风电道路合同模板.doc

进场检修道路承包协议书

甲方:

乙方: 乙方身份证号:
    依据《中国协议法》及国家相关法律、 法规和企业文件相关要求, 遵照平等、 自愿、 公平和诚信标准, 甲、 乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。签订本协议。
第一条 　工程概况
工程名称: 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程
第二条 工程地点: 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路
第三条　工程承包范围
盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径修建和修建所需人员及所需材料供给和购置, 使用装载机推4M宽0.35深基槽（局部地基看现场而定）, 然后铺山皮石采取平地机整平后洒水, 再采取20T压路机碾压（密实度必达成0.94以上）再铺大小适中沙石细骨料, 采取平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸做法及质量为准, 超出预算, 甲方不予补给。建管办临时要求用工已包含在内, 甲方不再给补零工。

第四条　工程工期
1．计划开工日期: 8月26日, 计划完工日期: 9月11日。
2．乙方应无条件实施甲方进度计划安排（包含新调整进度计划）。
3、 如乙方原因造成工期（依据甲方进度计划安排）延误, 每延误一天, 乙方赔偿甲方1000元, 延误15天以上, 甲方可终止协议, 乙方并负担延误工期给甲方造成损失。
第五条　工程质量标准

　 所承包工程范围内工程质量必需达成本工程施工图纸及国家现行规范、 行业标准要求（道路弯转半径, 不得小于35米）。
第六条　甲方责任和义务
1、 负责对工程质量、 工期、 安全生产、 文明施工、 计量检测、 试验化验控制、 监督、 检验和验收。
   2．负责与业主、 监理、 设计及相关部门工作联络, 协调现场工作关系。
   3．依据工程情况要求乙方增减施工人数, 满足施工生产需要。对施工质量底劣、 技术差、 不服从指挥、 有违法乱纪行为人员所造成后果由乙方负责。

第七条　乙方责任和义务

1．遵守国家政策和法律法规; 遵守业主和甲方企业相关规章制度, 做好安全、 文明施工、 环境和职业健康安全、 劳动保护等工作。
    2．严格根据设计图纸、 施工验收规范、 相关技术要求及施工组织设计精心组织施工, 确保工程质量达成约定标准, 对本协议道路承包范围内工程质量向甲方负责; 依据业主、 监理、 甲方计划要求（包含调整后计划）, 合理组织, 科学安排作业计划, 投入足够人力、 物力、 确保工期; 负担因为本身责任造成质量返修、 工期拖延损失及多种罚款。
    3．技术工人必需按国家要求持上岗证, 技工必需有职业技能操作证, 持证率达成100%。特殊工种必需有特种作业操作证, 持证率达成100%
    4．服从甲方和业主监督、 检验、 管理; 接收甲方和业主相关人员对质量、 进度、 技术、 安全生产、 文明施工、 环境保护等方面管理: 接收甲方随时检验其设备、 材料保管、 使用情况及其操作人员有效证件、 持证上岗情况;
5．做好施工场地周围建筑物、 构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作。因乙方责任发生损坏, 应自行负担由此引发一切经济损失及多种罚款:
    6．为其施工人配置必需劳动保护和安全防护用具（如安全帽、 安全带、 工作服、 手套及其它相关防护用具）;
   7．进场施工人员要求含有思想素质好、 身体健康、 技术熟练等条件; 严禁18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员; 严禁使用不法人员, 乙方应负担因使用以上不合格人员而引发责任和后果。
   8．甲方在资金临时（一个月）不到位, 业主未能按时拔付工程款情况下, 乙方不得所以而影响正常施工, 不得聚众闹事, 做到对甲方谅解。
9、 如按摄影关要求, 乙方劳务承包必需以有资质劳务企业和甲方签定承包协议, 则乙方必需按摄影关要求联络有资质劳务企业与甲方签定劳务协议并负担对应费用, 不得影响工程进度正常进行。如所以停工给甲方造成损失由乙方负担。
10.通常本工程包含到土地征用协调, 施工人员, 工程所需一切材料均由乙方自己提供。
11.道路完成后, 直至大型设备进场施工完成, 如有牧民因乙方所修道路发生阻碍事件, 如道路超宽或由乙方因施工碾压草原, 扬尘毁坏草原及围挡等, 如有类似事件出现, 乙方负责处理费用及修复, 甲方为此事不在向乙方增加任何费用。

第八条　环境保护、 安全生产和文明施工

1．甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、 文明施工、 环境保护以及企业相关制度等方面教育; 依据国家法律法规及企业相关规章制度、 监督、 监控乙方相关工作实施情况, 使其体系有效运行。

2．乙方应遵守工程建设安全生产相关管理要求, 严格按安全施工标准进行施工; 加强对现场操作工人安全教育; 认真落实安全方法, 采取必需安全防护方法, 消除事故隐患, 确保安全生产; 随时接收安全检验人员依法实施监督检验。因为本身安全方法不力及违章操作造成事故, 乙方负担一切责任后果和经济费用。
    发生安全事故, 乙方应按相关要求立刻上报甲方相关部门, 同时按国家相关法律要求对事故进行处理。

3． 乙方就严格实施建设主管部门及环境保护、 消防、 环卫等到相关部门对施工现场管理要求, 做到文明施工; 确保施工现场整齐有序, 符合文明施工相关要求和要求, 维护甲方良好企业形象, 并负担因违反相关要求造成损失和罚款。
    加强现场管理, 采取一切合适方法, 保护现场内外环境, 限制由施工作业引发噪音或其它污染; 避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。因为本身原因及违章操作造成事故, 乙方负担一切责任后果和经济费用。

  第九条　材料、 设备供给与管理
风场检修道路路经施工所需材料, 设备, 机械, 均由乙方自己提供, 乙方应合理用料、 重视节省。如材料使用超出预算用量, 则超出部分费用由乙方负担。
第十条　承包方法、 价格及包含内容

 1．承包价格所包含内容:
    承包价格包含施工期间乙方各类风险及施工人职员资和调遣费: 机具费用; 多种主材料费; 辅助材料费用; 多种周转材料费用; 各类材料二次倒运费; 自然气候影响等不可预见工日费用; 劳动保护用具费用（安全帽、 安全带、 手套等）; 安全防护设施搭拆; 文明施工费用（包含上级部门对现场各类检验所发生临时用工）; 承包工程范围内测量放线、 机械设备维修和安装拆卸用工; 预防通常性自然灾难所采取方法用工及材料费用; 承包工程范围内不可预见费用。
2．本协议单价为一次包死价格, 在协议实施期间不因其它原因改变而调整变动。按道路每公里 95000 元（大写） 玖万伍仟元 , （最终决算以实际测量为准）。
第十一条　结算措施及付款方法
1．甲方不预付乙方生活费用, 承包费用按工程进度支付当月工程70%, 付款时间为业主付款后, 承包工程完工验收合格后付至工程总量90%, 余款待大型设备安装完后支付。（结算款支付额以扣除劳务管理费后数额为基数）
第十二条　施工验收
1．乙方应按本协议约定质量标准组织施工, 确保施工质量。施工完成, 乙方应立刻向甲方提交自检汇报, 通知验收; 乙方应该立刻对自己施工结果组织相关部门进行初步验收、 中间验收, 验收合格后再进入下道工序施工作业; 验收结果表明乙方施工质量不合格时, 乙方应负责无偿修复, 不延长工期, 并负担由此造成甲方相关损失。
完工验收时, 业主、 监理等相关方提出工程质量缺点, 乙方应无偿维修, 并负担由此造成甲方相关损失, 不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2．乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程完工验收; 甲方或施工场地内第三方工作必需乙方配合时, 乙方应按甲方指令给予配合。（配合第三方工作费用另外协商）
第十三条　工程保修
1．①保修范围: 乙方所承包范围内全部道路施工。②期限: 自完工验收合格后一年内。
2．保修责任: 道路完成后在在保修期间内, 乙方负责对道路进行定时检验、 养护和维修, 如发觉道路有凹陷, 应立刻处理和维修, 时刻确保道路通畅。
3．保修期间, 乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修, 若乙方未按甲方要求实施, 甲方可委托其它单位或人员修理, 其费用由乙方负担。

第十四条　保险
1．乙方责任人必需为从事特殊工种作业人员办理意外伤害保险并为自有设备办理保险, 支付保险费用, 乙方为施工场地内人员生命财产和乙方方提供施工机械设备办理保险, 支付保险费用。
2．保险事故发生时, 甲、 乙双方有责任采取必需方法降低损失。
第十五条　争议
1．甲、 乙双方在推行协议时发生争议, 能够自行协商处理; 不然, 双方应在协议签署所在地劳动仲裁部门或人民法院处理。
2．发生争议后, 除非出现下列情况, 双方都应继续推行协议, 保持工作连续, 保护好已完工作结果;
2．1　单方违约造成协议确已无法推行, 双方协议终止协议;
2．2　调解要求停止协议工作, 且为双方接收;
2．3　仲裁机构要求停止协议工作;
2．4　法院要求停止协议工作。
第十六条　不可抗力
1．不可抗力标准实施甲方与业主签署协议, 当甲方与业主签署协议没有对应标按时, 实施国家或地方政府要求。
2．不可抗力事件发生后, 乙方应立刻通知甲方项目经理, 并在力所能及条件下快速采取方法, 尽力降低损失, 甲方应帮助乙方采取方法。
3．因不可抗力事件延误工作时间相就顺延。
4．因协议一方拖延推行协议后发生不可抗力, 不能免去拖延推行方对应责任。
第十七条　协议解除
1．如因不可抗力致使本协议无法推行、 或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建, 致使协议无法推行, 能够解除协议。
2．因不可抗力或业主原因造成协议解除, 乙方就妥善做好已完工程和剩下材料、 设备保护和移交工作, 按要求撤出施工场地; 甲方按协议约定支付已完工作劳务酬劳。
第十八条　协议终止
双方推行协议全部义务; 劳务酬劳价款支付完成; 乙方向甲方交付本协议承包工程作业结果, 并经完工验收合格后; 保修期满未发生质量问题, 本协议即告终止。
第十九条　本协议一式_4_份, 甲方__2_份; 乙方__2_份。
第二十条　补充条款 未尽事宜双方协商处理。
第二十一条　协议生效 本协议双方约定当日生效。

协议签署时间: ______________协议签署地点: ______________

甲方（盖章）

代表签字
乙方（盖章）: ______________ 乙方身份证号