建设施工合同通用15篇.docx

建设施工合同通用15篇
建设施工合同1

　　上诉人：_________________名称：_____________
　　住宅：________________
　　电话：______________
　　法定代表人：_________________名称：________________
　　职务：______________
　　托付代理人：_________________姓名：_____________
　　性别：_____________
　　年龄：______________
　　民族：_________________
　　职务：_________________
　　工作单位：______________
　　住宅：________________
　　电话：______________
　　上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。
　　上诉理由及请求：________________
　　(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的`不当或错误，提出所依据的事实和理由，包括在一审程序中未供应的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)
此致
　　___________人民法院
　　上诉人：______________(盖章)
　　法定代表人：______________(签章)
　　__________年_____月_____日
建设施工合同2

　　发包人（简称甲方）：
　　承包人（简称乙方）：
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就建设工程施工事项协商全都，订立本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程内容：
　　4、工程立项批准文号：
　　5、资金来源：
　　二、工程承包范围
　　承包范围：
　　三、工程工期
　　1、开工日期：______年___月___日；
　　2、竣工日期：______年___月___日；
　　3、合同工期总日历天数_________天。
　　四、合同价款
　　工程总造价
　　大写：___________________元（人民币）
　　￥：___________________元（人民币）
　　五、发包人工作
　　1、委派_______为工地代表，联系方式：_______
　　2、工程开工前，甲方为乙方供应三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并担当费用，有条件为乙方供应住宿便利。
　　3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
　　4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应担当责任。
　　六、承包人工作
　　1、委派_______为工地代表，联系方式；
　　2、严格按图纸进行制作安装。
　　3、进入工地遵守甲方规章制度，担当自身造成的事故及因此发生的费用。
　　4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
　　七、施工组织设计和工期
　　1、工期进度：承包人供应施工组织设计（施工方案）和进度方案的时间：承包人必需在合同签订后_____日内向发包人供应完整的施工组织设计。每月_____日前供应下月工程进度方案。
　　工程师确认的.时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改看法，逾期不批复则视为同意。
　　2、工期延误：双方商定工期顺延的其他状况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊状况造成工期延误的，由承包方担当责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。
　　八、工程质量标准
　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
　　九、材料的供应
　　承包人在每月____日将下月选购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可选购。选购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。
　　十、工程价款的结算
　　1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_________%给乙方作工程预付款。
　　2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_________%给乙方作钢构件材料款。
　　3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_________%给乙方作工程尾款。
　　十一、工程的验收
　　工程竣工，乙方向甲方供应竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并担当工程保管及一切意外责任。
　　十二、修理责任
　　承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内担当质量保修责任。
　　十三、违约责任
　　1、甲方不按本合同第六条商定的时间和数额支付工程款，甲方应从商定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并担当停工或工期延误及其损失责任。
　　2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。
　　3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。
　　十四、争议的解决
　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方商定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。
　　发包人：（公章）
　　托付代理人：
　　电话：
　　传真：
　　开户银行：
　　账号：
　　邮政编码：
　　______年___月___日
　　承包人：（公章）
　　托付代理人：
　　电话：
　　传真：
　　开户银行：
　　账号：
　　邮政编码：
　　______年___月___日
建设施工合同3

　　甲方：
　　乙方：
　　应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现依据甲方要求，作相应增项。依据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：
　　一、工程范围：20xx年12月3日乙方依据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。
　　二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
　　三、新增工程量：
　　详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》
　　四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师供应施工标准。
　　五、付款方式：按原合同执行。
　　六、其它：施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。
　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。
　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)
　　法定代表人： 法定代表人：
　　签约日期： 年 月 日
建设施工合同4

　　发包人（甲方）：
　　承包人（乙方）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则。经双方就 工程发、承包事项协商全都，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行《建筑工程施工合同》。
　　一、工程概况：
　　工程名称：
　　工程地点：
　　结构形式：
　　建筑面积：
　　二、工程承包范围：
　　承包范围：包工包料、施工图纸全部内容 。
　　三、合同日期：
　　开工日期：年月 日
　　竣工日期 年月 日
　　合同日期总日历天数： 天
　　承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金，属停水、停电缘由经甲方和监理签字确认后工期顺延。
　　四、质量标准：
　　工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20xx）和设计文件要求。
　　质量验收标准：合格。
　　五、合同价款：
　　金额（暂估）： 大写：
　　六、工程价款结算方式：
　　执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。20xx年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。 工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级，人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。
　　七、工程款支付方式：
　　1.主体阶段分四次拨款：拨款时必需扣除甲方供料款
　　（1）基础至±0，拨付割算款75%；
　　（2）一层至二层，拨付割算款75%；
　　（2）三层至四层，拨付割算款75%；
　　（3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。
　　2.装饰阶段拨款：
　　（1）内、外墙完成拨付割算款75%；
　　（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；
　　（3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%，余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。
　　八、发包人材料供应：
　　1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。
　　2.电线、电缆、配电箱由甲方供应，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。
　　3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。
　　4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。
　　5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。
　　九、承包人材料选购：
　　1.承包人选购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。
　　2.甲方或监理工程师发觉承包人选购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新选购，并担当发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
　　3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必需用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。
　　4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。
　　十、材保费和协作管理费：
　　1.甲供材乙方计取材保费：1%。
　　2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%；
　　3.定品牌认价的材料不计取材保费。
　　4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。
　　5.工程投标产生的费用，承包人担当依据国家规定应由承包人担当部分的费用。
　　十一、隐蔽工程和中间验收：
　　工程具备隐蔽条件或达到专用条款商定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，，承包人预备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和连续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
　　十二、平安文明施工与民工工资：
　　1.平安文明施工：
　　承包人须依据工程建设平安文明生产有关管理规定，严格按平安文明标准组织施工，并随时接受行业平安监察人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，杜绝平安事故。由于承包人平安文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人担当。
　　2.民工工资：
　　乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查，乙方应按商定准时支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按商定拨付工程款，乙方有担当垫付民工工资的责任，因乙方缘由拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。
　　3.工程资料：
　　承包人须确保工程施工技术资料和平安技术资料详实完整，达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。
　　十三、工程质量保修：
　　保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的`损失担当赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内担忧排修理，发包人可自行支配修理，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。
　　十四、现场管理：
　　1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。
　　2.塔机安拆：乙方听从甲方支配，避开管线位置，听从甲方的施工现场总平支配。施工单位必需具备相应资质。
　　3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人全部临设应准时拆除，以免影响工程进度。
　　4.水、电管理：临时水电不得外借，不得消逝偷水、窃电现象，否则赐予相应经济惩处。
　　十五、其他：
　　1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。
　　2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。
　　3.严禁乙方以任何方式向甲方人员供应私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，假如乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员供应私人便利、消遣等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发觉上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方担当赔偿责任。
　　若甲方人员明示或示意要求宴请、款待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或有意刁难、显失公正现象，乙方有权举报，廉政监督电话：[phone]或18765639658。
　　十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。
　　本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
　　发包人:（盖章）承包人：（盖章）
　　法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
　　签约时间： 年 月日
　　签约地点：
建设施工合同5

　　发包人(全称): (以下简称甲方)
　　承包人(全称):(以下简称乙方)
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法 规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
　　工程立项批准文号：
　　资金
　　二、工程承包范围
　　承包范围：
　　三、合同工期
　　开工日期：
　　竣工日期：
　　合同工期总日历天数 天。
　　四、质量标准
　　工程质量标准：
　　五、合同价款
　　金额(大写) 元(人民币) 元
　　六、组成合同的文件
　　1.本合同协议书
　　2.中标通知书
　　3.投标书及其附件
　　4.本合同专用条款
　　5.本合同通用条款
　　6.标准、规范及有关技术文件
　　7.图纸
　　8.工程量清单
　　9.工程报价单或预算书
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别赐予它们的定义相同。
　　八、承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺依据合同商定的.期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、合同生效
　　合同订立时间： 年 月 日
　　合同订立地点：
　　本合同双方商定 天后生效。
　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日 _________年____月____日建设施工合同范本【2】
　　发包人(全称)：__________________________________________________________________
　　承包人(全称)：__________________________________________________________________
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就本建设工程施工项协商全都，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：______________________________________________________________________
　　工程地点：______________________________________________________________________
　　工程内容：______________________________________________________________________
　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________
　　资金______________________________________________________________________
　　二、工程承包范围
　　承包范围：______________________________________________________________________
　　三、合同工期：
　　开工日期：______________________________________________________________________
　　竣工日期：______________________________________________________________________
　　合同工期总日历天数_________________天
　　四、质量标准
　　工程质量标准：__________________________________________________________________
　　五、合同价款
　　金额(大写)：_____________________________元(人民币)
　　￥：_____________________________元
　　六、组成合同的文件
　　组成本合同的文件包括：
　　1、本合同协议书
　　2、中标通知书
　　3、投标书及其附件
　　4、本合同专用条款
　　5、本合同通用条款
　　6、标准、规范及有关技术文件
　　7、图纸
　　8、工程量清单
　　9、工程报价单或预算书
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设施工合同6

　　甲方：
　　乙方：
　　依据《 中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺当进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经过甲乙双方协商，特订立本合同：
　　一、 工程概况：
　　该工程位于济南市市中区十六里河镇复兴村，基础由甲方已完成，±以上由乙方负责包工包料施工。
　　二、 承包方式：
　　甲方以包工包料的方式承包给乙方。
　　三、 工程承包范围：
　　乙方负责全部施工的材料包括(红砖、水泥、石粉、黄沙、石子、钢筋、支模顶柱、模板、砼、过梁、钉子、铁丝、薄膜等)机械(脚手架、吊车等)，水电费由乙方负责，从±至三层主体现浇完工。
　　四、 承包价格及付款方式：
　　1、以现有基础以上 (一至三层)包工包料元结算，层高 ，砖：机制红砖，砂：石粉，黄沙;钢筋：主筋直径8，间距15厘米，副筋直径8间距20厘米;水泥：卧虎山水泥(一至三层砌体砂浆水泥不少于5吨，如发觉主体砂浆不达标，甲方发觉一次扣除工程款1000元。)顶板砼：C20，8厘米厚，过梁：预制新过梁。
　　2、人员进入工地施工后，付 元，每一层主体现浇完工付 元，如无质量问题 日内一次付清剩余款。
　　五、工期：
　　自 年 月 日至 年 月 日止。推迟一天罚款200元，由甲方在工程款中扣除。
　　六、平安责任：
　　施工期间：
　　1、本工程全部施工平安、用电平安均由乙方负责，如遇自然灾难，必需停工，确保人身平安。乙方负责工程施工过程中的平安管理工作，工人必需配戴平安帽，不行酒后进入施工场地，由乙方及其员工缘由造成的一切人员，财产损失均由乙方负责，第三人造成乙方及其员工损害的，由第三方人负责，与甲方无关。在施工过程中四周留意行人及车辆的`平安，消逝状况当事人负责。
　　2、施工过程中乙方不得从事与施工无关的事，专业人员持证上岗，高空作业必需在实行切实可行的平安措施下方可施工，地面必需支配适当监护人员。施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不得转包、分包，否则甲方有权终止合同概不结算，乙方无条件赔偿。
　　以上合同双方遵守各自责任，本合同工式三份，自签字日期生效。
　　甲方(公章)：_________
　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日
　　_________年____月____日
建设施工合同7

　　甲方：忠路镇综合村民委员会
　　乙方：
　　为修建好花园路街道及下水道，进一步明确双方义务，经甲乙双方协商，特订立如下合同：
　　一、甲方将对忠路镇花园路街道330米、横街巷道120米、土司巷道40米进行路基基础调平压实硬化以及无下水道的路段进行新建，该工程总造价220000元。乙方情愿承包该工程。
　　二、道路标准：（道路施工标准要求见忠路镇村镇建设服务中心设计施工标准）。
　　三、施工要求：乙方要按施工设计标准要求，在甲方的质量监督小组的监督下进行施工。
　　四、工期要求：乙方应在开工之日起30日内完工，无故超期一天罚总工程款的.10%（因天气缘由无法施工的可顺延工期）。 五、付款方式：1、开工后，工程进展一半时，付工程款总额的30%。2、工程竣工后，甲方与上级主管部门验收合格后，付工程总款额的70%。
　　六、甲方负责协调沿街消逝的民事冲突纠纷。
　　七、乙方开工后，进的修路材料、施工设备由乙方自己看护，施工期间发生的事故由乙方自负，一切工程费用由乙方负责。
　　八、双方必需遵守合同，违反者负法律责任。
　　九、合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。
　　十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇财政所存一份。
　　甲方：（盖章）法人代表签字：
　　乙方：（签字盖章）
　　见证人：
　　二0xx年一月十二日
建设施工合同8

　　甲方：施工队负责人
　　电话：_____
　　乙方：建池户(村)
　　电话：_____
　　甲乙双方于______年___月___日在____就承建沼气池一事进行协商签订本合同。具体条文如下：
　　一、建池标准及价格：沼气池按国标(GB475084)建设。全包单价____元座，总价____元。包工不包料单价____元座，总价____元。
　　二、甲方责任权力：
　　1、负责完成池体建筑、灶具安装和沼气池的正常启动。
　　2、为乙方发放《农村户用沼气池平安管理和使用》技术卡片，指导乙方学会沼气池的日常操作管理和平安使用基本学问。
　　3、按全县统一价格收取建池费用，并开据县沼气办印发的统一收据。
　　4、担当沼气池建后质量保修责任。沼气池主体______年内消逝坍塌、漏气的.(因不行抗拒的自然灾难或人为毁坏的除外)，灶具及配件______年内消逝质量问题的(乙方自行购置的除外)，负责修复或调换。
　　三、乙方责任权力：
　　1、为甲方施工制造良好的环境，并与甲方搞好施工协作。
　　2、按甲方指导认真学习沼气池平安使用操作规程，加强平安防范。进出料口要加盖爱惜，防止人畜掉进池内造成伤亡，不得在池口试火，不得开口自修，如有故障，要准时报服务站人员检修，杜绝消逝平安事故。
　　3、向甲方供应户主姓名及身份证号，以便填写《___县农村户用沼气池建设状况登记表》。并妥当保存好统一收据，以备兑现补助。
　　4、模具到位一次付清施工费用。如发生建池质量纠纷，报县乡沼气办组织鉴定，沼气办负责协调甲方限期修复。
　　5、保障甲方施工期间的设备平安。施工期间设备交由乙方保管，乙方因保管不善，每丢失模具一片赔偿300元，施工后乙方不得以任何理由阻挡甲方模具运转，否则，每耽搁一天赔偿损失费100元。
　　四、未尽事宜，双方协商后再定。
　　五、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，县沼气办、乡镇政府各备案一份。
　　甲方：________
　　乙方：________
　　______年___月___日
建设施工合同9

　　发包人(全称)：___
　　承包人(全称)：___
　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则,双方就本施工事项协商全都,订立本合同。
　　一、工程概况：___道路硬化工程硬化面积约___平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为__万元。
　　二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。
　　三、质量要求及奖惩措施：
　　1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必需做到平安生产，文明施工。
　　2、村内主干线路面按四级大路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必需接受碎石，并符合国家有关标准规定，依据材料各项指标和水泥的`实际标号，选择协作比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《大路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。③路面应实行横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。⑤工程档案资料及试验资料送___村委会一份备查。
　　3、奖惩措施：承包人必需严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必需无条件返工，担当返工损失，保质期为一周年。
　　四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。
　　五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，阅历收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。
　　六、承包人向发包人供应履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。
　　七、奖罚措施：
　　1、工程在20__年_月__日前竣工。除不行抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。
　　2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发觉擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。
　　3、承包人必需接受发包人的监督员监督，接受整改看法。
　　八、平安责任：
　　1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。
　　2、承包人施工期间爆破作业人员必需持证上岗(三员三证齐全)，并做好平安保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身平安和行车平安、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。
　　九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。
　　十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。
　　十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,___办公室存档一份。
　　十二、合同生效
　　合同订立时间：20__年_月__日
　　合同订立地点:___
　　本合同双方商定签字盖章后生效。
　　发包人：(公章)___承包人:___
　　代表：住宅:
　　电话:电话：
建设施工合同10

　　发包方(以下简称甲方)：
　　承包方(以下简称乙方)：
　　依据《中华人民共和国合同法》等相关法律的原则，结合本工程的具体状况，签订本合同。
　　第一条：工程概况
　　1.1工程名称：
　　工程地点：
　　1.2承包范围：酒店内第层全部内装饰装修，包括：出入通道梯道、大厅、休闲区域、自助餐厅、包房、客房、厨房、卫生间、吧台及其涉及到的天花、立面、地面的装饰装修工程及水、电的安装施工工程等;除消防、中央空调、水疗系统之外的设施设备用品的安装;
　　1.3负责消防、中央空调、水疗设备等其它项目的协作工作。
　　1.4承包方式：在乙方确保质量达到优质标准、材料实行定额管理和现场管理及施工队伍构成(现场有特地的项目经理及泥木水电油漆大工种的主管，除了必要的小工、杂工之外保证不拉街头游击队伍参入本工程)、商定工期目标的前提下，实行单位面积工价包干制。双方商定每平方米(现状的使用面积)工价为人民币。
　　1.5工期：
　　(1)开工日期：______年______月______日
　　(2)竣工日期：______年______月______日;
　　(3)总日历工期天数：______天。
　　1.6质量标准：符合国家相关行业规定质量达到优质标准。
　　其次条甲方代表：
　　甲方代表姓名：
　　第三条甲方工作
　　甲方按该装饰工程合同商定的内容，一次或分阶段完成以下工作：
　　3.1合同开工日期时，供应施工所需的场地，并清除场内一切影响乙方施工的障碍，向乙方供应施工所需水、电等管道线路，
　　3.2负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作;
　　3.3在进行单项目工程招标(石材加工、消防、中央空调、锅炉、水疗设备等)施工中，甲方应协调施工交叉作业及施工单位之间的关系，保证顺当施工;
　　3.4合同开工日期前，组织双方进行图纸会审，向乙方进行设计交底。
　　第四条乙方项目经理及驻工地代表：
　　4.1乙方项目经理：
　　4.2乙方任命的项目经理及工地负责人，按以下要求行使合同商定的权利，履行合同商定的义务：1、对工程质量、工期、材料管理、现场管理、乙方员工管理担负具体责任;2、负责与甲方的业务联系、沟通3、负责应由其负责的其它事宜。
　　第五条乙方工作
　　乙方按商定的时间和要求做好以下工作：
　　5.1施工期间负责质量、材料、工期等各项工作，负责消防、中央空调、锅炉、水疗设备、石材加工等外包项目的协作工作;
　　5.2向甲方代表供应月度工程进度方案及工程事故报告;
　　5.3负责乙方施工场地的人身和财产平安。确保施工平安，教育员工规范操作，严防人身事故的发生;每天必需支配专人负责清场，严防火灾事故的发生;乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由其担当全部责任，不得牵连到甲方。
　　5.4遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境卫生、平安管理等管理规定，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款;担当自己员工的平安、治安、计生、外来人口管理等项管理责任和费用。
　　5.5按商定爱惜好建筑物结构和相应管线、设备;已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品爱惜。爱惜期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方缘由造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或乙方修复由甲方担当追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方担当。
　　第六条工程质量保证
　　6.1乙方承诺工程质量保证达到符合国家相关行业规定质量的优质标准。
　　6.2关键工序或项目甲方签字连续制度：
　　1、水暖安装方面：各个管件的空间位置包括出墙尺寸;水管试压;
　　2、电路安装方面：强弱电的整卷电线电缆使用前的乙方自检自测工