城市及道路照明工程施工合同.doc

安 装 工 程 施 工 合 同

编 号：

工程名称：

工程地点：

建设单位：

施工单位：

签订日期： 年 月 日

安装工程施工协议
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本协议。
1. 协议内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程范围：
施工工期
2.1开始工作日期： 年 月 日
2.2结束工作日期： 年 月 日
2.3总日历工作天数为 ： 天
2. 承包方式
本工程为包工包料（不包含灯具采购）的承包方式。
3. 协议价款及付款方式
4.1协议总价款（暂定）人民币： 元，大写：
4.1.1协议总价款涉及照明工程施工费和照明工程二次设计费。
4.1.2协议价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。
4.2付款方式
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
4.3协议价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2023》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2023》及配套文献工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商）。本协议涉及的主材价格按甲方认价计取。
4.2.7协议价款的增减：工程量以竣工图为基准。
5.双方责任
5.1甲方责任：
5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场本来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文献中提供的图纸）电子版。
5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。
5.1.3按协议约定向乙方支付协议价款。
5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文献（涉及图纸、变更、与工程进度有关的文献）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。
5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。
5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。
5.2乙方责任：
5.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
5.2.2调实验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员可以达成技术上纯熟操作。
5.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
5.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时告知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场合有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
6。暂停施工
6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式规定乙方暂停施工，并在提出规定后12小时内提出书面解决意见。乙方应当按甲方规定停止施工，并妥善保护已竣工程。乙方实行甲方代表作出的解决意见后，可以书面形式提出复工规定，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定期间内提出解决意见，或收到乙方复工规定后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方因素导致停工的，由甲方承担所发生的追加协议价款，补偿乙方由此导致的损失，工期顺延。因乙方因素导致停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
6.2非甲乙双方的因素，切是不可抗拒的因素（天气、人为因数）可进行暂时停工。
7．工程延误
对以下因素导致竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；
7.1甲方未按协议约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；
7.2经甲方认可的设计变更和工程量增长；
7.3一天内非甲方、乙方因素停电导致停工累计超过8小时；
7.4因甲方采购的灯具不能准时到施工现场，或其它甲方因素导致乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
8．不可抗力
8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气因素导致不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
8.2非甲乙双方的因素，而是不可预料的外界因数影响导致的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9．变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更告知，乙方按告知进行变更。因变更导致的费用整甲按协议的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
10．验收
10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
10.2隐蔽前告知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
11.工程质保期
11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到告知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到告知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
12．违约责任
12.1本工程验收质量必须达成乙方承诺的合格标准。
12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本协议条款，否则，违约方须承担违约责任。
12.3若乙方未能按本协议工期竣工，每延误一天，支付协议总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本协议支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此导致工期延误由甲方负责。
13.争议的解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过和谐协商解决：假如协商不能解决，任何一方均可向本协议项目工程地人民法院提起诉讼。
14.其它
14.1由于开挖路面因素移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表批准后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方协议范围内，乙方不负责。
14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
14.3本协议如有未尽事宜，经双方和谐协商，另签补充协议。
14.4本协议一式六份，甲乙双方各三份。

发包方（盖章）： 承包方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
经办人： 经办人：
电　话： 电　话：
单位地址： 单位地址：
时 间： 时 间：
开户行及账号：