外墙保温工程施工合同书模板.doc

外墙保温工程施工协议书

甲方: 锦宸集团有限企业重庆分企业第七项目部
乙方: 重庆有益建筑劳务工程有限企业
依据《中国经济协议法》和建筑工程承包条例, 为明确双方在施工过程中权利、 义务及经济责任, 经双方协商达成协议条款以下:
一、 工程项目
1、 工程名称: 聚金·万佳苑一标段
2、 工程地点: 谢家湾文化七村50号
3、 工程范围及内容:
⑴、 工程范围: 4#楼外墙保温工程。
⑵、 工程内容: 4#楼外墙保温人工。
⑶、 协议单价: 人工费15元/㎡
二、 材料供给
1、 外保温材料由建设单位提供。
三、 工期:
依据工程需要, 外保温施工工期为70 天, 以实际进场施工时间为准（下雨等特殊情况顺延）。
四、 工程质量及完工验收:
1、 质量检验及验收标准: 按施工图纸、 设计变更通知及国家、 地方颁发觉行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。
五、 工程价款支付
1、 保温工程人工费根据经聚金企业审定后月进度工程款中劳务费80%进行支付, 余下20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、 保温工程人工费支付依据: 由甲方在本协议签署后, 向聚金实业（集团）有限企业出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书, 委托书在甲方和聚金企业盖公章后立刻生效。
3、 每个月工程款发票由甲方提供给聚金企业, 每个月工程款中应支付人工费, 由甲乙双方确定并盖公章, 由乙方作为向聚金企业领款凭据。
六、 施工安全:
1、 严格实施安全生产责任制。
2、 乙方在施工期间应安全生产、 文明施工, 避免一切事故发生。对已发生事故必需立刻向甲方及相关部门汇报, 做到立刻处理。
3、 乙方必需接收甲方（总承包方）安全检验, 立刻整改事故隐患; 严禁私自使用机具设备、 电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规人员有权处理, 直至劝其离场或终止协议。乙方有权拒绝甲方违章指挥。
4、 安全事故赔偿责任按原甲乙双方签署《建设工程劳务承包协议》相关条款实施。
七、 违约责任:
协议从签定之日起生效, 共同信守, 严格实施, 如一方违约, 按工程总价10%处以违约金。
八、 处理协议纠纷方法:
事先由各方协商处理, 在双方协商处理未达成一致时, 可申请当地人民法院判决。
九、 其她约定事项:
1、 施工节点、 大样图由建设方提供。
十、 附则;
本协议一式肆份, 双方签字盖章后含有相同法律效力, 工程尾款结清后本协议自动失效。

甲方（盖章）:
委托代理人:
电话:

乙方（盖章）:
委托代理人:
电话:

签署日期: 年 月 日

外墙保温工程施工协议书

甲方: 正太集团有限企业重庆分企业第三项目部
乙方: 重庆有益建筑劳务工程有限企业
依据《中国经济协议法》和建筑工程承包条例, 为明确双方在施工过程中权利、 义务及经济责任, 经双方协商达成协议条款以下:
一、 工程项目
1、 工程名称: 聚金·万佳苑三标段
2、 工程地点: 谢家湾文化七村50号
3、 工程范围及内容:
⑴、 工程范围: 6#楼外墙保温工程。
⑵、 工程内容: 6#楼外墙保温人工。
⑶、 协议单价: 人工费15元/㎡
二、 材料供给
1、 外保温材料由建设单位提供。
三、 工期:
依据工程需要, 外保温施工工期为70 天, 以实际进场施工时间为准（下雨等特殊情况顺延）。
四、 工程质量及完工验收:
1、 质量检验及验收标准: 按施工图纸、 设计变更通知及国家、 地方颁发觉行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。
五、 工程价款支付
1、 保温工程人工费根据经聚金企业审定后月进度工程款中劳务费80%进行支付, 余下20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、 保温工程人工费支付依据: 由甲方在本协议签署后, 向聚金实业（集团）有限企业出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书, 委托书在甲方和聚金企业盖公章后立刻生效。
3、 每个月工程款发票由甲方提供给聚金企业, 每个月工程款中应支付人工费, 由甲乙双方确定并盖公章, 作为乙方向聚金企业领款凭据。
六、 施工安全:
1、 严格实施安全生产责任制。
2、 乙方在施工期间应安全生产、 文明施工, 避免一切事故发生。对已发生事故必需立刻向甲方及相关部门汇报, 做到立刻处理。
3、 乙方必需接收甲方（总承包方）安全检验, 立刻整改事故隐患; 严禁私自使用机具设备、 电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规人员有权处理, 直至劝其离场或终止协议。乙方有权拒绝甲方违章指挥。
4、 安全事故赔偿责任按原甲乙双方签署《建设工程劳务承包协议》相关条款实施。
七、 违约责任:
协议从签定之日起生效, 共同信守, 严格实施, 如一方违约, 按工程总价10%处以违约金。
八、 处理协议纠纷方法:
事先由双方协商处理, 在双方协商处理未达成一致时, 可申请当地人民法院判决。
九、 其她约定事项:
1、 施工节点、 大样图由建设方提供。
十、 附则;
本协议一式肆份, 双方签字盖章后含有相同法律效力, 工程尾款结清后本协议自动失效。

甲方（盖章）:
委托代理人:
电话:

乙方（盖章）:
委托代理人:
电话:

签署日期: 年 月 日

外墙保温工程施工协议书

甲方: 正太集团有限企业重庆分企业第三项目部
乙方: 重庆梧鹏建筑劳务工程有限企业
依据《中国经济协议法》和建筑工程承包条例, 为明确双方在施工过程中权利、 义务及经济责任, 经双方协商达成协议条款以下:
一、 工程项目
1、 工程名称: 聚金·万佳苑三标段
2、 工程地点: 谢家湾文化七村50号
3、 工程范围及内容:
⑴、 工程范围: 9#楼外墙保温工程。
⑵、 工程内容: 9#楼外墙保温人工。
⑶、 协议单价: 人工费15元/㎡
二、 材料供给
1、 外保温材料由建设单位提供。
三、 工期:
依据工程需要, 外保温施工工期为70 天, 以实际进场施工时间为准（下雨等特殊情况顺延）。
四、 工程质量及完工验收:
1、 质量检验及验收标准: 按施工图纸、 设计变更通知及国家、 地方颁发觉行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。
五、 工程价款支付
1、 保温工程人工费根据经聚金企业审定后月进度工程款中劳务费80%进行支付, 余下20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、 保温工程人工费支付依据: 由甲方在本协议签署后, 向聚金实业（集团）有限企业出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书, 委托书在甲方和聚金企业盖公章后立刻生效。
3、 每个月工程款发票由甲方提供给聚金企业, 每个月工程款中应支付人工费, 由甲乙双方确定并盖公章, 由一方作为向聚金企业领款凭据。
六、 施工安全:
1、 严格实施安全生产责任制。
2、 乙方在施工期间应安全生产、 文明施工, 避免一切事故发生。对已发生事故必需立刻向甲方及相关部门汇报, 做到立刻处理。
3、 乙方必需接收甲方（总承包方）安全检验, 立刻整改事故隐患; 严禁私自使用机具设备、 电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规人员有权处理, 直至劝其离场或终止协议。乙方有权拒绝甲方违章指挥。
4、 安全事故赔偿责任按原甲乙双方签署《建设工程劳务承包协议》相关条款实施。
七、 违约责任:
协议从签定之日起生效, 共同信守, 严格实施, 如一方违约, 按工程总价10%处以违约金。
八、 处理协议纠纷方法:
事先由各方协商处理, 在双方协商处理未达成一致时, 可申请当地人民法院判决。
九、 其她约定事项:
1、 施工节点、 大样图由建设方提供。
十、 附则;
本协议一式肆份, 双方签字盖章后含有相同法律效力, 工程尾款结清后本协议自动失效。

甲方（盖章）:
委托代理人:
电话:

乙方（盖章）:
委托代理人:
电话:

签署日期: 年 月 日