钢结构工程合同书模板.docx

钢 结 构 工 程

合

同

书

钢结构工程承包协议书
建设单位（以下简称甲方）
承包单位（以下简称乙方）
为明确双方在施工过程中权利、 义务和责任, 双方本着平等互利, 协商一致标准, 达成以下条款, 方便共同遵守。
第一条: 工程项目
1、 工程名称: 钢结构仓库
2、 工程地点: 金水区来单寨村南, 靠近北四环
3、 工程承包内容: （清包工, 根据甲方图纸施工）
仓库: 钢柱、 钢梁吊装, 屋面板岩棉板、 安装, 预埋螺栓焊接等。乙方负责提供施工机具、 焊机。
第二条: 工程量及金额
1、 依据甲方提供图纸仓库, 建筑面积共 平方米（工程结束后以实际建筑面积为准计算）。
2、 承包单价28元/平米, 承包工程总造价 元大写: （
）
第三条: 工程价款支付
1、 钢结构柱子、 梁加工并安装完成, 钢柱安装校正完成, 甲方支付乙方总工程款50%, 总计人民币 （包含前期已付生活费） 元。
2、 钢结构檀条安装完成, 甲方支付乙方总工程款70%, 累计人民币 元。
3、 维护系统（包含墙板、 屋面板、 排水系统等剩下工作）全部安装完成, 7天之内, 甲方支付乙方总工程款尾款, 累计人民币 元。
第四条: 工程施工期限
1: 本工程工期为自工人进场后 45 个日历天完工（5月15日前完工）。
2: 因停电、 雨雪、 大风等不可抗原因, 不能施工, 按实际天数顺延工期;
4、 施工期间如甲方未协调好社会关系、 工程款支付不立刻, 供料不立刻造成停工, 施工工期顺延。
第五条: 双方关键责任
甲方责任
1、 开工前, 甲方负责施工场地平整, 负责道路通畅、 无偿提供施工用电和水、 工人住宿。
2、 甲方负责协调外部一切关系, 并负担费用。如因甲方协调不到位或供料不立刻, 造成乙方停工, 给乙方造成窝工等经济损失由甲方赔偿对应生活费给乙方, 并顺延工期。如工程被叫停, 无法开展, 甲方应赔偿乙方对应损失。
3、 根据协议要求立刻付款, 不然乙方有权停工。
乙方责任
1: 按双方约定分包范围, 做好施工设备进场、 供给和管理, 做好施工前多种准备工作。
2: 依据双方约定图纸进行施工, 做好施工质量控制及进度控制工作。
3: 乙方在施工期间应注意安全和职员安全教育工作, 乙方对施工过程存在安全隐患问题应该立刻处理, 并负担对应责任。如在施工现场发生任何安全事故, 均由乙方负全部责任, 与甲方无任何关系。
4: 如乙方没有根据要求按时保质保量完工, 有义务接收甲方对应处罚。
第六条: 工程质量和验收标准
1: 乙方严格根据施工图与设计说明组织施工, 确保工程质量。施工中如发生质量事故, 要分清责任, 由此造成经济损失由质量事故责任方负担, 或地方建设部门协调。
2: 工程完工后同, 由乙方通知甲方进行验收, 甲方接到通知后, 贰天内组织验收, 经验收合格, 工程移交给甲方管理, 逾期不予验收视为合格。
第七条: 协议变更及违约处理
1: 乙方施工过程中, 甲方对图纸内容充足了解, 甲乙双方签字确定, 乙方严格根据图纸内容施工。甲方要标注变更设计或者因客观情况达不到施工条件, 需要变更内容, 由甲乙双方协商, 就变更内容、 实物工程量、 变更内容引发费用增减、 结算方法等问题达成一致意见, 并签署与之相关工程变更协议, 作为协议一部分延长工期, 调整工程总造价。
2: 任何一方无故解除协议, 应赔偿对方实际损失。
3: 协议发生纠纷时, 可先由甲、 乙双方协商处理。协商不成时由乙方管辖地法院裁决。
4: 图纸中未明确注明项目内容（包含但不仅限于材料型号、 规格）但在协议约定内容之内, 甲乙双方协商处理; 如在协议范围之外, 双方需另行达成工程变更协议并签署相关内容协议。
附则:
1: 本协议未尽事宜, 双方协商处理。
2: 本协议自双方签字后生效; 工程完工交验办理工程结算, 办清财务手续后终止。
3: 本协议一式两份, 甲乙双方各执一份。

甲方: 乙方:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
签署地点:
签署时间: 年 月 日