资源描述
编号:
建设工程设计协议（二）
（专业建设工程设计协议）
工程名称: ______________________________
工程地点:_______________________________
协议编号: ______________________________
（由设计人编填）
设计证书等级: __________________________
发包人: ________________________________
设计人: ________________________________
签署日期: ______________________________
中国建设部
国家工商行政管理局 监制
发包人:
设计人:
发包人委托设计人负担_______________________________________工程设计, 工程地点为____________________________________________, 经双方协商一致, 签署本协议, 共同实施。
第一条 本协议签署依据
1.1《中国协议法》、 《中国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理要求》。
1.2国家及地方相关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程同意文件。
第二条 设计依据
2.1发包人给设计人委托书或设计中标文件
2.2发包人提交基础资料
2.3设计人采取关键技术标准是:
《城市居住区计划设计规范》(GB50180-----93)、 _ ___
_ ___等法规、 规范相关要求。
第三条 协议文件优先次序
组成本协议文件可视为是能相互说明, 假如协议文件存在歧义或不一致, 则依据以下优先次序来判定:
3.1协议书
3.2中标函（文件）
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条 本协议项目名称、 规模、 阶段、 投资及设计内容（依据行业特点填写）
第五条 发包人向设计人提交相关资料、 文件立刻间
第六条 设计人向发包人交付设计文件、 份数、 地点立刻间
第七条 费用
7.1双方约定, 本协议设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方相关要求实施, 国家和地方没有要求, 由双方约定。
7.2假如上述费用为估算设计费, 则双方在初步设计审批后, 按同意初步设计概算核实设计费。工程建设期间如遇概算调整, 则设计费也应做对应调整。
第八条 支付方法
8.1协议签署后十日内, 发包人向设计人支付设计费总额20%作为定金, 计 元, 本协议推行后, 定金抵做设计费。
8.2 设计人提交方案设计文件并经发包人审核确定后10日内, 发包人向设计人支付设计费总额15％, 计 元。
8.3 设计人提交初步设计文件经发包人审核确定后10日内, 发包人向设计人支付设计费总额20％, 计 元。
8.4 施工图会审完成2个月内并经发包人审核确定结算设计费后10日内, 发包人向设计人支付至结算设计费95％。
8.5 施工图会审完成后一年内, 发包人按施工图实际建筑面积结清余款。
8.6 设计人在提交上述设计结果后必需经发包人给予确定,不然发包人有权不予支付对应设计费用。
8.7 以上付款, 发包人将以转帐支票或电汇方法支付, 若发包人提出按六个月承兑汇票支付, 则按开票银行同期贴现利息补息; 设计人应在发包人支付上述款项同时提供中国大陆地域等额有效发票, 不然发包人有权顺延付款。
第九条 相关协议推行过程中多个步骤
9.1方案设计阶段
9.1.1方案设计方向性意见首先应明确发包人设计要求, 有以下多个方法:
（1）发包人以文字或图片方法提供设计方案方向性意见。
（2）设计人提供文字或图片或初步方案供发包人确定以获明确方向性意见。
（3）以实景或可明确界定方法取得方向性意见。
本协议采取方法为上述第 种。
9.1.2方案设计阶段工作是设计开始前必需步骤, 发包人应办理签字确定等手续给设计人。
9.2初步设计阶段
设计人提交设计方案应满足发包人提出内容和图纸规格等具体要求（以行业相关阶段要求为基础做出）, 方案评定结果发包人以书面方法复函给设计人, 如经三次修改仍未符合发包人要求, 发包人有权解除协议, 由设计人负担违约责任。
9.3以上经经过方案, 并不代表全部细节均已认可, 发包人有权对设计细节提出数次质疑和修改要求直至符合发包人验收标准。
第十条 双方责任
10.1发包人责任
10.1.1发包人按本协议第五条要求内容, 在要求时间内向设计人提交基础资料及文件, 并对其完整性、 正确性立刻限负责。发包人不得要求设计人违反国家相关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超出要求期限15天以内, 设计人按本协议第六条要求交付设计文件时间顺延; 发包人交付上述资料及文件超出要求期限15天以上时, 设计人有权重新确定提交设计文件时间。
10.1.2发包人变更委托设计项目、 规模、 条件或因提交资料错误, 或所提交资料作较大修改, 以致要求设计人作较大返工时, 设计人应在接通知后3天内向发包人提交返工费用预算（含工作量及计算依据）, 经双方共同协商后签署补充协议。因设计人提交设计资料设计深度、 设计风格、 设计质量等不符合发包人原来要求造成发包人要求设计人返工, 发包人不再另行支付设计费用。
10.1.3在协议推行期间, 发包人要求终止或解除协议, 设计人未开始设计工作, 不退还发包人已付定金; 已开始设计工作, 发包人应依据设计人已进行实际工作量, 不足二分之一时, 按该阶段设计费二分之一支付; 超出二分之一时, 按该阶段设计费全部支付。
10.1.4发包人必需按协议要求支付定金, 收到定金作为设计人设计开工标志。未收到定金, 设计人有权推迟设计工作开工时问, 且交付文件时间顺延。
10.1.5发包人应按本协议要求金额和日期向设计人支付设计费, 每逾期支付一天, 应负担应支付金额千分之二逾期违约金, 且设计人提交设计文件时间顺延。逾期超出30天以上时, 设计人有权暂停推行下阶段工作, 并书面通知发包人。发包人上级或设计审批部门对设计文件不审批或本协议项目停缓建, 发包人均应支付应付设计费。
10.1.6发包人要求设计人比协议要求时间提前交付设计文件时, 须取得设计人同意, 不得严重背离合理设计周期, 且发包人应支付赶工费。
10.1.7发包人应为设计人派驻现场工作人员提供工作、 生活及交通等方面便利条件及必需劳动保护装备。
10.1.8设计文件中选择国家标准图、 部标准图及地方标准图由发包人负责处理。
10.1.9负担本项目外国教授来设计人办公室工作接待费（包含传真、 电话、 复印、 办公等费用）。
10.1.10 设计人要求变更（修改）设计费用过高, 发包人不能接收, 发包人有权另行委托设计。因为变更（修改）而造成协议实施有困难时, 双方可按已完成设计阶段（工作量）办理结算并终止协议。
10.1.11 若设计人按发包人要求提前交付设计资料及设计文件并经发包人确定, 设计人依据提前天数天天按暂定设计费总额＿‰向发包人计取。
10.2设计人责任
10.2.1设计人应按国家要求和协议约定技术规范、 标准进行设计, 按本协议第六条要求内容、 时间及份数向发包人交付设计文件（出现10.1.1、 10.1.2、 10.1.4、 10.1.5要求相关交付设计文件顺延情况除外）。并对提交设计文件质量负责。
10.2.2设计合理使用年限为_______________年。
10.2.3负责对外商设计资料进行审查, 负责该协议项目设计联络工作。
10.2.4设计人对设计文件出现遗漏或错误负责修改或补充。因为设计人设计错误造成工程质量事故损失, 设计人除负责采取补救方法外, 应免收受损失部分设计费, 并依据损失程度向发包人支付赔偿金, 赔偿金数额由双方约定为买际损失 ％。
10.2.5因为设计人原因, 延误了设计文件交付时间, 每延误一天, 应减收该项目应收设计费千分之二。
10.2.6协议生效后, 设计人要求终止或解除协议, 设计人应双倍返还发包人已支付定金。
10.2.7设计人交付设计文件后, 按要求参与相关上级设计审查, 并依据审查结论负责不超出原定范围内容做必需调整补充。设计人按协议要求时限交付设计文件一年内项目开始施工, 负责向发包人及施工单位进行设计交底、 处理相关设计问题和参与完工验收。在一年内项目还未开始施工, 设计人仍负责上述工作, 可按所需工作量向发包人合适收取咨询服务费, 收费额由双方约定。
10.2.8 设计人应确保其提交设计结果不侵犯第三人著作权或其它正当权利, 不然应由设计人负担责任, 并赔偿发包人损失。
发包人向设计人支付本项目设计费后, 设计人向发包人提供阶段性结果和最终结果著作权归发包人全部。
10.2.9 设计人有责任在工程基础完工后向发包人提供建筑专业平、 立、 剖面完工图一式六份, 配合发包人办理计划验收。
10.2.10 采取新技术、 新工艺分项工程, 设计人应提供新技术、 新工艺具体技术资料证实; 发包人要求考查新技术, 设计人应负责安排联络, 费用由发包人负担; 未经发包人同意, 设计人不得在设计中采取还未成熟新技术、 新产品、 新工艺。
10.2.11 设计人须按发包人提供《设计要求》进行标准化设计, 在设计中须采取发包人指定（ ）建筑设计、 （ ）水电材料、 （ ）设备选择、 （ ）具体设计做法、 （ ）施工工艺、
（详见附件 ）, 不然视为设计质量不符合要求。
10.2.12 设计人不能根据发包人要求（质量、 时间）提交设计文件或设计人员不能胜任本设计任务时, 发包人有权解除协议并根据发包人已经确定图纸工作量办理结算。
10.2.13 设计人提交图纸假如质量及深度不符合发包人要求, 发包人有权不予确定。由此而造成工期延误及重新出图责任由设计人负担。
10.2.14 设计人应指定本项目设计责任人或专业责任人, 在施工前进行技术交底并参与设计图纸会审、 隐蔽工程验收和工程完工验收。项目责任人或专业责任人每缺席一次, 应负担500元/次违约金, 累计缺席三次以上时, 发包人有权解除协议并根据发包人已经确定图纸工作量办理结算, 同时设计人应按暂定设计费总额 ‰向发包人支付违约金。
10.2.15设计人应满足发包人使用要求, 在不降低功效和确保安全前提下, 按发包人确定限额设计值或工程总造价进行设计。
设计人在方案设计、 初步设计、 施工图设计各阶段设计中凡超出额定限额设计标按时, 应列表作出对比, 分析原因, 并有具体说明（估算、 概算、 预算）申报发包人审批。如经发包人同意, 设计人可按原设计出图; 未获发包人同意, 由设计人自行调整到符合协议要求。
10.2.16因为设计人提交概算不正确或未根据发包人设计要求设计而造成工程造价高于设计限额且未经发包人书面同意, 在能够立刻发觉并能补救而设计人无正当理由拒绝修改设计或无法补救情况下, 设计人应向发包人支付不少于高于设计限额部分造价50％赔偿金。
10.2.17设计人应向发包人支付违约金, 发包人有权在应付未付款中扣除, 违约金不足以填补发包人损失, 发包人可继续向设计人追偿。
第十一条 保密
双方均应保护对方知识产权, 未经对方同意, 任何一方均不得对对方资料及文件私自修改、 复制或向第三人转让或用于本协议项目外项目。如发生以上情况, 泄密方负担一切由此引发后果并负担赔偿责任。
第十二条 仲裁
本建设工程设计协议发生争议, 发包人与设计人应立刻协商处理。也可由当地建设行政主管部门调解, 调解不成时, 双方当事人同意由___________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构, 当事人又未达成仲裁书面协议, 可向人民法院起诉。
第十三条 协议生效及其她
12.1发包人要求设计人派专员长久驻施工现场进行配合与处理相关问题时, 双方应另行签署技术咨询服务协议。
12.2设计人为本协议项目服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中, 设计人不得指定建筑材料、 设备生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、 设备加工订货时, 所需费用由发包人负担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目设计任务, 从询价、 对外谈判、 中国外技术考察直至建成投产各个阶段, 应吸收负担相关设计任务设计人员参与。出国费用, 除制装费外, 其她费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人负担本协议内容以外工作服务, 另行签署协议并支付费用。
12.6项目设计要求另行提供。
12.7负担本项目关键设计人员名单
姓名
性别
年纪
专业
职称
注册师类别
注册号
联络电话
说明:
（1）在协议推行过程中, 设计人如对以上人员有变更, 需事先取得发包人书面同意。
（2）如设计人员不能配合发包人工作要求, 发包人有权要求更换, 设计人应在发包人提出更换人员要求之日起十个工作日内调整设计组人员并报发包人核定。
12.8建筑工程设计协议中, “以上”, “以下”均含本数。“超出”不含本数。
12.9因为不可抗力原因致使协议无法推行时, 双方应立刻协商处理。
12.10本协议双方签字盖章即生效, 一式___________份, 发包人__________份, 设计人___________份。
12.11本协议生效后, 按要求应到项目所在地省级建设行政主管部门要求审查部门立案; 双方认为必需时, 到工商行政管理部门鉴证。双方推行完协议要求义务后, 本协议即行终止。
12.12双方认可来往传真、 电报、 会议纪要等, 均为协议组成部分, 与本协议含有相同法律效力。
12.13未尽事宜, 经双方协商一致, 签署补充协议, 补充协议与本协议含有相同效力。
（此页无正文）
发包人名称: 设计人名称:
（盖章） （盖章）
法定代表人: （签字） 法定代表人: （签字）
委托代理人: （签字） 委托代理人: （签字）
住 所: 住 所:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
建设行政主管部门立案: 鉴证意见:
（盖章） （盖章）
立案号: 经办人:
立案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日
展开阅读全文
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
