2023年浙江省1月自考建设工程合同管理试题[2].doc

浙江省2023年1月自考建设工程协议管理试题

课程代码：04400
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目规定的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )
A.保证 B.抵押
C.质押 D.留置
2.《协议法》的规定，出现___________订立的协议时，当事人可以向仲裁机构请求撤消协议。( )
A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段
3.协议约定采用定金作为协议担保方式。当事人双方已在协议上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该协议处在___________状态。( )
A.成立但不生效 B.既不成立也不生效
C.承诺生效但协议不成立 D.生效但不成立
4.协议生效后，当事人发现部分工程的费用承担约定不明确，一方面应当___________拟定费用承担的责任。( )
A.按交易习惯 B.依据协议的相关条款
C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担
5.按照施工协议示范文本的规定，由于___________因素导致的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。( )
A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力
C.设计变更 D.承包人的重要施工机械出现故障
6.建设工程施工协议示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。( )
A.协议书 B.招标文献
C.投标书 D.质量保修书
7.材料采购协议履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于协议约定，采购方应当( )
A.提取所有材料，按实际交付数量付款
B.按协议订购的数量提货，也按协议订购数量付款
C.拒绝提前提货，拒付货款
D.提取所有材料，按订购数量付款
8.FIDIC施工分包协议条件中，业主对分包协议的管理重要表现为( )
A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质
9.FIDIC施工协议条件规定，指定分包商的特点表现为( )
A.由业主指定，并与其签定协议
B.工作内容不属于协议约定由承包商应完毕工作范围
C.对其违约行为承包商承担连带责任
D.工程师负责对其施工进行协调管理
10.___________合用于工期比较短，并且对最终产品的规定又非常精确的工程项目。
( )
A.固定总价协议 B.成本加酬金协议
C.纯单价协议 D.成本补偿协议
11.对损失小，概率小的风险，一般可采用___________风险解决措施。( )
A.风险回避 B.风险控制
C.风险转移 D.风险保存
12.建设工程协议一般应采用( )
A.口头形式 B.默示形式
C.书面形式 D.视听形式
13.工程协议行政监管的主体是( )
A.人民政府 B.仲裁委员会
C.工商行政管理部门 D.人民法院
14.工程师在解决索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出解决决定
B.认为必要时，规定承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短协议工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
15.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据不涉及( )
A.招标文献 B.各类财务凭证
C.协议履行过程中往来信函 D.施工现场记录
16.属于按索赔解决方式分类的索赔是( )
A.协议内索赔 B.综合索赔
C.工期索赔 D.工程变更索赔
17.在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增长及工期延误，应当( )
A.增长的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B.增长的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C.增长的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D.增长的费用由发(武汉自考)包人补偿，延误的工期不予顺延
18.一般有经验的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍，不涉及( )
A.隧道 B.气候条件
C.地下水 D.溶洞
19.承包商只可索赔工期的延误是( )
A.异常恶劣的气候条件 B.业主未及时交付合格的施工现场
C.特殊风险 D.业重规定增长额外工程
20.仲裁委员会在收到申请书之日起___________内，认为符合受理条件的，应当受理并告知当事人。( )
A.2个月 B.28日
C.15日 D.5日

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目规定的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.下列选项中，属于要约邀请的涉及( )
A.价目表的寄送 B.招标公告
C.递送投标书 D.无价格的商业广告
E.发出中标告知书
2.下列选项中，___________的协议属于效力待定协议。( )
A.无处分权人处分别人财产 B.以胁迫手段订立
C.因重大误解订立 D.限制民事行为能力人订立
E.表见代理人订立
3.协议争执的解决，司法途径可分为___________方式。( )
A.调解 B.协商解决
C.仲裁 D.诉讼
E.工程师调解
4.委托监理协议示范文本中，监理人的权利涉及( )
A.设计标准认定权 B.工程款支付的签认权
C.工程设计变更的审批权 D.施工技术方案的审核权
E.工程建设有关协作单位组织协调主持权
5.设计协议规定，发包人应向设计人提供的设计依据文献和资料涉及( )
A.经批准的可行性研究报告 B.设计依据的标准
C.城市规划许可文献 D.限额设计规定
E.工程勘察资料

三、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）
1.写出仲裁的特点。
2.协议担保的方式有哪些？
3.土木工程协议履行的基本原则。

四、案例分析题（本大题共2小题，第1小题18分，第2小题17分，共35分）
1. 某单位筹资新建一工程项目，该工程设计已完毕，施工图纸齐备，施工现场已完毕“五通一平”工作，已具有开工条件。工程施工招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标。招标代理机构编制了标底和招标文献。招标文献中规定工程总工期为300天。按国家工期定额规定，该工程的工期应为460天。
通过资格预审并参与投标的共有A、B、C、D、E五家施工单位。开标会议由招标代理机构主持，开标结果是这五家投标单位的报价均高出标底很多，这一异常引起了业主的注意，为了避免招标失败，业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底。招标代理机构复核标底后，确认是由于工作失误，漏算部分工程项目使标底偏低。在修正错误后，招标代理机构重新确认了新的标底。A、B、C三家投标单位认为新的标底不合理，向招标人规定撤回投标文献。
评标委员会共由三人组成，技术经济专家两人，招标方代表一人。
由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完毕。为早日开工，该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位中标。
问：
（1）根据该工程的具体条件，业主应采用何种协议（按付款方式划分）？为什么？
（2）根据该工程的特点和业主的规定，在工程的标底中是否应具有赶工措施费？
（3）上述招标工作存在哪些问题？
（4）A、B、C三家投标单位规定撤回投标文献的作法是否对的？为什么？
（5）评标委员会的组成有何问题？
（6）假如招标失败，招标人可否另行招标？投标单位的损失是否应由招标人补偿？为什么？
2. 某房产公司开发一高层写字楼工程，在委托设计单位完毕施工图设计以后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工协议时业主考虑过多分包会影响工期，只批准桩基础工程的分包，而施工单位坚持都应分包。
在施工过程中，房产公司应预售客户规定，对某楼层的使用功能进行了调整。
在主体工程施工完毕时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工协议及时支付工程款，施工单位由于未得到付款，也没有按分包协议规定的时间向分包单位付款。
（1）房产公司不批准桩基础工程以外的分包的做法有理吗？为什么？
（2）施工单位由于未得到付款，也没有按分包协议规定的时间向分包单位付款，妥当吗？为什么？

浙江省2023年10月自学考试建设工程协议管理试题
课程代码：04400
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目规定的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.____模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。( )
A.设计—招标—建造 B.设计—建造
C.项目管理 D.设计—采购—建设
2.下列____属于协议法律关系的客体。( )
A.承包商 B.监理工程师
C.标的 D.协议条款
3.协议法律关系的要素不涉及( )
A.协议法律关系主体 B.协议法律关系行为
C.协议法律关系客体 D.协议法律关系内容
4.按照《协议法》规定，承担违约责任的条件采用____，只要当事人有违约行为，即当事人不履行协议或者履行协议不符合约定的条件，就应当承担违约责任。( )
A.诺成责任原则 B.实践责任原则
C.严格责任原则 D.强制责任原则
5.设计招标拟定中标人后，发包人与中标人在工程设计协议上签字、盖章时，表白( )
A．要约生效 B.承诺生效
C.协议成立 D.协议生效
6.根据招投标法的规定，投标人少于____家的，招标人应当依照招投标法重新招标。( )
A.2 B.3
C.4 D.5
7.某涉及国家安全的投资项目，施工单项协议估算价为5000万元人民币，该项目( )
A．必须公开招标 B.可直接委托发包
C.必须邀请招标 D.必须聘请招标代理机构委托发包

8.委托监理协议的标的是____。即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他协议的履行实行监督和管理。( )
A.物 B.监督
C.过程 D.服务
9.监理协议履行中，监理人要调换____须事先经委托人批准。( )
A.监理工程师 B.总监理工程师
C.监理员 D.总监代表
10.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完毕设计任务30％时，由于某种因素，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止协议的告知。依据设计协议示范文本的规定，承担解除协议后果责任的方式应为( )
A．设计院没收建设单位支付的定金
B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付协议设计费的30％
C.建设单位支付协议设计费的50％
D.设计院没收定金，建设单位再支付协议设计费的50％
11.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和导致经济损失时，由____承担民事责任。( )
A.勘察人 B.政府
C.保险机构 D.发包人
12.施工协议履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人( )
A．无权对该工程主张任何权利
B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权
C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿
D.可以留置该工程
13.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都导致一定损失，则( )
A．承包人的损失都由发包人承担
B.发包人的损失都由承包人承担
C.双方的损失各自承担
D.双方的损失都由审批部门承担
14.工程物资采购协议属于( )
A．委托协议 B.承揽协议
C.买卖协议 D.财产转移协议
15.依据FIDIC《施工协议条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，规定承包商更换，则( )
A．增长的费用和工期延误责任都由发包人承担
B.增长的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
C.增长的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
D.增长的费用和工期延误责任都由承包人承担
16.依据FIDIC《施工协议条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因____提出的索赔，不应计入利润损失补偿。( )
A．延误移交施工现场
B.设计图错误返工
C.施工中碰到有文物价值的古迹所作的保护工作
D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失
17.一般而言，工程项目实行控制涉及成本控制、质量控制、进度控制和协议控制。其中____是核心。( )
A．成本控制 B.质量控制
C.进度控制 D.协议控制
18.依据施工协议示范文本的规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交
( )
A．现场同期记录 B.索赔意向告知
C.索赔报告 D.索赔证据
19.工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、协议被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据____进行分类。
( )
A.索赔的协议依据 B.索赔的目的
C.索赔事件的性质 D.索赔的起因
20.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工协议，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该协议( )
A．不成立 B.无效
C.成立 D.可撤消
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目规定的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.协议不妥履行的解决涉及( )
A.因债权人致使债务履行困难的解决 B.提前或部分履行的解决
C.协议不妥履行中的保全措施 D.部分协议失效的解决
E.协议部分撤消的解决
2.对索赔报告的审查涉及( )
A．事态分析 B.证据资料调查
C.分析索赔理由 D.实际损失分析
E．损害事件因素分析
3.在工程监理协议中，下列属于委托人的权利的是( )
A.选定工程总承包人以及与其订立协议的权利
B.对工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能规定认定权，以及对设计变更的审批权
C.监理人调换普通监理人员须事先经委托人批准
D.有权规定监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告
E.当发现监理人员不按监理协议履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程导致损失的，委托人有权规定监理人更换监理人员，直到终止协议并规定监理人承担相应的补偿责任或连带补偿责任
4.按照《建设工程施工协议》通用条款的规定，下列在协议履行过程中发生的款项，属于“费用”的涉及( )
A．设计变更给承包人增长的款额
B.工程师批准承包商索赔的款项
C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出
E．承包商收取的分包管理费
5.依据FIDIC《施工协议条件》的规定，工程师解决索赔时，应给予承包商利润补偿的情况涉及( )
A．业主延误移交施工现场
B.不可抗力导致的损失
C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失
D.施工中碰到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增长的补偿
E．施工中碰到异常恶劣气候条件的影响
三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)
1.简述BOT模式的优点。
2.简述工程协议审查分析重要内容。
3.订立施工协议应具有什么条件？
四、案例分析题(本大题共2小题，第1小题18分，第2小题17分，共35分)
案例一：某国有公司（建设单位）计划投资7000万元新建一栋办公大楼，建设单位委托了一家符合资质规定的施工招标代理单位。由于招标时间紧，建设单位规定招标代理单位采用内部议标的方式选取中标单位，共有A、B、C、D四家投标单位参与了投标，开标时出现了如下情形：
（1）A投标单位的投标文献未按招标文献的规定而是按该公司的习惯做法密封；
（2）B投标单位投标保证金超过了招标文献中规定的金额；
（3）C投标单位虽按招标文献的规定编制了投标文献但有一页漏打了页码；
（4）D投标单位某分项工程的报价有个别漏项；
为了在评标时统一意见，根据建设单位的规定，评标委员会由6人组成，其中3人分别是建设单位的总经理、总工程师和工程部经理，另3人从建设单位以外的评标专家库中抽取。
问题：
1.建设单位规定采用的内部议标方式是否妥当？说明理由。
2.四家投标单位的投标文献是否有效或应被淘汰？分别说明理由。
3.评标委员会的组建是否妥当？若不妥，请说明理由。
4.简述施工招标应具有的条件。
案例二：建设单位将电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。
按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从5月10日开工至5月20日竣工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在5月13日才开工；5月13日至5月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5月19日至5月22日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。
问题：
1.在上述工期迟延中，是否批准顺延工期。
2.工程协议争议有哪几种常见类型?
3.避免施工协议工期纠纷，应做好哪些防范措施。

浙江省2023年1月自考建设工程协议管理试题
课程代码：04400
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目规定的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.对于非常复杂的工程项目，_____________模式是最适合的。在此模式中，_____________承包商处在独立地位，与设计或施工均没有利益关系，因此_____________承包商更擅长于组织协调。( )
A.设计—建造 设计—建造 设计—建造
B.建设管理 建设管理 建设管理
C.项目总控 项目总控 项目总控
D.设计—采购—建设（EPC） EPC EPC
2.协议管理_____________制度是承包商的一项基本管理制度，它具体规定公司内部具有协议管理任务的部门和协议管理人员的工作范围、履行协议中应负的责任以及拥有的职权。
( )
A.记录考核 B.目的
C.质量责任 D.检查和奖励
3.在协议法的基本原则中，只有在双方当事人通过协商，意思表达完全一致，协议才干成立，该原则被称为( )
A.平等原则 B.协议严守原则
C.协议自由原则 D.鼓励交易原则
4._____________是指在协议订立后，假如发生了订立协议时当事人不能预见并且不能克服的情况，改变了订立协议时的基础，使协议的履行失去意义或者履行协议将使当事人之间的利益发生重大失衡，应当允许当事人变更协议或者解除协议。( )
A.协作履行原则 B.效益履行原则
C.情事变更原则 D.诚实信用原则
5.施工协议示范文本中规定，假如发包人不按协议的约定支付工程进度款，承包人发出催付告知和停工告知后仍不能获得工程款，可在停工告知发出7天后停止施工。该条款依据的是《协议法》中关于_____________的规定。( )
A.撤消权 B.不安抗辩权
C.后履行抗辩权 D.同时履行抗辩权
6.某一协议约定的定金为10000元，由于接受定金方的违约而使协议被迫终止，则他应返还给对方的金额为_____________元。( )
A.10000 B.20230
C.30000 D.40000
7.不同的招标方式，不同的招标内容，招标用的文献是不同样的，如公开招标用的文献准备就涉及招标公告、资格预审、投标邀请、招标文献乃至中标告知书等在内的所有文献的准备。而邀请招标用的文献中就不含_____________等内容。( )
A.招标公告、投标资格预审
B.招标文献、中标告知书
C.招标公告、中标告知书
D.招标文献、投标资格预审
8.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为_____________以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的_____________。( )
A.3人 1/3 B.5人 1/3
C.3人 2/3 D.5人 2/3
9.监理投标书中，_____________是监理取费的要约和对监理招标文献的响应；而_____________则是投标人履行监理协议、开展监理工作的具体方法、措施以及组织和人员装备的计划，是投标人的为了取得监理报酬而承诺的付出和义务。( )
A.投标函 投标监理规划
B.投标监理实行细则 投标函
C.投标函 投标监理大纲
D.投标监理大纲 投标函
10.征得_____________批准，_____________有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在_____________内向委托人作出书面报告。( )
A.承包人 监理人 12小时
B.委托人 监理人 24小时
C.监理人 承包人 48小时
D.委托人 承包人 96小时
11.根据工程建设勘察协议示范文本的规定，发包人未按协议规定期间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付_____________逾期违约金。( )
A.未支付勘察费的百分之一
B.未支付勘察费的千分之一
C.所有勘察费的千分之一
D.所有勘察费的万分之一
12.《招标投标法》规定：招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起_____________内，按照招标文献和中标人的投标文献订立书面协议。招标人和中标人_____________再行订立背离协议实质性内容的其他协议。( )
A.30天 不得 B.60天 不得
C.90天 可以 D.120天 可以
13.因承包人因素导致停工的，由_____________承担发生的费用，_____________。( )
A.发包人 相应顺延工期
B.发包人 工期不予顺延
C.承包人 相应顺延工期
D.承包人 工期不予顺延
14.下列不属于承包人承担违约责任的方式是( )
A.补偿因其违约给发包人导致的损失
B.顺延延误的工期
C.支付违约金
D.采用补救措施
15.采用公开招标方式进行材料采购，合用于_____________采购协议。( )
A.大宗材料 B.专用材料
C.计划供应材料 D.预定材料
16.FIDIC施工协议条件规定，某些项目的工程量清单中涉及有“暂定金额”款项，尽管这笔款额计入在协议价格内，但其使用归_____________控制。( )
A.业主 B.承包商
C.工程师 D.工程师和承包商共同
17.在整个项目的谈判过程中，要始终注意抓住重要的实质性问题如工作范围、协议价格、工期、支付条件、验收及违约责任等来谈，不要为一些鸡毛蒜皮的小事争论不休，而把大的问题放在一边。这种谈判的策略和技巧被称为( )
A.高起点战略 B.迟延与休会
C.避实就虚 D.善于抓住实质性问题
18._____________指协议管理人员在对协议的重要内容作出解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习协议条文和协议总体分析结果，使大家熟悉协议中的重要内容、各种规定、管理程序，了解承包商的协议责任和工程范围、各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，避免在执行中的违约行为，同时使大家的工作协调一致。( )
A.协议协调 B.协议审查
C.协议交底 D.协议谈判
19.工程索赔在国际土木工程市场上是协议当事人保护自身合法权益、填补工程损失、提高经济效益的重要和有效的手段。许多国际工程项目，承包人通过成功的索赔能使工程收入的增长达成工程造价的_____________。( )
A.1％～2％ B.2％～5％
C.10％～20％ D.50％～100％
20.在我国，协议争议解决的方式重要有四种。_____________是解决协议争议最常见的-种最简便、最有效、最经济的方法。( )
A.和解 B.调解
C.仲裁 D.诉讼
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目规定的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.作为法人，应具有以下4个法定条件：( )
A.依法成立
B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称、组织机构和场合
D.有符合法定条件的法定代表人
E.能独立承担民事责任
2.假如招标人有足够的管理能力，也可以将所有施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包，分标段时要考虑的重要因素有( )
A.工程特点
B.对工程造价的影响
C.有助于发挥承包商的专长，增长对承包商的吸引力，使更多的承包商来投标
D.工地的施工管理问题
E.其他因素
3.在工程监理协议中，下列属于委托人的权利的是( )
A.选定工程总承包人，以及与其订立协议的权利
B.对工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能规定认定权，以及对设计变更的审批权
C.监理人调换普通监理人员须事先经委托人批准
D.有权规定监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告
E.当发现监理人员不按监理协议履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程导致损失的，委托人有权规定监理人更换监理人员，直到终止协议并规定监理人承担相应的补偿责任或连带补偿责任
4.可调价格协议中协议价款的调整因素涉及( )
A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响协议价款
B.工程造价管理部门（指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构）公布的价格调整
C.一周内非承包人因素停水、停电、停气导致停工累计超过8小时
D.承包人因素导致的工程量增长
E.双方约定的其它因素
5.索赔具有如下一些本质特性( )
A.索赔的依据是法律法规、协议文献及工程建设惯例，但重要是协议文献
B.索赔是因非自身因素导致的，规定索赔一方没有过错
C.与原协议相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害
D.索赔必须有切实有效的证据
E.索赔是单方行为，双方还没有达成协议

三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)
1.简述招标投标的程序。
2.简述施工协议的概念和特点。
3.简述协议分析的作用。
四、案例分析题(本大题共2小题，第1题15分，第2题20分，共35分)
1.案例背景
案例A
某工程按《建设工程施工协议文本》签订了工程施工协议，并采用工程量清单计价模式。外墙采用灰砂砖，内墙采用轻质陶粒砖。图纸中没有明确规定砖墙与混凝土柱、梁、墙、板接触的地方挂批荡铁丝网，承包商也没有报价。工程施工过程中，业重规定承包商按规范规定在砖墙与混凝土柱、梁、墙、板接触的地方挂300mm宽的批荡铁丝网，承包商报来变更单价。就该不该批价，如何批价，双方有分歧。业主认为不该批价，理由如下：虽然图纸没有明确规定挂铁丝网，但规范中对此有规定，按照协议解释顺序，规范优先于图纸，这属于承包商漏报项目，而协议规定承包商对其投标报价的完备性负责，因此漏报挂铁丝网项目属于承包商自己的风险，由承包商自己承担。
案例B
原告某房产开发公司与被告某建筑公司签订一施工协议，修建某一住宅社区。社区建成后，经验收质量合格。验收后1个月，房产开发公司发现楼房屋顶漏水，遂规定建筑公司负责无偿修理，并补偿损失，建筑公司则以施工协议中并未规定质量保证期限，以工程已经验收合格为由，拒绝无偿修理规定。房产开发公司遂诉至法院。法院判决施工协议有效，认为协议中虽然并没有约定工程质量保证期限，但依建设部1993年11月16日发布的《建设工程质量管理办法》的规定，屋面防水工程保修期限为3年，因此本案工程交工后两个月内出现的质量问题，应由施工单位承担无偿修理并补偿损失的责任。故判令建筑公司应当承担无偿修理的责任。
问题：（1）简述组成施工协议的文献和优先解释顺序。
（2）案例A中，你是否批准业主的见解？
（3）案例B中，你是否批准法院的判决？
2.案例背景
某工程协议规定2023年10月30日竣工，协议工期500天。在实际施工过程中，先后因下列因素导致工期延误，费用增长：
事件一，在关键线路上，因设计变更等候图纸停工10天。
事件二，在关键线路上，因梅雨天气影响施工，承包商积极停工8天；
事件三，在非关键线路上，因承包商设备故障而停工5天，该工序的自由时差为10天；
事件四，在关键线路上，发生了协议规定的不可抗力事件而停工12天。
若停工一天导致承包商的损失为1万元。
问题:（1）工程实际工期多少天，费用增长多少万元？
（2）分别指出事件一、事件二、事件三、事件四，承包商能否规定索赔？工期补偿为多少天?费用补偿多少万元?
（3）承包商总共可得到甲方的工期补偿为多少天?费用补偿是多少万元?

浙江省2023年1月自学考试建设工程协议管理试题
课程代码：04400
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目规定的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.______模式具有最明确的责任划分，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。( )
A.设计—招标—建造 B.设计—建造
C.项目管理 D.设计—采购—建设
2.______是协议当事人双方权利和义务共同指向的对象。( )
A.质量 B.报酬
C.违约责任 D.标的
3.无效协议或者被撒销的协议______没有法律约束力。( )
A.被确认时　 B.自始
C.当事人一方提出时　　 D.双方发生争议时
4.在协议法的基本原则中，只有在双方当事人通过协商，意思表达完全一致，协议才干成立，该原则被称为( )
A.平等原则 B.协议严守原则
C.协议自由原则 D.鼓励交易原则
5.我国规定招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起______内订立书面协议，协议内容应依据招标文献、投标文献的规定和中标的条件签订。( )
A.15日　　 B.20日　
C.25日　　 D.30日
6.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处以______的罚款。( )
A.1万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上15万元以下 D.15万元以上20万元以下
7.委托人对监理人履行协议的监督权利体现不涉及( )
A.对监理协议转让和分包的监督
B.对监理人员给工程导致损失的，无权规定监理人更换
C.对协议履行的监督权
D.对监理人员的控制监督
8.《建设工程委托监理协议（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是( )
A．补偿性原则 B.处罚性原则
C.无过错原则 D.有限责任和过错责任原则
9.依据委托监理协议示范文本的规定，当委托人认为监理人无合法理由而又未履行监理义务时。委托人可以( )
A．发出终止协议告知，终止监理协议
B.发出指明其未履行义务的告知后21天内未收到答复，即终止监理协议
C.发出指明其未履行义务的告知后21天内未收到答复，可在第一个告知发出后35天内，终止监理协议
D.发出指明其未履行义务的告知后21天内未收到答复，可在第一个告知发出后42天内，终止监理协议
10.某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务，设计院在完毕勘察任务60％时，由于某种因素，办公楼项目停建，建设单位向勘察院发出终止协议的告知。依据勘察协议示范文本的规定，承担解除协议后果责任的方式应为( )
A．勘察院没收建设单位支付的定金
B.建设单位支付协议预算额的50％
C.建设单位再支付协议预算额的100％
D.勘察院没收定金，建设单位再支付协议设计费的60％
11.按照施工协议示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( )
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
12.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和导致经济损失时，由______承担民事责任。( )
　A.勘察人 B.政府　
C.保险机构 D.发包人

13.按照施工协议示范文本规定，当组成施工协议的各文献出现模糊不清或矛盾时，应按______顺序解释。( )
A．施工协议协议书、工程量清单、中标告知书
B.协议履行中的洽商协议、中标告知书、工程量清单
C.中标告知书、投标书及附件、协议履行中的变更协议
D.施工协议专用条款、施工协议通用条款、中标告知书
14.大型设备采购协议的标的是( )
A．物的转移 B.智力成果　
C.约定的工作 D.完毕约定的工作
15.协议控制方法合用一般的项目控制方法，项目控制方法可分为多种类型：按照项目发展过程分类，可分为( )
A.事前控制、事中控制、事后控制 B.前馈控制、反馈控制
C.开环控制、闭环控制 D.技术控制、经济控制
16.依据FIDIC《施工协议条件》有关动员预付款的规定，下列说法对的的是( )
A.预付款的金额不少于协议价22％
B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函
C.预付款保函金额要大于预付款额
D.自承包商累计获得工程进度款达成协议总价（减去暂列金额）20％的月开始扣回预付款
17.某工程使用FIDIC《施工协议条件》订立协议，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接受证书，承包商于10月30日完毕了竣工检查，则该工程的竣工日为( )
A.10月10日 B.10月13日
C.10月20日 D.10月30日
18．依据FIDIC施工协议条件规定，施工中碰到______情况，属于承包商应承担的风险。
( )
A.现场地质条件与文献资料说明不一致
B.不利于施工的外界