混凝土分包合同模板.doc

混凝土施工班组劳务分包协议

发包方(甲方): 南通三建建筑劳务有限企业
承包方(乙方):
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其她相关法律、 法规, 遵照公平公正、 平等自愿、 老实信用标准, 双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致, 签署本劳务作业分包协议, 双方共同遵照实施。
一、 工程概况:
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程工期: 年 月 日至 年 月 日
二、 承包范围及方法:
1、 承包范围:
2、 承包方法: 包人工、 包小型机具(手提式工具)、 包质量、 包工期、 包安全生产和包文明施工方法。
3、 工作内容: 混凝土工程: 混凝土泵送、 浇筑、 振捣、 后浇带、 水平运输、 泵管移动、 清理及整理; 搭设临时马道、 安放溜槽、 补模板缝隙、 浇水湿润模板、 检验垫块; 砼磨平、 压面、 遮盖、 装饰、 保温、 养护; 现场零星砼搅拌; 模板拆除后砼结构修补及试件制作、 养护、 保养、 取样、 送样、 检验等全部由乙方负责, 检验试验费用由甲方负责。但因乙方原因造成重新送检试验费用由乙方负责, 而且乙方还要负担所以而使甲方遭受罚款以及其她经济损失。
三、 协议价款
1、 协议单价为: 按建筑面积 元/㎡。此单价为综合含税包干价格, 且本单价不受材料价格及国家政策影响, 综合单价不再做任何调整。
2、 承包范围外零星用工单价为 元/工日, 以项目部开出工日数为准并附有具体施工部位签证资料、 派工单、 项目经理、 预算员、 质检员、 工长签字为准。
四、 工程结算与支付
1、 工程量计算规则 依据施工图纸、 设计变更和现场签证, 按实际施工建筑面积以平方米计算。
2、 工程量验收依据施工图、 设计变更和本协议要求质量标准验收工程量。
3、 乙方负担施工项目按协议单价计算, 按实际完成工程量, 由总包方项目具体主管人员对质量、 进度、 完成情况进行验评, 相关人员逐一签字后, 依据甲方劳务结算程序按协议单价进行结算。
4、 甲方每个月按乙方实际上班人数付生活费 元/人, 饭票由财务会计领取。
5、 乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书, 由现场施工管理人员初步审核, 交经营层审核, 双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、 甲方代缴多种费用、 保留5%工程质量保修金, 结算工程款70%, 余款年底(农历)一次付清。
(总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)
5、 工程款支付条件
1）全部施工人员天天早晨下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保留并报总包方一份。
2）每名工人须与甲方签署劳动用工协议, 由总包方监督实施。
3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表, 工资表上由总承包方、 甲方项目经理签字、 分包方班组长签字、 工人本人签字并按上指印方可对照身份证给予领取工资。
以上三条作为支付工程款依据, 缺一不可。只有当完成工人工资发放, 且无任何争议下, 才能结算支付给分包人工程款（扣除已发放工人工资与甲方代乙方交纳全部主管部应征收或罚款等剩下部分支付给承包人）。
6、 若因业主资金不能立刻到位而影响甲方付款时, 乙方应给予了解。
五、 双方责任
(一)甲方
1、 甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、 质量、 安全、 材料限额用量交底工作。
2、 甲方提供生活用水、 电及住宿场所、 现场临时食堂, 费用由乙方自理。
3、 甲方提供施工现场临时用水用电。
4、 甲方提供安全帽和安全带。
(二)乙方
1、 乙方驻现场管理人员: (乙方现场管理人员驻现场时间每个月不少于26天, 以甲方考勤为准, 缺勤1天罚款500元)。
2、 乙方必需向甲方提供进场人员名单、 个人照片、 验身份证原件、 提供身份证复印件、 已婚人员提供结婚证、 计划生育证, 并应确保进场人员思想素质、 技术素质、 身体素质能满足所负担工程需要。
3、 乙方必需依据工程进度需要组织精干技术工人、 专业施工管理人员配套队伍, 在保质、 保量前提下尽可能提前完成甲方下达施工任务, 如达不到总包方质量及施工进度要求, 甲方有权更换队伍。
4、 乙方必需根据现行相关施工技术规范、 规程和总包方要求组织施工。遵守一切规章制度和相关法律、 法规、 服从现场管理人员监督、 协调、 调配、 不得随意退场, 严禁使用童工。
5、 乙方必需遵守安全生产、 文明施工相关要求, 接收甲方及总包方监督和指导, 加强安全生产意识, 将安全生产放在首位, 严格遵守国家相关安全操作规程、 规范, 不违章、 违规操作。落实实施“安全生产、 预防为主”方针, 加强安全生产管理, 对工人进行班前安全交底, 严防事故发生。一旦发生事故, 按“三不放过”标准认真处理, 并由责任方负担一切费用和损失。
6、 乙方应遵守和实施项目部材料、 机具领用要求, 对领用材料、 机具要与项目部材料科一起清点, 推行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用材料应在总包方现场管理人员监督管理下使用, 应节省使用材料不得浪费。。
总包方提供乙方施工人员使用机具, 乙方负责包干使用, 不得带离施工现场, 因为使用不妥造成损坏, 修理费用由乙方负责, 无法修复由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使用手提式工具由乙方自备以满足施工需要, 总包方不再提供。若施工所需, 临时向总包方借用时从仓库中领取使用, 完工后如数归还, 对借用机具要严格按操作规程使用, 加强维护与保养, 如有丢失或损坏, 按购置原价从乙方结算款中扣除。
7、 乙方全体人员必需接收安全生产、 职业安全健康、 职业岗位培训, 特殊工种持证上岗率达100%。进场前必需递交特殊工种上岗证。
8、 甲方管理人员安排乙方施工人员加班, 乙方必需无条件接收安排。凡不服从甲方管理人员安排者, 第一次罚款5000元, 第二次罚款10000元, 第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目解聘队伍已施工工程量不予结算。
六、 工期、 质量、 成品保护
1、 工期: 乙方根据总包方现场所理编制工期组织计划施工, 属乙方责任不能按时完成任务, 总包方有权组织人员赶工期, 赶工期费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者, 每延期一天, 乙方除负担总包方所以造成损失外, 甲方将视具体情况, 有权要求乙方按-5000元/天支付违约金。
2、 质量: 乙方在施工中应严把质量关, 必需严格根据国家颁布验收规范、 质量检验标准及施工图施工, 达成验收标准。无条件接收甲方及总包方管理人员监督、 检验和管理, 由乙方原因造成质量缺点, 乙方必需根据总包方要求立刻返修、 整改, 返工修补所发生费用、 损失由乙方负担。
3、 成品保护: 乙方应帮助总包方进行成品保护, 如发觉乙方人员人为损坏成品者, 总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作对应赔偿和处罚。
七、 安全生产
1、 进入企业上班前, 必需做好三级教育, 经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故, 尽可能降低通常工伤。在施工过程中要做到文明施工, 乙方必需遵章守纪, 安全施工, 不得违章作业、 违章指挥、 违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥, 因违反上述要求而发生安全事故, 其损失由乙方负责, 而且乙方负责对伤亡者全部赔偿和事故处理费用, 以及负担由此发生罚款; 乙方负次要责任, 乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作, 事后依据责任大小由甲方及总包方向乙方给与赔偿。
2、 总包方对乙方负担工程要做安全交底, 提出明确安全要求, 并进行监督检验, 乙方必需认真落实相关安全施工规章制度, 严格遵守安全操作规程, 对甲方提供安全生活设施, 乙方经检验合格方可使用。
3、 劳动保护用具及施工中属个人使用带电操作用具如绝缘手套、 胶靴等, 标准上由乙方自行处理, 如乙方确有困难, 可提出需用计划, 甲方帮助处理。
4、 在施工过程中, 乙方因违反消防条例和法规造成火灾事故, 由乙方负责。
八、 文明施工及环境保护
1、 文明施工: 乙方要帮助总包方加强施工现场管理, 严格实施建设主管部门、 环境保护、 消防、 环卫等相关部门对施工现场管理要求, 做好现场文明施工。在施工过程中, 发觉未做到工完场清, 甲方将视具体情况作200~元罚款。在施工现场大小便者发觉一次罚款500元。
2、 环境保护: 甲方应负责定时或不定时对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识教育培训。负责根据工程建设安全生产相关要求及企业环境与职业安全健康管理文件要求, 对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、 监督和检验。
九、 劳动协议解除
经甲、 乙双方协商一致, 乙方有下列情形之一, 甲方能够解除协议:
1、 在试用期间, 发觉乙方不符合录用条件;
2、 严重违反劳动纪律或者甲方规章制度;
3、 严重渎职、 营私舞弊, 对甲方利益造成重大损害; 
4、 严重违反安全操作规程, 屡教不改, 而且造成重大安全事故, 还须负担全部损失;
5、 严重违反施工图纸、 变更洽商、 国家、 地方和行业规范、 标准, 造成重大质量问题或者质量安全隐患, 除解除劳务协议外, 还须负担全部工料损失;
6、 施工、 技术力量不足, 工程进度严重滞后。
十、 违反劳动协议责任甲、 乙双方任何一方违反劳动协议, 应支付违约金 元, 给对方造成经济损失, 应依据损失情况和责任大小, 按法律要求负担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十一、 纠纷处理
1、 因为乙方原因中途退场和违约, 除已完工程量不再结算外, 给总包方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任, 甲方保留索赔权力; 如甲方违反协议要求给乙方造成损失, 由甲方负责, 甲乙双方同时保留索赔权力。
2、 在施工期间乙方应教育职员遵纪遵法, 自觉地维护地方及现场综合治安, 如乙方人员出现打架斗殴、 聚众闹事等违法行为, 都有乙方负责负担。
3、 乙方未完成协议工作内容, 甲方有权给予处罚, 甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属协议约定工作内容时, 该派工单作废, 结算不予认可。
4、 相关收尾工作由乙方负责, 甲方及总包方通知乙方二十四小时后, 乙方未做出回复意见, 甲方有权自行处理, 全部费用由乙方负担, 从结算款中扣除。
5、 每次材料转运、 施工完成后, 乙方必需做到工完场清。不然, 视具体情况对乙方处以200~1000罚款, 从工程结算款中直接扣除。
6、 乙方进场施工人员必需戴安全帽, 不然每人每次罚款50元。
7、 乙方进场施工人员不得偷窃施工现场任何物品, 一经发觉, 按其价值20倍进行处罚, 从工程结算中直接扣除。
十二、 双方约定其她事项
十三、 本协议一式伍份, 甲方肆份, 乙方壹份, 签字盖章后生效, 结算完成后失效。
十四、 本协议未尽事宜, 双方协商处理。如协商不成, 可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章):
现场责任人: 现场责任人:
身 份 证 号:
银 行 账 号:
电 话: 电 话:

　　 年 月 日 年 月 日