算
C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定
D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用

【答案】 C
60、某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，****欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。
A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息
B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日
C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

【答案】 A
61、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（ ）。
A.包含在用地与工程准备费中
B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费
C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费
D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费

【答案】 C
62、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（ ）内。
A.未明确项目准备金
B.工程建设不可预见费
C.暂列金额
D.不可预见准备金

【答案】 B
63、（ ）用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。
A.基本建设项目竣工财务决算表
B.基本建设项目概况表
C.基本建设项目交付使用资产明细表
D.基本建设项目交付使用资产总表

【答案】 A
64、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算建 筑安装工程费。其正确的工作步骤是（）。
A.③④②①
B.④③②①
C.③④①②
D.④③①②

【答案】 B
65、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（　　）。
A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持
B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担
C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用
D.安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

【答案】 B
66、下列关于本周期合计完成的合同价款包括的内容，不正确的是（　　）。
A. 本周期已完成单价项目的金额
B. 本周期应支付的总价项目的金额
C. 本周期已完成的计日工价款
D. 本周期应减少的金额

【答案】 D
67、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。
A.和解协议书
B.造价认定书
C.行政调解书
D.仲裁调解书

【答案】 D
68、某地拟于 2015 年新建一年产 60 万吨产品的生产线，该地区 2013 年建成的年产 50 万吨相同产品的生产线的建设投资额为 5000 万元，假定 2013 年至 2015 年该地区工程造价年均递增 6%，则该生产线的建设投资为（ ）万元
A.6000
B.6300
C.6600
D.6742

【答案】 D
69、建设项目的竣工决算包括建设项目()的全部实际费用。
A.从筹集开始到项目竣工投产全过程
B.从设计开始到项目竣工投产全过程
C.从施工开始到项目竣工投产全过程
D.从筹集开始到项目竣工验收全过程

【答案】 A
70、下列对概算指标的理解，正确的是（ ）。
A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高
B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高
C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类
D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据

【答案】 C
71、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%，日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天。有关材料购买的系列时间包括：在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为（　）万元。
A.67.20
B.46.03
C.64.37
D.43.84

【答案】 B
72、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下， 投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。
A.政策法规的变化
B.人工单价的市场变化
C.政府定价材料的价格变化
D.管理费、利润的风险

【答案】 D
73、FIDIC施工合同条件下，为使承包商有较充裕的流动资金用于施工，而允许承包 商以保留金保函代换保留金的前提是，保留金已累计扣留到保留金限额的( )%。
A. 30
B. 40
C. 50
D. 60

【答案】 D
74、下列因素中，不属于影响人工日工资单价因素的是（ ）。
A.社会平均工资水平
B.劳动力市场供需变化
C.工厂生产指数
D.生活消费指数

【答案】 C
75、假设q
A.K
B.K
C.K
D.K

【答案】 C
76、某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段评标价为（ ）。
A.6720W； 6528w
B.6720W；6800w
C.8834W；6028W
D.7280W；7072W

【答案】 B
77、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（ ）。
A.建设工程交付之日
B.应付工程价款之日
C.提交竣工结算文件之日
D.当事人起诉之日

【答案】 B
78、下列因素中，不属于影响人工日工资单价因素的是（ ）。
A.社会平均工资水平
B.劳动力市场供需变化
C.工厂生产指数
D.生活消费指数

【答案】 C
79、（2019年真题）关于预付款担保的说法，正确的是（）。
A.预付款担保的形式必须为银行保函
B.预付款担保的担保金额必须高于预付款
C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变
D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效

【答案】 D
80、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。
A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价
B.工料单价指人工、材料和施工机具台班单价
C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成
D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

【答案】 D
81、关于工程计量，下列说法中正确的是（ ）。
A.成本加酬金合同应按照单价合同的计量规定进行计量
B.因发包人原因造成的返工工程量不予计量
C.工程量要按照清单计价规范规定的计算规则计算
D.总价合同应按实际完成的工程量计算

【答案】 A
82、关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（　　）。
A.评标结果只能在交易场所公示
B.公示对象是全部中标候选人
C.公示对象是所有投标人
D.公示的内容包括各评分要素的得分

【答案】 B
83、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 3000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%， 贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。
A.415
B.400
C.565
D.450

【答案】 C
84、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。
A.应直接委托造价工程师编制（此点删除）
B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资
C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内
D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

【答案】 D
85、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。
A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准
B.是施工定额的综合与扩大
C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似
D.定额水平体现平均先进水平

【答案】 A
86、（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。
A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费
B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费
C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣
D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用

【答案】 C
87、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（　　）
A.风险范围与幅度
B.工程造价信息确定的人工单价等
C.项目名称及工程量
D.管理费率和利润率

【答案】 C
88、下面所列工程建设定额中，属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是（ ）。
A.机具消耗定额
B.行业通用定额
C.投资估算指标
D.补充定额

【答案】 A
89、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（　）。
A.招标人的材料供应商提供的材料单价
B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值
C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价
D.当时当地市场的材料单价

【答案】 C
90、EPC 总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（ ）。
A.设计、采购、施工、试运行
B.项决策、设计、施工
C.项目决策、采购、施工
D.可行性研究、采购、施工

【答案】 A
91、（2019年真题）某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（ ）万元。
A.360.00
B.460.00
C.520.00
D.700.00

【答案】 B
92、按我国现行投资构成，下列费用中属于项目建设期计列的生产经营费用用的是（ ）。
A.勘察设计费
B.研究试验费
C.工程监理费
D.联合试运转费

【答案】 D
93、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（　　）。
A.即指零星工作所消耗的人工工时
B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报
C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算
D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写

【答案】 D
94、施工企业发放的劳动保护费属于（）。
A.企业管理费
B.措施费
C.规费
D.分部分项工程费

【答案】 A
95、相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有（）的特点。
A.价格低，管理强度低
B.价格高，管理强度低
C.价格低，管理强度高
D.价格高，管理强度高

【答案】 B
96、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人一定可以得到补偿是（ ）。
A.不能获得补偿
B.工期延长
C.工期延长及费用补偿
D.工期延长、费用补偿及利润补偿

【答案】 B
97、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ ）。
A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税
B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为9%
C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

【答案】 D
98、（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。
A.专业性
B.季节性
C.区域性
D.动态性

【答案】 C
99、（2021年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
A.合同中任何工程量的变化都构成变更
B.合同中任何工作的删减都构成变更
C.不论何种变更都必须由工程师发出指令
D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改

【答案】 C
100、某地 2014 年拟建年产 40 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目， 年产量为 10 万吨，建设投资为 8000 万元。若生产能力指数为 0.9，综合调整系数为 1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。
A.30643
B.32586
C.31546
D.39666

【答案】 A
101、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。
A.专业工程暂估价
B.暂列金额
C.工程设备暂估价
D.计日工单价

【答案】 D
102、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（　）。
A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价
B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账
C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理
D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

【答案】 C
103、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500 万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（　）万元。
A.520
B.530
C.540
D.550

【答案】 B
104、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。
A.该项费用属于设备费
B.该项费用属于工程建设其他费用
C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用
D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基數乘以一定费率计算

【答案】 D
105、我国的工程造价管理体系中，（ ）是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。
A.法律法规
B.工程造价管理的标准
C.工程计价定额
D.工程计价信息

【答案】 D
106、国外建筑安装工程费用的构成中，关于暂定金额，下列说法正确的是（ ）。
A.包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额
B.不包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额
C.包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额
D.不包括在