2025年监理工程师之土木建筑目标控制高分题库附答案.docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制高分题库附精品答案

单选题（共800题）
1、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（　）。
A.尽早提供可动用单元
B.尽早安排主体工程
C.尽量推迟附属配套工程
D.尽量推迟规模较大的主体工程

【答案】 A
2、关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（　）。
A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件
B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述
C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件
D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件

【答案】 D
3、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（　　）。
A.组织编制物资供应招标文件
B.受理物资供应单位的投标文件
C.组织编制物资供应计划
D.提出物资供应分包合同清单

【答案】 D
4、（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（　）。
A.分包单位资格报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分项工程质量报验表
D.工程材料、构配件、设备报审表

【答案】 A
5、（2018年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的补偿金额为（　）万元。
A.32.0
B.36.5
C.37.0
D.41.5

【答案】 A
6、在工程质量事故处理方案的辅助方法中，若结构构件承载力达不到设计要求，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷等不同的处理方案，此种方法属于（　　）。
A.试验验证
B.定期观测
C.专家论证
D.方案比较

【答案】 D
7、混凝土结构工程施工中，受动力荷载作用的结构构件，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋的接头不宜采用：( )
A.绑扎接头
B.焊接接头
C.冷挤压套筒接头
D.锥螺纹套筒接头

【答案】 B
8、在下列事件中，可以引起质量波动的偶然性原因是（　）。
A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料
B.材料规格品种使用错误
C.施工方法不当
D.机械设备故障

【答案】 A
9、在工程质量事故的处理程序中，对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由（　　）提出。
A.施工单位　
B.原设计单位
C.监理机构　
D.建设单位

【答案】 B
10、在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是()
A.合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程
B.准确分解投资限额数量
C.多层次控制设计工作
D.提高投资估算的合理性和准确性

【答案】 D
11、建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（　）
A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件
B.考察投标单位并作出考察结论
C.确定投标单位初选名单
D.确定设备采购合同条款

【答案】 A
12、其他项目清单是指因（　　）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。
A.招标单位
B.投标单位
C.监理单位
D.国家规定

【答案】 A
13、（2017年真题）工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（　）阶段。
A.决策
B.勘察
C.施工
D.设计

【答案】 C
14、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（　　）万元。
A.100
B.160
C.170
D.200

【答案】 C
15、下面关于管线优化设计遵循的原则说法正确的是()。
A.在非管线穿梁、碰柱、穿吊顶等必要情况下，尽量不要改动
B.管线优化设计时，应预留安装、检修空间
C.只需调整管线安装方向即可避免的碰撞，属于硬碰撞，可以不修改，以减少设计人员的工作量
D.需满足建筑业主要求，对没有碰撞，但不满足净高要求的空间，也需要进行优化设计E管线避让原则：无压管让有压管；小管线让大管线；施工简单管让施工复杂管；冷水管道避让热水管道；附件少的管道避让附件多的管道；临时管道避让永久管道

【答案】 A
16、计算建设工程投资时，按（　　）顺序计算，并逐级汇总。
A.分项、分部、单位、单项工程
B.土建、安装设备工程、流动资金
C.分部、分项、单项、单位工程
D.设备、土建、安装工程

【答案】 A
17、《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件，下列中哪几条符合《合同法》的规定？( )①违反法律和行政法规的合同；②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；③代理人签订的合同；④违反国家利益或社会公共利益的经济合同
A.①②③
B.②③④
C.①②③④
D.①②④

【答案】 D
18、某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（ ）元。
A.1000
B.-1000
C.300
D.-300

【答案】 A
19、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（　　）。
A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求
B.大模板作业防护应符合规范要求
C.施工现场临时用电管理应符合相关要求
D.移动式操作平台的设置应符合规范要求

【答案】 B
20、（2017年真题）关于平行施工组织方式的说法，正确的是（　）。
A.专业工作队能够保持连续施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

【答案】 C
21、（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（　　）万元。
A.80
B.120
C.130
D.150

【答案】 B
22、（2020年真题）常用的索赔费用计算方法是（　）。
A.实际费用法
B.单价定额法
C.总费用法
D.修正的总费用法

【答案】 A
23、2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（　　）万元。
A.84　
B.126　
C.1584　
D.1626

【答案】 A
24、施工过程中，对已发生的工程质量缺陷，监理机构应签发（　　）。
A.监理通知单
B.工程暂停令
C.监理回复单
D.监理报告单

【答案】 A
25、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（　　）安排绘制的。
A.最早开始时间和最迟开始时间
B.最迟开始时间和最迟完成时间
C.最早开始时间和最早完成时间
D.最早开始时间和最迟完成时间

【答案】 A
26、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（　　）。
A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期
B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期
C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期
D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作

【答案】 A
27、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（　　）来达到优化目标。
A.压缩关键工作的持续时间
B.改变关键工作的开始时间
C.压缩非关键工作的持续时间
D.改变非关键工作的开始时间

【答案】 A
28、因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，**（ ）提出。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.原设计单位
D.法定检测机构

【答案】 C
29、影响设计进度的因素不包括（）。
A.工程延期的影响
B.设计审批时间的影响
C.设计各专业之间协调配合的影响
D.工程变更的影响

【答案】 A
30、下列属于由赔偿义务机关负举证责任的事实有：
A.赔偿义务机关行为的合法性
B.赔偿义务机关无过错
C.因赔偿义务机关过错致使赔偿请求人不能证明的待证事实
D.属于法定免责情形

【答案】 A
31、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=480m3，S3=80m3／工日。其综合时间定额为（　　）工日／m3。
A.0.013
B.0.015
C.0.019
D.0.020

【答案】 C
32、在数据、信息分析和评价的客观事实基础上进行有效决策指的是（　　）。
A.循证决策
B.全员参与
C.过程方法
D.关系管理

【答案】 A
33、总监理工程师应在约定的时间内组织（　　）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（　　）审核签认。
A.监理员，专业监理工程师
B.专业监理工程师，总监理工程师
C.总监理工程师代表，总监理工程师
D.总监理工程师，建设单位

【答案】 B
34、在工程质量事故处理中，对所有质量事故无论经过技术处理，通过检查鉴定验收还是不需专门处理的，均应有明确的（　　）。
A.计算过程
B.书面结论
C.过程报告
D.检验证明

【答案】 B
35、按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为（ ）。
A.分项工程
B.分部工程
C.检验批
D.抽样检验方案

【答案】 C
36、（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（　）。
A.徐变量
B.凝结时间
C.稠度
D.弹性模量

【答案】 C
37、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿
D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

【答案】 B
38、（2018年真题）某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（　）万元。
A.11106
B.12906
C.13906
D.14106

【答案】 D
39、双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（　　）。
A.自由时差必然为零
B.总时差必然大于自由时差
C.总时差必然为零
D.总时差和自由时差必然相等

【答案】 D
40、瑞克， 美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕， 并起诉到人民法院， 后被判处死刑。 则下列说法正确的是
A.对瑞克判处死刑的， 判决执行后， 应当通知其国籍国驻华使、 领馆
B.本案件应当由中级人民法院管辖
C.瑞克没有委托辩护人的， 法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师
D.法院制作诉讼文书， 应当为中文本。 如果瑞克不通晓中文的， 应当附有外文译本， 译本不加盖人民法院印章， 以中文为准

【答案】 B
41、质量事故技术处理方案一般由（　　）提出，经（　　）同意签认，并报（　　）批准。
A.施工单位，原设计单位，建设单位
B.原设计单位，监理单位，建设单位
C.监理单位，原设计单位，建设单位
D.施工单位，监理单位，建设单位

【答案】 A
42、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（　　）。
A.重新申请施工许可证
B.报发证机关核验施工许可证
C.申请换发施工许可证
D.报发证机关延期施工许可证

【答案】 B
43、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。
A.审查设备制造分包单位
B.检查工序产品质量
C.处理不合格零件
D.控制加工作业条件

【答案】 A
44、某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。
A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元
B.该项目运营期内年平均净利润为300万元
C.该项目总投资收益率可以为15.13%
D.该项目资本金净利润率可以为24.25%

【答案】 D
45、编制建设工程物资需求计划的关键是（　）。
A.确定需求量
B.制定物资生产和运输计划
C.制定物资招标进度计划
D.制定物资采购成本计划

【答案】 A
46、设计方项目管理的目标包括设计的()。
A.成本目标
B.进度目标
C.质量目标
D.维护目标E项目建设的投资目标

【答案】 A
47、在施工过程中，承包商遇到了“一个有经验的承包商无法合理预见的“地质条件变化，则承包商有权索赔（ ）。
A.费用，但不包括工期和利润
B.费用和利润、但不包括工期
C.费用和工期，但不包括利润
D.费用、工期和利润

【答案】 C
48、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（　　）。
A.劳动保险费
B.劳动保护费
C.职工教育经费
D.流动施工津贴

【答案】 D
49、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()
A.提出担保要求
B.进行实地考察
C.提供试验计划
D.规定试验设备

【答案】 B
50、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（　　），并协助承包单位修改。
A.向承包单位提出书面修改意见
B.向建设单位发出工作联系单
C.向承包单位发出整改联系单
D.向承包单位发出停工令

【答案】 A
51、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（　　）万元人民币。
A.1250
B.1150
C.1100
D.1090

【答案】 C
52、项目监理机构应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告不包括（ ）。
A.勘察工作概况
B.与勘察标准的符合情况
C.有关部门审查意见的落实情况
D.存在问题及建议

【答案】 C
53、在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的( )。
A.勘察规划
B.勘察方案
C.勘察管理文件
D.勘察工作责任制

【答案】 B
54、分部工程质量验收应符合的规定是（ ）。
A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整
B.所含检验批的质量验收记录应完整
C.主控项目的质量经抽样检验均应合格
D.有关、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整

【答案】 A
55、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。
A.84
B.126
C.1584
D.1626

【答案】 A
56、网络计划中，工作总时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（　）。
A.不影响紧后工作最迟开始
B.不影响紧后工作最早开始
C.不影响紧后工作最早完成
D.不影响后续工作最早完成

【答案】 A
57、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（　）。
A.施工中耗费的辅助材料费用
B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用
C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用
D.在施工现场发生的材料保管费用

【答案】 B
58、（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（　）计算。
A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范
B.国家统一规定或参考相关规范
C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平
D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价

【答案】 A
59、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（ ），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。
A.施工方案
B.安全措施
C.质量措施
D.施工组织设计

【答案】 A
60、某拟建项目，预计年生产能力为18000件，已建同类项目的建设投资额为10000万元，生产能力为8000件。若价格调整系数为1.2，为简化计算，取生产能力指数为0.8，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为（ ）万元。
A.21169
B.22958
C.23988
D.25298

【答案】 B
61、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。
A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点
B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零
C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零
D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长

【答案】 A
62、根据《建设工程工程量清单计价规范》，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的零星额外工作，应列入（　）中。
A.暂估价
B.暂列金额
C.计日工
D.措施项目费

【答案】 C
63、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（ ）。
A.主要过程
B.调整方案
C.地点范围
D.相关方要求

【答案】 B
64、建设工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是（　　）。
A.各工作队实现了专业化施工
B.施工现场的组织管理比较复杂
C.没有充分利用工作面进行施工
D.单位时间内投入的资源量较为均衡

【答案】 B
65、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，在审核中勤奋，并具有判断力，这体现了内部审核的原则中的（　　）。
A.职业素养
B.道德行为
C.公正表达
D.独立性

【答案】 A
66、质量管理体系文件必须符合监理单位的客观实际，具有（　　），这是体系文件得以有效贯彻实施的重要前提。
A.符合性
B.确定性
C.相容性
D.可操作性

【答案】 D
67、根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（　　）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.建设单位所在地县
B.工程所在地县
C.建设单位所在地市
D.工程所在地市

【答案】 B
68、建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（ ）。
A.流水节拍
B.流水强度
C.流水步距
D.流水定额

【答案】 B
69、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（　）万元。
A.10.0
B.10.5
C.12.5
D.13.5

【答案】 B
70、投资偏差分析的赢得值法中，已完工作预算投资（BCWP）是指（　　）。
A.已完成工作量×预算单价
B.计划工作量×预算单价
C.已完成工作量×实际单价
D.计划工作量×实际单价

【答案】 A
71、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（　　）。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差
C.投资（进度）绩效指数仅适合对同一项目作偏差分析
D.进度偏差为正值，表示进度延误

【答案】 B
72、双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（ ）天。
A.3
B.4
C.6
D.7

【答案】 D
73、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据（　　）报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。
A.建设单位
B.勘察单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 C
74、（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（　）。
A.专业工作队数等于施工过程数
B.相邻施工过程的流水节拍相等
C.相邻施工段之间可能有空闲时间
D.各专业工作队能够在施工段上连续作业

【答案】 D
75、某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。
A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元
B.该项目运营期内年平均净利润为300万元
C.该项目总投资收益率可以为15.13%
D.该项目资本金净利润率可以为24.25%

【答案】 D
76、现场签证工作完成后的（ ）d内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
77、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.建设期利息
D.运营期利息

【答案】 A
78、现场施工准备质量控制中，对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（ ）组织。
A.监理机构
B.建设单位
C.商检部门
D.施工单位

【答案】 A
79、某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为（ ）天。
A.22
B.20
C.18
D.16

【答案】 B
80、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（）
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.按设备费百分比形式的概算指标法
D.按每吨设备安装费形式的概算指标法

【答案】 D
81、（2019年真题）根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（　）。
A.1.30
B.1.35
C.1.40
D.1.45

【答案】 A
82、受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（　　）及以上。
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%

【答案】 D
83、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第8、9和12天，则该工作的最迟开始时间是第（ ）天。
A.8
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
84、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（　　）天。
A.27
B.29
C.40
D.45

【答案】 D
85、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。
A.4
B.5
C.6
D.8

【答案】 C
86、在时标网络计划的坐标体系中，（　　）主要用作网络计划时间参数的计算。
A.计算坐标体系
B.工作日坐标体系
C.参数坐标体系
D.日历坐标体系

【答案】 A
87、关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。
A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能
B.与其周围生态环境协调
C.与所在地区经济环境协调
D.满足节能减排.降低能耗的标准

【答案】 D
88、钢结构防火涂料检查数量按构件数抽查（ ），且同类构件不应少于（ ）件。
A.10%，3
B.10%，2
C.9%，3
D.9%，2

【答案】 A
89、下列不属于工程保修阶段监理单位工作的是（ ）。
A.文件归档
B.协调联系
C.界定责任
D.检查验收

【答案】 A
90、按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。
A.贷款期限在1月以内的贷款
B.贷款期限在3月以内的贷款
C.贷款期限在6月以内的贷款
D.贷款期限在1年以内的贷款

【答案】 D
91、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（ ）。
A.远见卓识的领导
B.战略导向
C.社会责任
D.系统管理

【答案】 C
92、（2017年真题）项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（　）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。
A.施工进度计划报审表
B.工作联系单
C.监理通知单
D.监理月报

【答案】 C
93、水泥混凝土楼梯踏步面层宽度和高度，应符合设计要求，楼梯段相邻踏步高度差不大于( )mm，每踏步两端宽度差不应大于( )mm。
A.5，5
B.6，6
C.8，8
D.10，10

【答案】 D
94、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（ ）天。
A.6
B.8
C.11
D.13

【答案】 D
95、 当建设工程有总承包单位时，监理工程师对于单位工程施工进度计划，只负责( )。
A.审核
B.编制
C.备案
D.监管

【答案】 A
96、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的()，经其审查同意后方可实施。
A.监理工程师
B.设备总工程师
C.总工程师
D.设备安装工程师

【答案】 A
97、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是()
A.不改变工作之间的先后顺序关系
B.缩短非关键线路上工作的持续时间
C.压缩费用增加量最大的关键工作
D.不改变原有计划的关键线路

【答案】 A
98、质量事故发生后，（　　）要求施工单位就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。
A.建设单位
B.项目监理机构
C.事故调查组
D.建设主管部门

【答案】 B
99、在设备制造过程中如需对设备的原设计进行变更，应由（　）审查设计变更，并应协调处理因变更引起的费用和工期调整。
A.设计单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.采购单位

【答案】 C
100、在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。
A.费用，但不包括工期
B.工期.费用，但不包括利润
C.工期，但不包括费用
D.工期.费用和利润

【答案】 D
101、（2017年真题）某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（　）万元。
A.360.00
B.363.61
C.376.53
D.380.48

【答案】 C
102、下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（ ）。
A.分析实际进度偏差对总工期的影响
B.整理实际进度数据
C.实际进度与计划进度的对比分析
D.采集实际进度数据

【答案】 A
103、某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（ ）。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故

【答案】 B
104、关于多级网络计划系统的特点，叙述不正确的是（　　）。
A.多级网络计划系统的编制过程是一个从底层到顶层、由细到粗的过程
B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关
C.在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制
D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合

【答案】 A
105、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（　　）。
A.强调大质量观
B.以顾客和市场为中心
C.强调系统思考和系统整合
D.强调可持续发展和社会责任

【答案】 B
106、加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有（ ）的特点而提出的要求。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检局限性
D.评价方法特殊性

【答案】 C
107、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（ ）。
A.程序文件
B.管理制度
C.质量手册
D.作业文件

【答案】 B
108、为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理，必须要委托有资质的()进行必要的检测鉴定。
A.法定检测单位
B.工程咨询单位
C.质量监督单位
D.勘察设计单位

【答案】 A
109、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验用的试验机误差应在（）%以内。
A.0.5
B.1.0
C.2.0
D.3.0

【答案】 B
110、（2018年真题）双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（　）。
A.自由时差必然为零
B.总时差必然大于自由时差
C.总时差必然为零
D.总时差和自由时差必然相等

【答案】 D
111、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经（ ）审查同意。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位技术负责人
D.建设单位负责人

【答案】 B
112、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项中属于全员参与基本内容的是（ ）。
A.建立组织的发展前景
B.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合
C.确立组织结构.职责权限和相互关系
D.确保在组织范围内树立顾客意识

【答案】 B
113、（2018年真题）工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（　）。
A.不影响安全和使用功能
B.不造成永久性影响
C.不改变结构外形尺寸
D.不影响基本使用功能

【答案】 A
114、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（　　）。
A.供应单位
B.供应方式
C.供应数量
D.总造价

【答案】 B
115、建设工程组织流水施工时应按一定的原则划分施工段，下列不属于施工段划分原则是（ ）。
A.每个施工段要有足够工作面
B.施工段数要满足合理组织流水施工要求
C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合
D.同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等

【答案】 D
116、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500－2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（　　）计算的。
A.实体工程量的净值
B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值
C.工程实体量和损耗量之和
D.实际施工完成的全部工程量

【答案】 A
117、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（　　）。
A.工伤保险费
B.养老保险费
C.劳动保护费
D.流动施工津贴

【答案】 C
118、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（ ）。
A.各承包单位的资质条件和技术力量
B.各单位工程尽可能同时开工和完工
C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关
D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工

【答案】 D
119、某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m＜sup>3＜/sup>，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m＜sup>3＜/sup>；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m＜sup>3＜/sup>。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。
A.0
B.1000
C.2000
D.3000

【答案】 C