建设工程勘察合同模板.doc

建设工程勘察协议

工 程 名 称:
工 程 地 点:
合 同 编 号:
（由勘察人编填）
勘察证书等级: 工程勘察综合类甲级
发 包 人:
勘 察 人:
签 订 日 期:

发包人
勘察人__ _
发包人委托勘察人负担 任务。
依据《中国协议法》及国家相关法规要求, 结合本工程具体情况, 为明确责任, 协作配合, 确保工程勘察质量, 经发包人、 勘察人协商一致, 签署本协议, 共同遵守。
　　第一条: 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程建设地点:
1.3工程规模、 特征: 拟建项目位于 , 其它工程信息详见建筑平面总图。
1.4工程勘察任务委托文号、 日期:
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求: 根据国家现行规范规程完成 工程具体勘察工作, 提交勘察结果汇报。
1.6承接方法
第二条: 发包人应立刻向勘察人提供下列文件资料, 并对其正确性、 可靠性负责。
2.1提供本工程同意文件（复印件）, 以及用地（附红线范围）、 施工、 勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、 技术要求和工作范围地形图、 建筑总平面部署图。
2.3提供勘察工作范围已经有技术资料及工程所需坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已经有埋藏物资料（如电力、 电讯电缆、 多种管道、 人防设施、 洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料, 由勘察人搜集, 发包人需向勘察人支付对应费用。
2.6在本协议签署之日, 勘察人需向发包人出具需发包人提供资料清单。勘察人收到发包人根据资料清单提供资料后应向发包人出具收条,并在收条上注明发包人提交资料已齐全。勘察人向发包人出具收条即视为发包人提供资料齐全完整。若勘察人提出需补充资料, 完成各项编制工作时限不予顺延, 延期提交所造成一切损失和责任由勘察人自行负担。若所以造成发包人损失, 发包人可要求勘察人赔偿一切直接、 间接损失, 并要求勘察人负担违约责任。本协议推行完成后, 勘察人应将发包人为推行本协议所提供资料返还发包人。未经发包人书面许可, 勘察人不得使用发包人资料, 也不得将发包人所提供资料以任何方法提供或泄漏给第三方使用。勘察人对发包人提供资料或文件以及在推行本协议过程中获知发包人信息及商业秘密, 除法律法规要求或者发包人书面同意外均不向其她单位提供。
　　第三条: 勘察人向发包人提交勘察结果资料并对其质量负责。
　　勘察人负责向发包人提交勘察结果资料4份, 发包人要求增加份数另行收费, 另行收费标准仅限于勘察人所以支出工本费。
　　第四条: 开工及提交勘察结果资料时间和收费标准及付费方法
　　4.1开工及提交勘察结果资料时间
　　4.1.1本工程勘察工作定于 年 月 日开工, 于协议签署后 日内提交勘察结果资料, 因为发包人或勘察人原因未能按期开工或提交结果资料时, 按本协议第六条要求办理。
　　4.1.2勘察工作使用期限以发包人下达开工通知书或协议要求时间为准, 如遇特殊情况（设计变更、 工作量改变、 不可抗力影响以及非勘察人原因造成停、 窝工等）时, 工期顺延。
　　4.2收费标准及付费方法
　　4.2.1本工程勘察按国家要求现行收费标准 预算包干 计取费用。国家要求收费标准中没有要求收费项目, 由发包人、 勘察人另行议定。
4.2.2因为此次勘察工作量较小、 但劳务成本高, 结合我院以往工作通例, 勘察收费（含勘探点测放、 钻探、 取样、 原位试验及土工试验实物工作收费及技术工作收费）为 元含税总价包干。最终依据双方友好谈判协商, 协议价以包干总费用为基础下浮30%、 计为 元（大写: 整）。
协议生效后3天内, 发包人应向勘察人支付预算勘察费 / 作为定金、 计 / 元（本协议推行后, 定金抵作勘察费）; 勘察工作外业结束后 天内, 发包人向勘察人支付预算勘察费 50 ％, 计 元; 提交勘察结果资料并经过施工图审查合格后 天内, 发包人应付清全部勘察费用。
第五条: 发包人、 勘察人责任
　　5.1发包人责任
　　5.1.1发包人委托任务时, 必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求, 并按第二条要求提供文件资料。
　　5.1.2在勘察工作范围内, 没有资料、 图纸地域（段）, 发包人应负责查清地下埋藏物, 若因未提供上述资料、 图纸, 或提供资料图纸不可靠、 地下埋藏物不清, 致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失, 由发包人负担民事责任。
　　5.1.3发包人应立刻为勘察人提供并处理勘察现场工作条件和出现应由发包人协调问题（如: 落实土地征用、 青苗树木赔偿、 拆除地上地下障碍物、 处理施工扰民及影响施工正常进行相关问题、 平整施工现场、 修好通行道路、 接通电源水源、 挖好排水沟渠以及水上作业用船等）, 并负担其费用。
　　5.1.4若勘察现场需要看管, 尤其是在有毒、 有害等危险现场作业时, 发包人应派人负责安全保卫工作, 按国家相关要求, 对从事危险作业现场人员进行保健防护, 并负担费用。
　　5.1.5工程勘察前, 若发包人负责提供材料, 应依据勘察人提出工程用料计划, 按时提供多种材料及其产品合格证实, 并负担费用和运到现场, 派人与勘察人人员一起验收。
　　5.1.6勘察过程中任何变更, 经办理正式变更手续后, 发包人应按实际发生工作量支付勘察费。
　　5.1.7为勘察人工作人员提供必需生产、 生活条件, 并负担费用; 如不能提供时, 应一次性付给勘察人临时设施费 / 元。
　　5.1.8因为发包人原因造成勘察人停、 窝工, 除工期顺延外。发包人应支付停、 窝工费; 发包人若要求在协议要求时间内提前完工（或提交勘察结果资料）时, 发包人应按每提前一天向勘察人支付 / 元计算加班费。
　　5.1.9发包人应保护勘察人投标书、 勘察方案、 汇报书、 文件、 资料图纸、 数据、 特殊工艺（方法）和合理化提议, 未经勘察人同意, 发包人不得复制、 不得泄露、 不得私自修改、 传送或向第三人转让或用于本协议外项目; 如发生上述情况, 发包人应负法律责任, 勘察人有权索赔。
　　5.1.10本协议相关条款要求和补充协议中发包人应负其它责任。
　　5.2勘察人责任
　　5.2.1勘察人应按国家技术规范、 标准、 规程和发包人任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本协议要求时间提交质量合格勘察结果资料, 并对其负责。
　　5.2.2因为勘察人提供勘察结果资料质量不合格, 勘察人应负责无偿给予补充完善使其达成质量合格; 若勘察人无力补充完善, 需另委托其她单位时, 须经发包人书面同意, 且勘察人应负担全部勘察费用; 或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时, 勘察人除应负法律责任和免收直接收损失部分勘察费外, 并依据损失程度向发包人支付赔偿金, 赔偿金由发包人、 勘察人约定为实际损失100％（损失包含但不限于经济损失、 声誉损失、 判定费、 律师费、 保全费、 公告费、 差旅费、 调证费、 邮寄费等）。
　　5.2.3在工程勘察前, 提出勘察纲要或勘察组织设计, 派人与发包人人员一起验收发包人提供材料。
　　5.2.4勘察过程中, 依据工程岩土工程条件（或工作现场地形地貌、 地质和水文地质条件）及技术规范要求, 向发包人提出增减工作量或修改勘察工作书面意见, 经发包人书面同意后, 并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作勘察人人员, 应遵守发包人安全保卫及其它相关规章制度, 负担其相关资料保密义务。
5.2.6 根据协议要求, 提供等额正式正当发票, 勘察人先提供发票, 发包人后付款, 因勘察人未提供发票、 提供发票存在问题或者未达成本协议约定付款条件, 发包人可不予付款, 且不视为发包人违约, 所造成一切损失和责任由勘察人自行负担。
5.2.7本协议相关条款要求和补充协议中勘察人应负其它责任。
　　第六条: 违约责任
6.1因为勘察人原因造成勘察结果资料质量不合格, 不能满足技术要求时, 其返工勘察费用由勘察人负担, 且发包人有权立刻解除本协议, 本协议约定勘察费发包人不再支付（已支付应立刻退还）, 勘察人还应向发包人负担协议总价30%违约金, 并赔偿给发包人造成一切损失（包含但不限于经济损失、 声誉损失、 判定费、 律师费、 保全费、 公告费、 差旅费、 调证费、 邮寄费等）。
6.2协议推行期间, 因为工程停建而终止协议或发包人要求解除协议时, 勘察人未进行勘察工作, 不退还发包人已付定金。已进行勘察工作, 完成工作量在50％以内时, 发包人应向勘察人支付预算额50％勘察费; 完成工作量超出50％时, 则应向勘察人支付预算额100％勘察费。
6.3发包人未按协议要求时间（日期）拨付勘察费, 每超出一日, 应偿付未支付勘察费千分之一逾期违约金。
6.4因为勘察人原因未按协议要求时间（日期）提交勘察结果资料, 每超出一日, 应减收勘察费千分之一; 超出15日仍未提交勘察结果资料, 发包人有权立刻解除本协议, 本协议约定勘察费发包人不再支付（已支付应立刻退还）, 勘察人还应向发包人负担协议总价30%违约金, 并赔偿给发包人造成一切损失（包含但不限于经济损失、 声誉损失、 判定费、 律师费、 保全费、 公告费、 差旅费、 调证费、 邮寄费等）。
　　第七条: 本协议未尽事宜, 经发包人与勘察人协商一致, 签署补充协议, 补充协议与本协议含有相同效力。
　　第八条: 其它约定事项:
　　第九条: 本协议发生争议时, 向发包人所在地人民法院起诉。
　　第十条: 本协议自发包人、 勘察人签字盖章后生效; 按要求到省级建设行政主管部门要求审查部门立案; 发包人、 勘察人认为必需时, 到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、 勘察人推行完协议要求义务后, 本协议终止。
　　本协议一式 份, 发包人 份、 勘察人 份。发包人名称: 　　　　　　　　　 勘察人名称:
（盖章） 　 　 （盖章）
法定代表人: （签字）　　 　　法定代表人: （签字）
委托代理人: （签字）　　 　委托代理人: （签字）
经办人:
住　　所: 　住　　所:
邮政编码: 　　　　 　 邮政编码:
电　　话: 　 　　 电　　话:
传　　真: 　 　　 传　　真