合同范本之泥水班组施工合同模板.docx

泥水班组施工协议
【篇一: 泥水班组承包协议书】

联盛纸业（龙海）有限企业自备动力车间一期工程
泥水班组承包协议书
发包方: 福建三建工程有限企业项目(以下简称甲方)
承包方: 班组（以下简称乙方）
根据《国家经济协议法》和《建筑安装承包协议条例》标准, 结合本工程实际情况, 本工程泥水工程由 班组承包。为明确双方责任, 切实做到保质保量、 高效、 诚信、 安全与经济责任挂钩, 依据现行相关要求, 经双方共同友好协商, 达成以下协议。
第一条 工程概况
1.1、 工程名称: 联盛纸业（龙海）有限企业自备动力车间一期工程
工程内容:
1.2、 承包范围及工作内容: 砌砖、 结构柱及零星构件砼浇捣; 粉刷、 贴面砖、 勾缝、 外墙
面清洗; 找平层(按设计图纸要求施工)、 楼层清理、 楼层清洗; 管边、 管缝堵平; 粉刷、 抹灰; 门窗边塞缝; 垫层砼浇捣、 屋面装饰分部, 室外散水、 临时排水沟、 水池等设计图纸中（含设计变更）全部泥水工程; 包含使用搅拌机、 砂浆机、 灯具、 电缆线、 斗车、 扫把、 铁铲及小型工具、 跳板、 门字架、 爬梯等; 宿舍区域、 施工区域、 作业楼层自行派人进行项目卫生清理, 做到安全生产, 文明施工, 安全帽由班组自行购置, 施工时应配置专员开机。（注: 不包含底层土方整平、 扎实, 其它全部泥水部分均包含在本协议内）。
1.3、 承包方法: 包工（及上述工具）
1.4、 单价: 按建筑面积每平方米元整 。
1.5、 工程量: 按建筑面积计算。
1.6、 质量等级:
1.7、 实施规范: 现行国家相关施工及验收规范。
第二条双方工作配合
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 现场组织与管理听从甲方现场管理人员安排,参与管理班组,按施工组织设计要求向乙方进行技术、 安全交底, 保质保量完成工程任务, 完善技术资料。 定时召开工作例会, 总结日常工作情况, 立刻处理存在问题, 签署统计文件。 班组长应对本班组工人进行技术安全教育, 配合甲方组织开展质量、 安全、 文明施工活动, 尊重当地民俗与法规, 服从指挥, 接收检验。 甲方负责暂住户口申报手续, 乙方负责暂住证办理费用, 不办理者产生后果自负。 乙方工人须持有相关有效证件（身份证、 上岗证、 审检证、 就业证、 三机证）方可上
岗。
第三条质量管理与经济责任
3.1 因为图纸错误造成质量问题或设计更改造成返工损失由甲方负责, 按双方签署记
录文件费用在当月工资中增付。因为不按图纸要求和规范要求操作, 经验收为不
合格产品, 产生质量事故, 造成返工和损失由乙方负责, 并按双方签署统计文件费用在当月工资中扣除。
3.2
3.3
3.4 因为本工种质量问题造成其它工种产生质量问题和损失, 由质量事故责任者负责经济赔偿, 对事故责任有争议者, 由企业质检部门及相关部门仲裁。 若班组人员操作或保养不妥引发墙面及粉刷层空鼓产生质量问题和人为破坏及返工, 所发生工料由班组自负。 如因乙方施工质量、 进度、 文明施工未能达成甲方或建设单位要求标准, 甲方有
权终止协议, 乙方自行退场。甲方不予给予办理结算, 履约金不予退还。
第四条 材料提供与使用责任
甲方按进度计划向乙方提供本工种必备材料, 乙方应合理使用, 材料及机具堆放有序, 工完料尽, 严禁浪费, 如有不按要求使用, 造成铺张浪费一经发觉则追究其经济责任。生活垃圾按甲方指定场地统一堆放, 施工现场应做好文明施工, 努力争取企业形象。
第五条 安全责任
另行签署班组安全责任承包协议（详见附件一: 安全协议内容）。乙方应严格实施相关建筑安装工程安全操作规程要求和相关部门安全文件及厦门市文明施工文件。坚持“安全第一, 预防为主”方针, 教育工人“遵章守纪、 文明施工”, 服从指挥, 不违反操作要求。乙方若无视安全, 违规操作以及工人不安全行为造成产生一切安全事故后果由乙方自负, 甲方保留追究乙方责任权利。
第六条 工种、 工序之间配合
6.1本工种指选派一名责任心强技工作为本工种专职质量检验员负责自检工作, 落实本工种质量、 进度检验情况及办理工序交接班手续。全方面明确图纸中要求尺寸, 本工种应按施工方案及进度计划安排次序、 流水及穿插工序, 相互协调, 不得各行其是, 工序交接必需有签暑统计, 移交前必需经验收检验。
6.2本工种每分项工程完成时须自检, 自检合格后书面通知现场幢号长验收并签字。无书面通知分项工程有权拒绝验收, 因拒绝验收延迟工期对本工种班组处以1000元以下罚款。有书面通知验收, 但验收不符合设计要求和施工规范需整改, 幢号长对班组签发质量整改通知单并限时完成, 进行复检。限时不能完成而延迟工期处于200—500元罚款。每分项工程开始时间及完成时间甲方书面通知乙方并签字（具体以工程任务单表现）。
第七条 班组奖罚
7.1 按班组奖罚条例。
7.2 按进度、 质量、 配合情况报表。
7.3按各周项目部会议纪要实施。
第八条 工资支付及结算方法
甲方按乙方完成工量 作为进度款支付; 进度款支付时间应于甲方与业主（建设单位）签定拨款时间同时进行。泥水全部完成后, 付款额至总工程量 , 余款在完工验收结算后拾天内支付完成（款项支付时按要求扣除劳务税）。乙方应推行协议条款主动立刻发放工人工资。每个月向甲方上报月完成量清单、 上岗工人花名册及考勤表、 工人工资
表。若乙方未能主动发放工人工资造成劳动纠纷, 甲方有权采取对应方法直至发放工人工资。情节严重者甲方有权终止协议, 乙方自行退场, 甲方将不给予办理结算。
第九条: 工程安全文明、 质量、 工期、 履约金:
1、 履约金: 工期、 质量、 安全确保金为人民币万元整,
2、 履约金退还条件: 按
a．结构验收合格退; 外脚手架全部拆除时退还%。
b．施工进度不按项目部要求及甲方与建设单位签署协议中招标文件约定条款(详见附件一)完成, 履约金不予退还, 待乙方在下个控制点达成质量、 工期、 安全文明施工完成达标后再给予退还。
本协议一式叁份, 甲乙双方及企业各执一份, 协议未尽事宜甲乙双方协商另签补充协议。本协议自签署之日起生效, 款项结清后自行失效。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
联络电话: 联络电话:
身份证号码:
年月日 年 月 日
附件一
班组安全生产承包协议书
为深入明确安全生产责任制度, 强化安全生产管理, 切实做到安全生产与经济责任挂钩, 特签署以下协议, 以资共同遵守。
a) 认真实施国家颁发《建筑安装工人安全操作规程》和各级相关部门要求及企业安全管理制度。遵章守纪, 正确使用防护用具, 所负责施工项目应符合对应各项安全规范要求。
b) 班组长应对本班组人员在生产中安全健康负责。做好班前班后安全检验工作, 对新进场工人进行现场安全教育, 并在未熟悉工作环境前指定专员管好她们人身好全。
c) 班组长有权拒绝违章指令, 听从专职安全员或施工员指导, 接收改善方法, 做好上下班交接自检工作。
d) 班组长应选派一名对安全熟悉且责任心强人员当本组安全员, 并支持其工作, 发动本班组职员共同搞好安全生产, 文明施工。
e) 在确保工期、 质量、 本班组工人工资同时, 工资总额中预留5%作为安全生产活动奖罚基金, 待工程完工后, 如无安全事故如数退还, 安全生产活动奖罚基金由甲方安全专题基金中支出。
f) 认真实施《安全生产责任制》和《安全生产奖罚制度》在施工中如能认真实施安全操作规程, 在安全生产、 文明施工、 劳动保护取得显著成绩, 将依据实际情况给予100～200元奖励, 成绩突出者上报企业给予嘉奖。
g) 如无视安全生产管理制度, 违章作业、 违章指挥、 对安全隐患不立刻整改者, 依据实际情况给予100～200元罚款, 情节严重者, 甲方有权上报企业或上级相关部门给予查处。
h) 日常操作中, 上班不戴安全帽, 不穿胶底鞋, 经发觉每人每次罚款50元, 爬外架、 爬乘升降机和有意损坏安全设施者（含外墙钢管架）, 每人每次罚款100元。 i) 经相关安全部门检验, 违反安全要求被罚款者, 其罚款金额由责任者负责。 j) 附安全生产奖罚实施细则以下:
（10.1）、 对于接到企业质安部门或上级相关隐患通知后不立刻整改或拒不整改者处50～
100元罚款。
（10.2）、 现场施工管理不按要求实施者, 处以200元以下罚款。
（10.3）、 多种脚手架不按要求和要求标准搭设者, 处以300元以下罚款, 没有正确使用“三宝”罚款10～50元。
（10.4）、 木模安装不符合检评标准者, 处以200元以下罚款。
（10.5）、 建筑机械使用违反要求或安全要求者, 处以300元以下罚款。
（10.6）、 施工用电违反安全要求者, 处以300元以下罚款, 使用“三炉”罚款500元。 （10.7）、 防火防爆方法不落实, 违反安全要求者, 处以100元以下罚款。
（10.8）、 在工地评选中被评为安全生产优异组织者给予50～200元奖励。
（10.9）、 在企业安全检验中, 项目（单项）在评分85分以上者, 给予200元奖励。 （10.10）、 在企业安全检验评选中被评为优异个人或优异班组者给予200元奖励。 （10.11）、 抢险救灾中有功者, 给予200元奖励。
（10.12）、 避免重大事故发生, 或提出安全方面技术改善、 合理化提议者给予50～200元奖励。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
联络电话: 联络电话:
身份证号码:
年月日 年月日
【篇二: 泥水班组施工承包协议】

泥水班组施工承包协议
发包方: （以下简称甲方）
承包方: （以下简称乙方）
甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务, 明确双方权利义务关系, 依据《中国建筑法》、 《中国协议法》、 及东乡县相关法律、 行政要求、 和条例要求, 遵守平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 经甲乙双方共同协商一致特立以下劳务协议协议条款, 双方共同遵守实施。
一、 工程概况
1. 工程名称: ______________
2. 工程地点
3. 建筑面积: 约____________
4. 结构形式: 框架结构
二、 现场代表
1. 甲方代表________现场责任人_________。甲方配置施工员、 质量员、 安全员、 预算员、 测量员等整套管理班子。
2. 乙方现场代表___________。乙方现场代表必需在现场25天以上, 有事离开现场必需安排其她责任人, 提早通知甲方责任人。乙方配置配套管理人员。接收甲方对口管理。
三、 乙方工作内容及范围
框架工程、 从基础承台 开始至完工验收合格为止。具体内容为:
1. 图纸显示全部墙体砌筑粉刷、 地梁砌筑、 墙体放线、 砖块和砂浆搅拌和运输、 砖块浇水湿润、 内脚手架搭设和拆除、 门窗过桥板预制安装。顶砖塞缝（必需密实）, 砖和混凝土连接点必需布网, 全部混泥土部分喷浆（刷界面剂）。
2. 一层地面回填, 甲方取土机械开挖回填, 乙方人工配合平整扎实填石子、 打点、 铺地膜、 找平收光（不包含倒混凝土）。
3. 各栋号图纸内容全部要求内外粉刷、 线条、 滴水线、 烟囱粉刷、 门窗护角及其它需要护角（边角）檐口包含二次修补, 外墙粉刷刷毛（洗砂）油漆部分刷毛（洗砂）不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打, 以及施工落灰等全部卫生。文明施工工作内容全部完成。
4. 斜坡顶屋面找平、 露台地面找平保温面找平收光, 厨房、 阳台、 卫生间地面找平, 楼梯踢脚线、 滴水线等全部图纸内容, 乙方独立全部完成以上工作内容, 全过程中安全、 文明施工和完工卫生清理, 最终经过完工验收。
四、 工作期限
1. 开工日期年 月 日; 完工日期 年 月 日
2. 施工进度满足甲方总体进度要求, 总工期（以建设单位要求日期为准）。乙方应严格根据甲方工期安排进行施工, 主体封顶后内装修工期不得超出3个月。如由乙方造成延误工期, 建设单位对甲方罚款由乙方负担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求, 甲方认为乙方不含有施工能力, 视为乙方自动放弃该单位工程施工, 甲方另行安排其它班组抢工期, 所发生实际费用, 在乙方工程款中扣除, 乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方一切损失。
3. 如为跨年度工程, 春节后开工时间, 乙方必需按甲方要求时间开工, 不然影响施工进度损失全部由乙方负担。
4. 本工程工期考评标准, 依据项目部生产作业计划, 严格实施项目部序时进度要求, 满足各节点时间段, 农忙时不能停工, 若乙方一次不满足时间节点要求, 由此造成总工期拖延, 在每个月乙方进度款中扣10%, 待工期赶上付足应付部分。
5. 乙方又未能立刻采取赶工方法, 甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成, 由此造成建设单位对甲方罚款全部由乙方负担。结算总额按已完成量60%结算, 并不能确保结算立刻兑现, 乙方同时负担违约责任。
五、 质量标准
1.工程质量标准, 工程质量达成优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收, 在施工中发觉设计有误, 须立刻向甲方提出, 取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量过程控制和自检工作, 在施工中要立刻检验, 单项完成后进行自检, 自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。
2.乙方承诺砌体达成清水清墙, 要求做到工完料清。
3.质量保修: 乙方施工项目范围和内容保修时间同甲方与建设单位协议质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补, 乙方不在约定时间内派人修补, 甲方可派其它人进行修补, 保修费用在乙方保修金中扣除, 工程保修金为乙方总额3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方（保修金甲方不支付利息）, 保修期从完工验收后算起。
六、 定额结算方法及内容
1.乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、 建设单位双方确定工程量为依据。店铺层高5.6m按一层建筑面积计算, 跃层不管多高按建筑面积计算。
2.按建筑面积______元/㎡（大写___________元）计算（单价组成: 砌体_____元/㎡、 粉刷 元/㎡、 零星 元/㎡、 卫生 元/㎡, 以上单价不存在增减不包含混凝土与贴瓷砖部分）其它全部泥工部分全部包含在内。
3．施工过程中标准上不出现点工, 如因工作需要, 乙方做承包范围以外工作综合单价, 技术工（大工）150元/天、 男杂工（小工）90元/天男、 杂工（小工）80元/天（工作时间为九小时。,
综合单价一次性包干, 施工中其它原因均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作基础工资及津贴, 辅助工资、 工资附加费、 教育经费、 交通补助费、 劳动保护费、 安全文明施工费、 生产工具费、 机械费、 冬雨季施工增加
人工费、 雨具管理费、 停工窝工费用, 现场材料搬运费、 材料二次倒运费增加人工费、 生活费 、 住宿费、 医疗费、 差旅费、 医疗保险、 工伤保险等等。
4.承包人综合单价中包含乙方工具用具费和辅材费（含植拉结筋）。
七、 工人工资管理, 支付方法立刻间
1.支付方法立刻间: 按每个月完成量支付砌砖80%、 粉刷80%主体结构完工（砌体结束）支付至85%, 甲方先预付生活费。本工程完工验收后支付至97%, 余下3%五个月内付清。
2.工人工资管理及支付方法: 乙方应付对进场工人立刻署名作册, 要求每个工人身份证复印件两份, 甲乙双方各一份留档, 应立刻对每个工人签署劳务协议并注明工种, 工人有闹事迹象, 有严重身体毛病, 有不符合劳务年纪应立刻给与解聘。资金出现临时困难时, 乙方承诺（20天内迟发工资）不得停工、 不索赔、 不聚众闹事、 不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公
3.工人工资标准上应做到每个月结算, 每个月发放工人工资表名额应与身份证号码, 出勤工时、 工时价累计总额、 本月领款额、 余额相符。并须经每个人亲笔署名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。
八、 安全施工、 重大伤亡及其她安全事故处理
1.安全施工: 乙方必需落实实施国家和政府, 行业主管部门颁布实施相关安全标准, 确保遵守施工现场安全作业, 确保安全生产, 杜绝安全事故发生, 无条件服从安全监管人员监督管理指挥, 做到不安全不施工。因乙方野蛮施工, 不服从指挥, 安全防护方法不力, 安全设施不到位, 不按规范施工, 无视检验督促, 盲目施工对于项目部、 企业、 甲方管理人员、 主管部门检验出安全隐患限期整改, 造成罚款由乙方负责, 对乙方所属职员违章处罚由乙方负担, 直接从每个月进度款中扣除。
2.重大伤亡及其她安全事故处理: 事故发生后, 甲乙双方应采取紧急方法, 全力组织抢救伤者, 保护事故现场。
3．事故发生费用分摊具体为, 有效发票累计叁万元以下（含叁万元）均由乙方负担, 有效发票累计叁万元以上由甲乙双方各半分摊。
九、 文明施工
1.乙方应实施企业及项目部相关要求, 加强科学管理坚持文明施工, 在施工中做到随做随清, 工完料清, 保持施工现场清洁、 整齐、 有序。各工种间必需相互配合相互珍惜对方成品, 做好文明施工。在工地不得酒后上班, 杜绝打架斗殴、 偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款, 赔偿对方损失并请退现场直至送公安机关处理。
2.该工程必需达成东乡县安全文明达标工程标准, 乙方现场混乱, 相关部门处罚由乙方负担, 假如甲方派人进行文明工地清理, 其费用在乙方进度款中扣除。
十、 违约和争议
1．本协议在甲方与业主协议基础上签订, 如因甲方与业主协议关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议, 乙方不得向甲方索赔停工费, 双方另行协商处理。
2.乙方未按甲方选定施工人员进场, 甲方有权要求乙方进行更换调整, 乙方无法调整时, 甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自行负责）并书面通知乙方, 直至终止协议。
3.在推行协议过程中产生争议时, 双方友好协商, 协商不成, 由企业协调, 企业协调不成向东乡建筑安装企业所在地人民法院提起诉讼。
4．本协议双方签字盖章后生效, 所承包工程完工验收合格, 款项结清后, 除保修条款外其它自动失效。
5本协议未尽事宜, 双方另行协商签署补充协议, 补充协议及协议附件含有相同法律效力。
本协议一式三份, 甲方二份, 乙方一份。
甲方:
经办人:
联络电话:
乙方: 经办人: 联络电话: 身份证号码: 年 月日
【篇三: 泥水班组施工协议】

泥水班组施工承包协议
发包方: 福建永宏建设工程企业丽景华府项目部;
承包人: 杨伦全
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》、 《中华人民
共和国安全法》及其她相关法律、 行政法规, 遵照平等、 自愿、 公平和老实
信用标准, 经甲、 乙双方协商, 甲方将承建宁明县“丽景华府”a、 b地
块项目一期工程部分幢号泥水项目, 以包工不包料形式承包给乙方施
工。为明确双方各自责任, 确保工程按时、 保质、 保量、 安全顺利地完成
施工任务, 特签订本协议, 方便双方守信履约:
一、 工程概况:
工程名称: 宁明县“丽景华府”a、 “丽景华府”b。
工程地点: 宁明县新明路。
二、 承包范围与内容:
1、 承包范围: 宁明县“丽景华府”、 、 楼; “丽景华府”b 楼及地下室工程泥水项目。
（1）、 砌体: 从底层基础梁面（b地块一层地面）以上至屋面全部砌体
（详设计施工图纸、 变更资料及甲方依据实际现场确定方案）, 穿墙空调