资源描述
2022-2025年监理工程师之合同管理题库与答案
单选题(共800题)
1、某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人预中标人签订合的同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
【答案】 D
2、依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
【答案】 D
3、通用条款中,发包人计日工方式支付的款项属于( )内支出项目。
A.总金额
B.部分金额
C.暂列金额
D.暂时金额
【答案】 C
4、关于要约的说法,正确的是()
A.要约必须以缔结合同为目的
B.要约内容可以是不确定的
C.要约的相对人必须是特定的人
D.商业广告是要约
【答案】 A
5、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工,( )通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰,对已确定的施工计划要进行动态管理。
A.监理人
B.发包人
C.总包单位
D.设计单位
【答案】 A
6、所谓“不可预见”,指一个有经验的承包商()前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金
【答案】 B
7、(2018年真题)《标准施工合同》中“暂估价”的含义是( )。
A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用
D.暂估价属于签约合同价的组成部分
【答案】 D
8、根据《标准设计施工总承包招标文件》,工程总承包项目的项目经理( )。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质
【答案】 D
9、某施工合同约定钢材由发包人供应,但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺,这一钢材损失应由( )承担。
A.承包人
B.钢材供应商
C.监理单位
D.发包人
【答案】 D
10、FIDIC系列合同中,《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995 年第1 版) ,又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目,采用()。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.成本加固定比例合同
【答案】 B
11、施工阶段因承包人违约解除合同,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人,并在解除合同后的( )d内,依法办理转让手续。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】 B
12、保修期自( )起算。
A.开工日
B.约定竣工日
C.缺陷责任期
D.实际竣工日
【答案】 D
13、根据《标准施工合同》,监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后,经审查认为已具备竣工验收条件时,应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】 D
14、在设备采购招标中,基准评价值为( )。
A.最优的评价因素
B.最差的评价因素
C.居于中位的评价因素
D.评价因素的平均值
【答案】 A
15、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误?( )
A.60mm厚条板不得单独用作隔墙
B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚
C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6m
D.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施
【答案】 C
16、FIDIC合同系列中,《施工合同条件》中,如果承包商在被要求对测量记录进行审查后()天内未向工程师发出此类通知,则视为记录准确予以认可。
A.7
B.14
C.24
D.48
【答案】 B
17、建设工程勘察合同履行中,除专用合同条款另有约定外,发包人应在合同签订后()天内,将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.14
C.28
D.30
【答案】 B
18、某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
【答案】 A
19、招标代理过程中,由于代理行为过程产生的后果,应由( )承担责任。
A.招标代理机构
B.招标监管部门
C.投标人
D.招标人
【答案】 D
20、关于代理,下列说法不正确的是( )
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前,行为人可以撤销
C.代理人只能在代理权限内实施代理行为
D.无权代理的法律后果由被代理人承担
【答案】 D
21、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时,做法不正确的是( )。
A.投标人的投标价格超出最髙投标限价,其投标被否决
B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决
C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值,其投标被否决
D.综合评价值相同的,依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序,根据其评价值高低进行排序
【答案】 C
22、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位,于2013年5月1日发出中标通知书,双方最迟应该在( )签订书面合同。
A.2013年5月15日
B.2013年5月16日
C.2013年5月30日
D.2013年6月30日
【答案】 C
23、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施过程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持( )的程序。
A.先勘察、后设计、再施工
B.先设计、后勘察、再施工
C.先设计、边勘察边施工
D.勘察、设计与施工同步进行
【答案】 A
24、(2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起( )天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.120
【答案】 C
25、根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指()。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同中双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日
【答案】 C
26、进行食谱营养评价的目的是( )。
A.分析食谱中的食物来源
B.检查该食谱能否满足营养需要
C.对食谱进行调整和纠正
D.发现是否有某些营养素的缺乏
E.同其他食谱进行比较
【答案】 B
27、《简明标准施工招标文件》适用于( )的项目
A.设计和施工由同一承包人承担的项目
B.技术要求复杂的大型项目
C.工期不超过12个月的项目
D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
【答案】 C
28、与招标方式选择材料供应商相比,采用直接询价方式选择材料供应商的特点是( )。
A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备
B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争
C.程序复杂、工作量大、周期长
D.存在较大的主观性和随意性
【答案】 D
29、作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.一般民事行为
【答案】 C
30、某工程施工招标,合同估算价为3000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。
A.60
B.80
C.350
D.300
【答案】 A
31、下列合同中,合同法律关系客体属于物的是( )。
A.借款合同
B.勘察合同
C.施工合同
D.技术转让合同
【答案】 A
32、在施工招标程序中,发售招标文件后的下一个工作阶段是( )。
A.踏勘现场
B.召开投标预备会
C.组建评标委员会
D.递交投标文件
【答案】 A
33、大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
【答案】 C
34、民事责任承担原则中,关于连带责任的承担描述正确的是()。
A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任,但不可以请求部分连带责任人承担责任
B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任
C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人,有权向其他连带责任人追偿
D.能够确定责任大小的,各自承担相应的责任
【答案】 C
35、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同签订前,中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是( )。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件
【答案】 C
36、关于人身保险合同的说法,正确的是( )
A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立
B.被保险人不能是受益人
C.受益人可以由被保险人指定
D.投保人不能是被保险人
【答案】 C
37、根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是( )。【相关知识点新教材已删除】
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
【答案】 D
38、根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
【答案】 C
39、建设工程勘察合同中,发包人通常可能是工程建设项目的( )。
A.建设单位或者工程设计单位
B.监理单位或者设计单位
C.监理单位或者工程总承包单位
D.建设单位或者工程总承包单位
【答案】 D
40、根据FIDIC《施工合同条件》,施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。
A.竣工验收
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师签发履约证书
D.结清单生效
【答案】 D
41、 CM 模式中,当工程实际总费用超过 GMP 时,超过部分由()承担,体现了 CM 管理承包的风险性,也使业主方造价控制风险大大降低。
A.雇主
B.CM承包商
C.总承包商
D.工程师
【答案】 B
42、在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。
A.设计
B.施工
C.设备采购
D.材料采购
【答案】 A
43、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交
D.招标文件提出
【答案】 B
44、指定分包商条款的具体表现不包括()。
A.承包商对指定分包商的违约需承担责任
B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容
C.承包商有合法理由时,可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理
【答案】 A
45、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人采购的建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任划分应为()。
A.发包人负责试验,费用由发包人承担
B.发包人负责试验,费用由承包人承担
C.承包人负责试验,费用由发包人承担
D.承包人负责试验,费用由承包人承担
【答案】 C
46、根据九部委材料采购合同文本,买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后( )内,应向卖方支付进度款。
A.7天
B.14天
C.28天
D.30天
【答案】 C
47、根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收,视为验收合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
【答案】 D
48、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。
A.发包人要求违法
B.不可预见物质条件
C.发包人要求提前交货
D.发包人原因指示的暂停施工
【答案】 B
49、九部委设计合同文本中,履约保证金如果采用银行保函,担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起( )日后失效。
A.15
B.21
C.25
D.28
【答案】 D
50、根据《标准施工合同》,关于合同价格和签约合同价的说法正确的是( )。
A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额
B.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后,发包人应付给承包人的价格
C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额,作为结算价款的基数
D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价
【答案】 A
51、根据九部委发布的《标准勘察合同》,勘察费用实行( )。
A.发包人签证制度
B.勘察人签证制度
C.监理人签证制度
D.共同签订制度
【答案】 A
52、居于施工合同履行管理的核心地位的是( )。
A.设计人
B.发包人
C.监理人
D.项目经理
【答案】 C
53、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是( )。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外,合同履行过程中承包人还需要分包的工作,仍应征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查
【答案】 D
54、根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是( )。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
【答案】 A
55、关于设计招标内容的说法,正确的是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
【答案】 A
56、下列关于工程实际竣工日期的确定,不正确的是( )。
A.工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的,实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期
C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期
D.发包人延误竣工验收,承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
【答案】 B
57、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的( )对血糖的影响。
A.质量
B.数量
C.种类
D.摄取方式
【答案】 B
58、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为()日。
A.要约生效
B.承诺生效
C.附生效条件的合同条件具备
D.附生效期限的合同期限届满
【答案】 B
59、设计施工总承包合同中,对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是()。
A.发包人
B.设计施工总承包人
C.监理人
D.设计人
【答案】 A
60、某材料采购招标项目,项目估算价为200 万元,则投标保证金额不得超过( )万元。
A.2
B.4
C.10
D.80
【答案】 B
61、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是( )。
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识,培养合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
【答案】 B
62、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同,约定的定金为2万元,违约金为5万元。后因材料供应商违约,给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。
A.2
B.5
C.7
D.12
【答案】 C
63、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后,正确的做法是()。
A.立即执行
B.拒绝执行
C.请承包商代表确认后再执行
D.请业主代表确认后再执行
【答案】 C
64、下列招标项目中,不能采用评标价法评标的是()
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标
【答案】 D
65、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,下列工程勘察合同组成文件中,优先解释顺序排在中标通知书之前的是( )。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款
【答案】 A
66、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时,勘察人的下列做法正确的是()。
A.直接按照最新规定完成勘察工作
B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作
C.向发包人提出遵守新规定的建议
D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作
【答案】 C
67、材料采购合同履行中,可用来验收现场交货材料数量的方法是()。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法
【答案】 A
68、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“不利气候条件”对施工的影响应当属于( )承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.由专用条款约定的一方
【答案】 B
69、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建设时,正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
【答案】 A
70、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( )。
A.特别法人
B.企业法人
C.非法人组织
D.非营利法人
【答案】 B
71、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中,监理人审查竣工验收申请报告的各项内容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60
【答案】 A
72、《标准资格预审文件》共包含封格式和()章内容。
A.三
B.四
C.五
D.六
【答案】 C
73、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料毁损
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修
【答案】 B
74、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是()。?
A.变更
B.价款调整
C.索赔
D.暂估价
【答案】 D
75、按照FIDIC《施工合同条件》规定,下列有关风险责任划分的说法中,错误的是()
A.以投标截止日期作为风险划分时间点
B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿,成本减少由业主获得好处
D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算,则业主应承担汇率变动带来的损失
【答案】 A
76、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中,正确的是()。
A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B.仲裁事项可以通过默示的方式体现
C.建设工程施工合同无效,该仲裁条款亦无效
D.当事人如不选定仲裁员,该仲裁条款即失效
【答案】 B
77、下列属于《施工合同条件》适用范围的是()。
A.大型或较复杂的工程项目
B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包
C.重复性的工程项目
D.投资金额相对较小的项目
【答案】 A
78、符合专用条款约定的开始工作条件时,监理人获得发包人同意后应提前( )天向承包人发出开始工作通知。
A.7
B.10
C.14
D.21
【答案】 A
79、下列关于不利物质条件的说法不正确的是()。
A.不利物质条件属于发包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时,应暂停施工,并通知监理人
C.监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误,由发包人承担
D.不利物质条件不包括不利气候条件
【答案】 B
80、公开招标时,下列对投标人提供的文件进行评审的内容中,不属于评标委员会评审内容的是()。
A.投标文件的符合性鉴定
B.投标人的资格预审
C.商务标评审
D.技术标评审
【答案】 B
81、(2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人文件中最主要的文件是( )。
A.设计文件
B.施工组织设计
C.价格清单
D.承包人建议书
【答案】 A
82、预包装食品标签通则GB 7718-2004规定的强制标示内容有( )。
A.生产日期和保质期
B.食品名称
C.经销商的名称和地址
D.净含量
E.产品标准号和质量等级
【答案】 A
83、在设计合同履行中,由( )进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位
【答案】 A
84、以下有关设备招标的说法中,不正确的有( )。
A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等
B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性,应尽可能地采用国家标准。
C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家,而不能是工程公司或贸易公司
D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用,也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用
【答案】 C
85、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地,由( )向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人
【答案】 A
86、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时,未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷,承包人按计划进行该部分工程的施工,监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患,发出暂停施工的指示,承包人因暂停施工产生损失提出索赔,认为工程师应承担连带责任,该事件索赔的处理方式应为( )。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期,费用不予补偿
C.工期不予顺延,给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿
【答案】 A
87、根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场勘查
【答案】 C
88、根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为正确的是( )。
A.发包人不可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
【答案】 D
89、关于分包的说法错误的是( )。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包
B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定
C.接受分包的人就分包项目承担连带责任
D.分包人应当就分包项目向招标人负责
【答案】 D
90、符合公开招标要求的是( )。
A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择
D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购
【答案】 B
91、下列关于膳食史法说法正确的是( )。
A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查
B.可以进行具有代表性膳食模式的调查
C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写,对调查员的要求不高
D.与24 h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况
E.膳食史法属于开放式的调查
【答案】 A
92、在材料设备招标采购中,依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其( )转出。
A.一般帐户
B.基本帐户
C.综合帐户
D.专项帐户
【答案】 B
93、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验,认真执行自检、互检和工序交叉检验制度,尤其要做好( )的质量检查。
A.工程隐蔽后
B.工程隐蔽中
C.工程隐蔽前
D.竣工验收
【答案】 C
94、在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为( )。【2021版知识点修改】
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效
【答案】 A
95、根据《建设施工合同(示范文本)》,()表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效
【答案】 D
96、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审,其中初步评审不包括( )。
A.价格调整评审
B.形式评审
C.资格评审
D.响应性评审
【答案】 A
97、(2018年真题)关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是( )。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
【答案】 D
98、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,交由承包人保管前,应经过()共同清点。
A.发包人与工程师
B.工程师与承包人
C.发包人与承包人
D.工程师与供货人
【答案】 C
99、材料采购合同履行中,支付货款的条件是()。
A.转账结算或托收承付
B.托收承付或验单付款
C.验单付款或验货付款
D.验货付款或转账结算
【答案】 C
100、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向承包人提交材料和工程设备,并在到货()天前通知承包人。
A.7
B.14
C.15
D.21
【答案】 A
101、ECC合同的典型特点是()
A.在核心条款的基础上,加上选定的主要选项条款和次要选项条款
B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议
C.鼓励当事人采取合作,而不是采取对抗行为
D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同
【答案】 C
102、机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是()
A.综合评价法
B.最低报价法
C.招标控制价法
D.最低评标价法
【答案】 D
103、(2020年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是( )。
A.承包人经发包人同意,可将全部施工分包给第三人
B.承包人的分包合同,应由分包人向监理人提交副本备案
C.承包人征得发包人同意,可将部分工程分包给有资质的分包人
D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理
【答案】 D
104、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人索赔的处理决定,在法律上的效力()
A.是终局性的,对发包人具有强制约束力
B.不是终局性的,但对发包人具有强制约束力
C.是终局性的,仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局性的,对发包人和承包人均没有强制约束力
【答案】 D
105、(2018年真题)根据《标准施工合同》,关于“暂列金额”的说法,正确的是( )。
A.暂列金额未包括在签约合同价内
B.暂列金额不可以计日工方式支付
C.暂列金额可能全部使用或部分使用
D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人
【答案】 C
106、下列关于中标通知书的说法,错误的是()。
A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件
B.中标价作为该投标人评标的基准价格
C.项目经理在要求履行合同时必须到位
D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选
【答案】 D
107、工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担( )。
A.按份责任
B.共同责任
C.连带责任
D.均等责任
【答案】 C
108、检验水泥碱量的质量检验方法是( )
A.化学分析
B.理论换算法
C.物理试验法
D.经验判别法
【答案】 A
109、根据《标准施工合同》,施工准备阶段设计交底应由( )组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人
【答案】 C
110、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标,此时应采用()。
A.最低投标价法
B.综合评估法
C.评标价法
D.合格制法
【答案】 A
111、订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前( )天,规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.21
B.24
C.28
D.30
【答案】 C
112、根据《标准施工合同》,关于暂估价的说法正确的是( )。
A.暂估价的内容包括计日工
B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格
C.暂估价内的专业工程不一定实施
D.暂估价是签约合同价的组成部分
【答案】 D
113、施工合同的承包人经发包人同意,将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定,该行为属于()。
A.债务承担
B.债权转让
C.债务人向第三人履行债务
D.由第三人向债权人履行债务
【答案】 A
114、以下关于勘察合同管理的说法中,正确的是( )。
A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换28 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人
B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施,并在采取措施后48 小时内向发包人提交书面报告
C.发包人代表应在临时书面指示发出后24 小时内发出书面确认函
D.项目负责人7 天内不能履行职责的,应事先征得发包人同意,并委派代表代行其职责
【答案】 C
115、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只,即完成交货,卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用,费用包含在报价中。是指()
A.FO
B.FCA
C.CIP
D.CIP
【答案】 A
116、下列选项中关于抵押的说法,正确的是( )。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效
【答案】 A
117、某工程施工招标,合同估算价为2000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过( )万元。
A.40
B.60
C.100
D.200
【答案】 A
118、下列关于合同争议评审组的说法正确的是( )。
A.由发包人负责组建
B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.作出的评审意见具有强制约束力
D.负责拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件
【答案】 B
119、招标人最迟应当在书面合同签订后( )日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.2
B.3
C.5
D.7
【答案】 C
120、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应( )计算。
A.如报价单内有类似工作的单价,按照报价单内类似工作的单价
B.如报价单内有类似工作的单价,参照报价单内类似工作的单价
C.如报价单内无类似工作的单价,按照设计单位提出的单价
D.如报价单内无类似工作的单价,按照承包人提出的单价
【答案】 B
121、下列设计施工总承包合同文件中,解释顺序最为优先的是()。
A.中标通知书
B.投标函
C.专用合同条款
D.承包人建议书
【答案】 A
122、关于承担违约责任的说法,正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约,也应当承担违约责任
【答案】 B
123、对于联合体的承包人,合同履行过程中发包人和监理人仅与( )联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
A.联合体牵头人或联合体授权的代表
B.联合体牵头人或联合体的代表
C.联合体牵头人
D.联合体的代表
【答案】 A
124、(2020年真题)根据《标准施
展开阅读全文