资源描述
全国一级注册造价工程师执业资格考试真题及解析
《建设工程计价》
一、单项选择题(72 题,每小题 1 分,共 72 分)
1.关于我国建设项目投资,以下说法正确是( )。
A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成
B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其余费用和预备费三部分组成
C.建设投资是为了完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出全部费用
D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成
2.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费共计为 30 万元,废品损失率为 10%, 外购配套件费为 5 万元,包装费率为 2%,利润率为 10%。用成本估算发计算该设备利润值为( )万元。 A.3.366 B.3.370 C.3.376 D.3.876
3.进口设备原价是指进口设备( )。
A.到岸价 B.抵岸价 C.离岸价 D.运费在内价
4.某县城建筑工程承建市区某建筑工程, 年 8 月编制结算税前造价为 6000 万元。已知营业税税率为 3%, 市、县城市维护建设税税率分别为 7%、5%,教育费附加率、地方教育附加率分别为 3%、2%。该工程结算造价应为( )万元。
A.6198.0 B.6201.6 C.6204.8 D.6208.6
5.依照我国现行建筑安装工程费用项目组成要求,以下费用中属于安全文明费是( )。
A.夜间施工时,暂时可移动照明灯具设置、拆除费用
B.工人安全防护用具购置费用
C.地下室施工时所采取照明设施拆除费
D.建筑物暂时保护设施费
6.关于国外建筑安装工程费用计算,以下说法中正确是( )。
A.分包工程费不包含分包工程管理费和利润
B.材料预涨费计入管理费
C.创办费通常包含了工地清理费及完工后清理费
D.***暂缺***
7.以下与建设用地关于费用中,归农村集体经济组织全部是( )。
A.土地赔偿费 B.青苗赔偿费
C.拆迁赔偿费 D.新菜地开发建设基金
8.关于工程建设其余费用,以下说法中正确是( )。
A.建设单位管理费通常按建筑安装工程费乘以对应费率计算
B.研究试验费包含新产品试制费
C.改扩建项目标场地准备及暂时设施费通常只计拆除清理费
D.不拥有产权专用通信设施投资,列入市政公用设施费
9.某建设项目静态投资为 10000 万元,项目建设前期年限为 1 年,建设期为 2 年,第一年完成投资 40%,第二年完成投资 60%。在年平均价格上涨率为 6%情况下,该项目价差预备费应为( )万元。
A.666.3 B.981.6 C.1306.2 D.1640.5
10.某项目建设期为 2 年,第一年贷款 3000 万元,第二年贷款 万元,贷款年内均衡发放,年利率为 8%, 建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为( )万元。
A.366.4 B.449.6 C.572.8 D.659.2
11.以下说法中,符合工程计价基本原理是( )。
A.工程计价基本原理在于项目划分与工程量计算
B.工程计价分为项目标分解与组合两个阶段
C.工程计价包含工程单价确实定和总价计算
D.工程单价包含生产要素单价、工料单价和综合单价
12.关于工程定额,以下说法正确是( )。
A.劳动定额主要表现形式为时间定额,机械消耗定额主要表现形式为产量定额
B.企业定额是企业内部使用预算定额
C.补充定额只能在指定范围内使用
D.地域统一定额应依照地域工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制
13.依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—),以下关于工程量清单项目编码说法中,正确 是( )。
A.第三级编码为分部工程次序码,由三位数字表示
B.第五级编码应依照拟建工程工程量清单项目名称设置,不得重码
C.同一标段含有多个单位工程,不一样单位工程中项目特征相同工程应采取相同编码
D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示
14.对于不能计量工程量方法项目,当按施工方案计算方法费时,若无“计算基础”和“费率”数值,则( )。
A.以定额基价为计算基础,以国家、行业、地域定额中对应费率计算金额
B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础,以国家、行业、地域定额中对应费率计算金额
C.只填写“金额”数值,在备注中说明施工方案出处或计算方法
D.以备注中说明计算方法,补充填写“计算基础”和“费率”
15.采取工程量清单计价总承包服务费计价表中,应由投标人填写内容是( )。
A.项目价值 B.服务内容 C.计算基础 D.费率和金额
16.以下机械工作时间中,属于有效工作时间是( )。
A.筑路机在工作区末端掉头时间
B.体积达标而未达成载重吨位货物汽车运输时间
C.机械在工作地点之间转移时间
D.装车数量不足而在低负荷下工作时间
17.若完成 1m3 墙体砌筑工作基本工时为 0.5 工日,辅助工作时间占工序时间 4%,准备与结束工作时间、不可防止中止时间、休息时间分别占工作时间 6%、3%和 12%,该工程时间定额为( )工日/m3。
A.0.581 B.0.608 C.0.629 D.0.659
18.某出料容量 750L 砂浆搅拌机,每一次循环工作中,运料、装料、搅拌、卸料、终端需要时间分别为 150s、
40s、250s、50s、40s,运料和其余时间交叠时间为 50s,机械利用系数为 0.8。该机械台班产量定额为( )
m3/台班。
A.29.79 B.32.60 C.36.00 D.39.27
19.从甲、乙两地采购某工程材料,采购量及关于费用以下表所表示,该工程材料材料单价为( )元/t。
A.262.08 B.262.16 C.262.42 D.262.50
20.某大型施工机械预算价格为 5 万元,机械耐用总台班为 1250 台班,大修理周期数为 4,一次大修理费用为
元,经常修理费系数为 60%,机上人工费和燃料动力费为 60 元/台班。不考虑残值和其余关于费用,则该机械台班单价为( )元/台班。
A.107.68 B.110.24 C.112.80 D.52.80
21.完成某分部分项工程 1m3 需基本用工 0.5 工日,超运距用工 0.05 工日,辅助用工 0.1 工日。如人工幅度差系数为 10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为( )工日/10m3。
A.6.05 B.5.85 C.7.00 D.7.15
22.以下材料损耗,应计入预算定额材料损耗量是( )。
A.场外运输损耗 B.工地仓储损耗
C.通常性检验判定损耗 D.施工加工损耗
23.以下施工机械中,在计算预算定额机械台班消耗量时,不另增加机械幅度差是( )。
A.打桩机械 B.混凝土搅拌机
C.水磨石机 D.吊装机械
24.以下工程造价指数,既属于总指数又可用综合指数形式表示是( )。
A.设备、工器具价格指数 B.建筑安装工程造价指数
C.单项工程造价指数 D.建设项目造价指数
25.某建筑工程汇报期各项费用组成和各单项价格指数以下表所表示,则该工程建筑安装工程造价指数为( )。
人工费
材料费
施工机具使用费
企业管理费
利润、规费、税金
报 告 期 费 用
(万元)
1520
3200
580
600
700
价格指数
1.08
0.95
1.01
1.03
1
A.0.995 B.0.996 C.0.997 D.0.998
26.建设项目投资决议阶段,在技术方案中选择生产方法时应重点关注( )。
A.是否选择了合理物料消耗定额 B.是否符合工艺流程柔性安排
C.是否使工艺流程中工序合理衔接 D.是否符合节能清洁要求
27.某地 年拟建一年产 50 万吨产品工业项目,预计建设期为 3 年,该地域 年已建年产 40 万吨类似项目投资为 2 亿元。已知生产能力指数为 0.9,该地域 、 年同类工程造价指数分别为 108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为 5%。用生产能力指数法估算拟建项目静态投资为( )亿元。 A.2.54 B.2.74 C.2.75 D.2.94
28.以下安装工程费估算公式中,适适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费是( )。
A.设备原价×设备安装费率(%)
B.重量(体积、面积)总量×单位重量(体积、面积)安装费指标
C.设备原价×材料费占设备费百分比×材料安装费率(%)
D.安装工程功效总量×功效单位安装工程费指标
29.按照形成资产法编制建设项目投资估算表,以下费用中可计入股东资产其余费用是( )。
A.创办费 B.非专利技术使用费
C.土地使用权取得费 D.生产准备费
30.关于住宅建筑设计中结构面积系数,以下说法中正确是( )。
A.结构面积系数越大,设计方案越经济
B.房间平均面积越大,结构面积系数越小
C.结构面积系数与房间户型组成关于,与房屋长度、宽度无关
D.结构面积系数与房屋结构关于,与房屋外形无关
31.以下原因中,不能据以调整设计概算是( )。
A.超出原设计范围重大变更
B.超出承包人预期货币贬值和汇率改变
C.超出基本预备费要求范围不可抗拒重大自然灾害引发工程变动和费用增加
D.超出价差预备费国家重大政策性调整
32.某地拟建一办公楼,当地类似工程单位工程概算指标为 3600 元/m3。概算指标为瓷砖地面,拟建工程为复合木地板,每 100m2 该类建筑中铺贴地面面积为 50m2,当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板预算单价分别为 128 元/m2、190 元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费,综合费率为 25%。则用概算指标法计算拟建工程造价指标为( )元/m3。
A.2918.75 B.3413.75 C.3631.00 D.3638.75
33.某地拟建一工程,与其类似已完工程单方工程造价为 4500 元/m3,其中人、材料、施工机具使用费分别占工程造价 15%、55%和 10%,拟建工程地域与类似工程地域人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为 1.05、
1.03 和 0.98。假定以人、材、机费用之和为基数取费,综合费率为 25%。用类似工程预算法计算拟建工程造价指标为( )元/m2。
A.3699.00 B.4590.75 C.4599.00 D.4623.75
34.关于施工图预算含义,以下说法中正确是( )。
A.是设计阶段对工程建设所需资金粗略计算
B.其结果文件通常不属于设计文件组成部分
C.能够由施工企业依照企业定额考虑本身实力计算
D.其价格性质为预期,不具备市场性质
35.实物量法与定额单价法编制施工图预算,编制步骤主要差异在于( )。
A.列项 B.计算工程量 C.计算工料机费用 D.计算利润与管理费
36.某单项工程单位建筑工程预算为 1000 万元,单位安装工程预算为 500 万元,设备购置预算为 600 万元, 未达成固定资产标准工器具购置预算为 60 万元,若预备费率费 5%,则该单项工程施工图预算为( )万元。 A.1500 B.2100 C.2160 D.2268
37. 依照《标准施工招标文件》( 年版),关于“分包和偏差问题处理”内容应包含于( )之中。
A.招标公告 B.投标人须知 C.评标方法 D.协议条款与格式
38.关于暂列金额,以下说法中正确是( )。
A.用于必须要发生但暂时不能确定价格项目
B.由承包人支配,按签证价格结算
C.不能用于因工程变更而发生索赔支付
D.不一样专业预留暂列金额应分别列项
39.关于工程量清单编制总说明内容,以下说法中正确是( )。
A.建设规模是指工程投资总额
B.工程特征是指结构类型及主要施工方案
C.环境保护要求包含防止材料运输影响周围环境防护要求
D.施工现场实际情况是指自然地理条件
40.关于招标控制价相关要求,以下说法中正确是( )。
A.国有资金投资工程建设项目,应编制招标控制价
B.招标控制价应在招标文件中公布,仅需公布总价
C.招标控制价超出同意概算 3%以内时,招标人无须将其报原概算审核部门审核
D.当招标控制价复查结论超高原公布招标控制价 3%以内时,应责成招标人改过
41.关于依法必须招标工程标底和招标控制价,以下说法中正确是( )。
A.招标人有权自行决定是否采取设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标
B.采取设标底招标,招标人有权决定标底是否在招标文件中公开
C.采取招标控制价招标,招标人应在招标文件中明确最高招标限价,也能够要求最低投标限价
D.公布招标控制价时,还应公布各单位工程分部分项工程费、方法项目费、其余项目费、规费和税金
42.招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调,总承包人可计取总承包服务费,其取费基数为
( )。
A.专业工程估算造价 B.投标报价总额
C.分部分项工程费用 D.分部分项工程费与方法费之和
43.施工项目投标报价工作包含:①搜集投标信息;②选择报价策略;③组建投标班子;④确定基础标价;⑤ 确定投标报价;⑥研究招标文件,以上工作正确先后次序是( )。
A.⑥①③②④⑤ B.③⑥①④②⑤
C.③①⑥②④⑤ D.⑥③①④②⑤
44.投标人在投标前期研究招标文件时,对协议形式进行分析主要内容为( )。
A.承包商任务 B.计价方式
C.付款方法 D.协议价款调整
45.投标人在投标报价时,应优先被采取为综合单价编制依据是( )。
A.企业定额 B.地域定额
C.行业定额 D.国家定额
46.依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--),允许投标人依照详细情况对招标工程量清单进 行修正或增加内容是( )。
A.分部分项工程量清单 B.方法项目清单
C.暂列金额 D.计日工
47.以下评标时所遇情形中,评标委员会应该否决其投标是( )。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致
B.投标文件总价金额与依据单价计算出结果不一致
C.投标文件未经投标单位盖章和单位责任人签字
D.对不一样文字文本投标文件解释有异议
48.关于建设工程施工评标,以下说法中正确是( )。
A.评标委员会按照公平、公正、公开标准评标
B.评标委员会能够接收投标人主动提出澄清
C.评标委员会能够要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会要求
D.评标委员会有权直接确定中标人
49.某招标项目采取经评审最低投标价法评标,招标文件要求对同时投多个标段评标修正率为 5%,投标人甲同时投标 1#、2#标段,报价分别为 5000 万元、4000 万元。若甲在 1#标段中标,则其在 2#标段评标为( ) 万元。
A.3750 B.3800 C.4200 D.4250
50.关于工程总承包投标报价中标高金,以下说法中正确是( )。
A.标高金分析首先应对风险进行评定 B.标高金分析应进行价值增值分析
C.标高金中不包含利润和风险费 D.标高金中管理费主要指企业本部费用
51.国际工程投标报价中,若将分包费列入直接费,则对分包商管理费通常应列入( )中。
A.直接费 B.分包费 C.间接费 D.暂定金额
52.工程延误期间,因国家法律、行政法规发生改变引发工程造价改变,则( )。
A.承包人造成工程延误,协议价款均应予调整
B.发包人造成工程延误,协议价款均应予调整
C.不可抗力造成工程延误,协议价款均应予调整
D.不论何种情况,协议价款均应予调整
53.依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--),当实际增加工程量超出清单工程量 15%以上, 且造成按总价方式计价方法项目发生改变,应将( )。
A.综合单价调高,方法项目调增 B.综合单价调高,方法项目调减
C.综合单价调低,方法项目调增 D.综合单价调低,方法项目调减
54.施工协议中约定,承包人负担钢筋价格风险幅度为±5%,超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》
(GB50500--)造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期公布价格分别为 2400 元/t、2200 元/t, 年 12 月、 年 7 月造价信息公布价为 元/t,2600 元/t。则该两月钢筋实际结算价格应分别为( ) 元/t。
A.2280,2520 B.2310,2690 C.2310,2480 D.2280,2480
55. 依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-),以下关于计日工说法中正确是( )。
A.招标工程量清单计日工数量为暂定,计日工费不计入投标总价
B.发包人通知承包人以计日工方式实施零星工作,承包人能够视情况决定是否执行
C.计日工表费用项目包含人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润
D.计日工金额不列入期中支付,在完工结算时一并支付
56.依照《标准施工招标文件》( 年版)通用协议条款,承包人最有可能同时取得工期、费用和利润赔偿索赔事件是( )。
A.基准日后法律改变 B.发包人更换其提供不合格材料
C.发包人提前向承包人提供工程设备 D.发包人在工程完工前占用工程
57.当施工机械停工造成费用索赔成立时,台班停滞费用正确计算方法是( )。
A.按照机械设备台班费计算 B.按照台班费中设备使用费计算
C.自有设备按照台班折旧费计算 D.租赁设备按照台班租金计算
58.某工程施工过程中发生以下事件:①因异常恶劣气候条件造成工程停工 2 天,人员窝工 20 个工日;②碰到
不利地质条件造成工程停工 1 天,人员窝工 10 个工日,处理不利地质条件用工 15 个工日。若人工工资为 200 元/工日,窝工补助为 100 元/工日,不考虑其余原因。依照《标准施工招标文件》( 年版)通用协议条款, 施工企业可向业主索赔工期和费用分别是( )。
A.3 天,6000 元 B.1 天,3000 元 C.3 天,4000 元 D.1 天,4000 元
59.采取网络图分析法处理可原谅延期,以下说法中正确是( )。
A.只有在关键线路上工作延误,才能索赔工期
B.非关键线路上工作延误,不应索赔工期
C.如延误工作为关键工作,则延误时间为工期索赔值
D.该方法不适适用于多个干扰事件共同作用所引发工期索赔
60.已知某建筑工程施工协议总额为 8000 万元,工程预付款按协议金额 20%计取,主要材料及构件造价占协议额 50%。预付款起扣点为( )万元。
A.1600 B.4000 C.4800 D.6400
61.由发包人提供工程材料、工程设备金额,应在协议价款期中支付和结算中给予扣除,详细扣除标准 是( )。
A.按签约单价和签约数量 B.按实际采购单价和实际数量
C.按签约单价和实际数量 D 按实际采购单价和签约数量
62.关于工程量清单计价方式下完工结算编制标准,以下说法中正确是( )。
A.方法项目费按双方确认工程量乘以已标价工程量清单综合单价计算
B.总承包服务费按已标价工程量清单金额计算,不应调整
C.暂列金额应减去工程价款调整金额,余额归承包人
D.工程实施过程中发承包双方已经确认工程计量结果和协议价款,应直接进入结算
63.建设工程最终止清工作事项和时间节点包含:①提交最终止清申请单;②签发最终止清支付证书;签发 缺点责任期终止证书;④最终止清付款;⑤缺点责任期终止。按时间先后次序排列正确是( )。 A.⑤①②④ B.①②④⑤
C.①②④⑤ D.①②⑤④
64.施工协议价款纠纷处理中,一方当事人拒不推行,另一方当事人能够请求人民法院执行文书是( )。
A.和解协议书 B.造价认定书
C.行政调解书 D.仲裁调解书
65.建设工程已实际交付,但施工协议没有约定付款时间,则拖欠工程款利息起算日期为( )。
A.提交完工结算文件之日 B.确认完工结算文件之日
C.完工验收合格之日 D.工程实际交付之日
66.依照《建设项目工程总承包协议示范文本》(GB--0216),以下变更事项中属于设计变更是( )。
A.基准控制点调整 B.备品备件采购数量调整
C.新增加施工障碍处理 D.增加附加试验
67.依照《建设项目工程总承包协议示范文本》(GF--0216),以下关于变更程序说法中正确是( )。
A.发包人要求变更,应事先以书面或口头形式通知承包人
B.承包人接到发包人变更通知后,有义务在要求时间内向发包人提交书面提议汇报
C.承包人有义务接收发包人要求变更,无须经过提议汇报表示不支持观点
D.承包人提交变更提议汇报后,在等候发包人回复时间内,可停顿相关工作
68.FIDIC 施工协议条件要求,假如承包商不能按时收到业主付款,承包商有权就未付款额收取延误支付期间融资费。融资费计息方式是( )。
A.按星期计算单利 B.按星期计算复利
C.按月计算单利 D.按月计算复利
69.完工财务决算基本建设项目概况表中,应列入非经营性项目转出投资支出项目是( )。
A.产权属于本单位城市绿化 B.不能形成资产城市绿化
C.产权属于本单位专用道路 D.产权不属于本单位专用道路
70.关于建设工程完工图绘制和形成,以下说法中正确是( )。
A.凡按图完工没有变动,由发包人在原施工图上加盖“完工图”标志
B.凡在施工过程中发生设计变更,一律重新绘制完工图
C.平面布置发生重大改变,一律由设计单位负责重新绘制完工图
D.重新绘制新图,应加盖“完工图”标志
71.某建设项目由两个单项工程组成,其完工结算关于费用以下表所表示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为 100、120、60、40 万元。则该单项工程 B 新增固定资产价值是( ) 万元。
项目名称
建筑工程(万元)
安装工程(万元)
需安装设备(万元)
单项工程 A
3000
——
——
单项工程 B
1000
800
1200
A.3132.5 B.3135 C.3137.5 D.3165
72.建设工程在缺点责任期内,由第三方原因造成缺点( )。
A.应由承包人负责维修,费用从质量确保金中扣除
B.应由承包人负责维修,费用由发包人负担
C.发包人委托承包人维修,费用由第三方支付
D.发包人委托承包人维修,费用由发包人支付 二、多项选择题(24 题,每小题 2 分,共 48 分)
73.以下费用中应计入到设备运杂费有( )。
A.设备保管人员工资
B.设备采购人员工资
C.设备自生产厂家运至工地仓库运费、装卸费
D.运输中设备包装支出
E.设备仓库所占固定资产使用费
74.依照我国现行建筑安装工程费用项目组成要求,以下施工企业发生费用中,应计入企业管理费是( )。
A.建筑材料、构件通常性判定检验费 B.支付给企业离休干部经费
C.施工现场工程排污费 D.履约担保所发生费用
E.施工生产用仪器仪表使用费
75.应予计量方法项目费包含( )。
A.垂直运输费 B.排水、降水费
C.冬雨季施工增加费 D.暂时设施费
E.超高施工增加费
76.关于生产准备及创办费,以下说法中正确有( )。
A.包含自行组织培训和委托其余单位培训相关费用
B.包含正常生产所需生产办公家俱用具购置费用
C.包含正常生活所需生活家俱用具购置费用
D.包含含备品备件在内第一套不够固定资产标准生产工具购置费用
E、可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算
77.关于工程量清单计价定额计价,以下计价公式中正确有( )。
A.单位工程直接费=∑(假定建筑安装产品工程量×工料单价)+方法费
B.单位工程概预算费=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金
C.分部分项工程费=∑(分部分项工程量×分部分项工程综合单价)
D.方法项目费=∑按“项”计算方法项目费+∑(方法项目工程量×方法项目综合单价)
E.单位工程报价=分部分项工程费+方法项目费+其余项目费+规费+税金
78.关于分部分项工程量清单编制,以下说法中正确有( )。
A.以清单计算规范附录中名称为基础,结合详细工作内容补充细化项目名称
B.清单项目标工作内容在招标工程量清单项目特征中加以描述
C.有两个或以上计量单位时,选择最适宜表现项目特征并方便计算单位
D.除另有说明外,清单项目标工程量应以实体工程量为准,各种施工中损耗和需要增加工程量应在单价中 考虑
E.在工程量清单中应附补充项目标项目名称、项目特征、计量单位和工程量
79.关于暂估价计算和填写,以下说法中正确有( )。
A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中“暂估价表”给予补充说明
B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价,无须指出拟用于哪些清单项目
C.工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价
D.专业工程暂估价应分不一样专业,列出明细表
E.专业工程暂估价由招标人填写,并计入投标总价
80.以下定额测定方法中,主要用于测定材料净用量有( )。
A.现场技术测定法 B.试验室试验法
C.现场统计法 D.理论计算法
E.写实统计法
81.关于材料单价组成和计算,以下说法中正确有( )。
A.材料单价指材料由其起源地运达工地仓库入库价
B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生不可防止损耗
C.采购及保管费包含组织材料检验、供给过程中发生费用
D.材料单价中包含材料仓储费和工地管理费
E.材料生产成本变动直接影响材料单价波动
82. 关于投资估算指标反应费用内容和计价单位,以下说法中正确有( )。
A. 单位工程指标反应建筑安装工程费,以每 m2、m3、m、座等单位投资表示
B.单项工程指标反应工程费用,以每 m2、m3、m、座等单位投资表示
C.单项工程指标反应建筑安装工程费,以单项工程生产能力单位投资表示
D.建设项目综合指标反应项目固定资产投资,以项目综合生产能力单位投资表示
E.建设项目综合指标反应项目总投资,以项目综合生产能力单位投资表示
83.关于工程造价指数,以下说法中正确有( )。
A.平均数指数是综合指数变形
B.设备、工器具价格指数属于总指数
C.建筑安装工程造价指数用拉氏指数变形后加权平均数指数表示
D.单项工程造价指数用派氏公式计算综合指数表示
E.建设项目造价指数是质量指标指数
84.关于投资决议阶段流动资金估算,以下说法中正确有( )
A.流动资金周转额大小与生产规模及周转速度直接相关
B.分项详细估算时,需要计算各类流动资产和流动负债年周转次数
C.当年发生流动资金借款应按六个月计息
D.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息
E.不一样生产负荷下流动资金按 100%生产负荷下流动资金乘以生产负荷百分比计算
85.以下文件中,包含在建设项目总概算文件中有( )。
A.总概算表 B.单项工程综合概算表
C.工程建设其余费用概算表 D.主要建筑安装材料汇总表
E.分年投资计划表
86.施工图预算对投资方、施工企业都具备十分主要作用。以下选项中仅属于对施工企业作用有( )。
A.确定协议价款依据 B.控制资金合理使用依据
C.控制工程施工成本依据 D.调配施工力量依据
E.办理工程结算依据
87.依照《标准施工招标文件》( 版),以下关于施工招标说法中正确有( )。
A.当进行资格预审时,招标文件中应包含招标邀请书
B.资格预审方法可分为合格制或有限数量制
C.投标人对投标文件有疑问时,应在要求时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清
D.按照要求应编制招标控制价项目,其控制价应在开标时一并公布
E.初步评审可选择最低投标价法和综合评定法
88.关于招标分部分项工程量清单项目特征描述,应遵照编制标准有( )。
A.按专业工程量计算规范附录要求,结合拟建工程实际描述
B.其余独有特征,由清单编制人视项目详细情况确定
C.要满足确定综合单价需要
D.应详细描述分部分项工程施工工艺和方法
E.对于采取标准图集项目,可直接描述为“详见##图集”
89.投标文件应该对招标文件作出实质性响应内容有( )。
A.报价 B.工期 C.投标使用期 D.质量要求 E.招标范围
90.依照《招投标法实施条例》,关于依法必须招标项目中标候选人公告,以下说法中正确有( )。
A.应公告中标候选人 B.公告对象是全部中标候选人
C.公告期不得少于 3 日 D.公告在开标后第二天公布
E.对有业绩信誉条件项目,其业绩信誉情况应一并进行公告
91.依照《标准施工招标文件》( 年版)通用协议条款,承包人可能同时取得工期和费用赔偿、但不能获
得利润赔偿索赔事件有( )。
A.延迟提供施工场地 B.发包人更换其提供不合格设备
C.发包人负责材料延迟提供 D.监理人指令错误
E.施工中发觉文物
92.依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--),关于单价协议方法项目费调整,以下说法中 正确有( )。
A.设计变更引发方法项目发生改变,能够调整方法项目费
B.招标工程量清单分部分项工程漏项引发方法项目发生改变,能够调整方法项目费
C.招标工程量清单方法项目缺项,不应调整方法项目费
D.承包人提出调整方法项目费,应事先将实施方案报发包人同意
E.方法项目费调整方法与分部分项工程费调整方法相同
93.支持承包人工程索赔成立基本条件有( )。
A.协议推行过程中承包人没有违约行为
B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误
C.索赔事件是因非承包人原因引发
D.承包人已按协议要求提交了索赔意向通知、索赔汇报及相关证实材料
E.发包人已按协议要求给予了承包人回复
94.承包人应在每个计量周期到期后,向发包人提交已完工程进度款支付申请,支付申请包含内容有( )。
A.累计已完成协议价款 B.本期共计完成协议价款
C.本期共计应扣减金额 D.累计已调整协议金额
E.预计下期将完成协议价款
95.工程造价咨询人开展工程造价司法判定工作时,正确做法有( )。
A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行判定
B.应依法出庭接收判定项目方当事人对判定意向书质询
C.应自行搜集适适用于判定项目标工程造价信息
D.应自行对现场进行勘验
E.是判定项目一方当事人、代理人,应自行回避
96.关于新增固定资产价值确实定,以下说法中正确有( )。
A.以单位工程为对象计算
B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提
C.分期分批交付生产工程,按最终一批交付时间统一计算
D.包含达成固定资产标准不需要安装设备和工器具价值
E.是建设项目完工投产后所增加固定资产价值
展开阅读全文