广告施工合同模板.doc

单体立柱广告牌工程建设协议

甲方（发包方）:
　　乙方（施工方）:
为明确甲乙双方权利和义务, 经协商, 依据相关法律之要求, 现就单体立柱广告牌工程建设一项签署协议以下:
一、 甲乙双方权利与义务
　　 1．甲方权利与义务
（1）提供施工场所, 办理施工所需相关手续。
（2）负责现场勘验和施工监督。
（3）负责协调施工过程中用水、 用电、 用路问题。
（6）负责处理施工过程中可能碰到外界原因阻挠施工等问题。
（7）负责按协议约定支付工程款。
（8）应由甲方负担其她工作。
（9）甲方未能推行本条义务,造成给乙方造成损失,甲方赔偿乙方损失。因甲方原因造成工期延误, 顺延延误工期。
2.乙方权利与义务
（1）负责根据设计施工图纸及国家相关技术标准进行施工。如现场条件与施工图纸方案不符, 应立刻与甲方协商修改确定, 直至甲方满意为止。
（2）负责向甲方提供图纸要求建筑材料合格证书。
（3）提供工程进度计划。
（4）施工期间做好施工场地地下管线和邻近建筑物、 构筑物、 树木保护工作, 如有损坏由乙方自行负责赔偿。
（5）确保施工场地清洁。
（6）工程完工并验收合格后, 7日内将施工技术档案移交甲方。
二　　 1、 进度计划
　　（1）乙方应按本协议约定日期, 将施工组织设计和工程进度计划提交甲方, 甲方按本协议约定时间给予确定或提出修改意见, 逾期不确定也不提出书面意见, 视为同意。
　　（2）乙方必需按甲方确定进度计划组织施工, 接收甲方对进度检验、 监督。工程实际进度与经确定进度计划不符时, 乙方应按甲方要求提出改善方法, 经甲方确定后实施。因乙方原因造成实际进度与进度计划不符, 乙方无权就改善方法提出追加协议价款。
　　 2、 开工及延期开工
　　（1）乙方应该根据本协议约定开工日期开工。乙方不能按时开工, 应该不迟于本协议约定开工日期前3天, 以书面形式向甲方提出延期开工理由和要求。甲方应该在接到延期开工申请后48小时内以书面形式回复乙方。甲方不一样意延期要求或乙方未在要求时间内提出延期开工要求, 工期不予顺延。
　　（2）因甲方原因不能根据本协议约定开工日期开工, 甲方应以书面形式通知乙方, 推迟开工日期。甲方赔偿承包人因延期开工造成损失, 并对应顺延工期。
　　 3、 暂停施工
　　甲方认为确有必需暂停施工时, 应该以书面形式要求乙方暂停施工, 并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应该按甲方要求停止施工, 并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出处理意见后, 能够书面形式提出复工要求, 甲方应该在48小时内给予回复。甲方未能在要求时间内提出处理意见, 或收到乙方复工要求后48小时内未予回复, 乙方可自行复工。因甲方原因造成停工, 由甲方负担所发生追加协议价款, 赔偿乙方由此造成损失, 对应顺延工期; 因乙方原因造成停工, 由乙方负担发生费用, 工期不予顺延。
　　 4、 工期延误
因以下原因造成工期延误, 经甲方确定, 工期对应顺延:
　　（1）甲方未能按本协议约定提供图纸及开工条件;
　　（2）甲方未能按约定日期支付工程预付款、 进度款, 致使施工不能正常进行;
　　（3）甲方未按协议约定提供所需指令、 同意等, 致使施工不能正常地行;
　　（4）设计变更和工程量增加;
　　（5）一周内非乙方原因停水、 停电造成停工累计超出8小时;
　　（6）连续下雨、 地震、 暴风、 火灾等不可抗力;
　　（7）甲方同意工期顺延其她情况。
　　 5、 工程完工
　　（1）乙方必需根据本协议约定完工日期或甲方同意顺延工期完工。
　　（2）因甲方原因不能根据本协议约定完工日期或甲方同意顺延工期完工, 甲方负担违约责任。
　 第六条 质量与检验
　　 1、 工程质量
　　（1）工程质量应该达成本协议约定质量标准, 质量标准评定以国家或行业质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准, 乙方负担违约责任。
　　（2）双方对工程质量有争议, 由双方同意工程质量检测机构判定, 所需费用及所以造成损失, 由责任方负担。双方都有责任, 由双方依据其责任分别负担。
　2、 检验和返工
　　（1）乙方应认真根据标准、 规范和设计图纸要求以及甲方依据协议发出指令施工, 随时接收甲方检验检验, 为检验检验提供便利条件。
　　（2）工程质量达不到约定标准部分, 甲方一经发觉, 应要求乙方维修或重新施工, 乙方应按甲方要求维修或重新施工, 直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准, 由乙方负担维修或重新施工费用, 并负担对应费用。
　　（3）甲方检验检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行, 检验检验不合格时, 影响正常施工费用由乙方负担。除此之外影响正常施工追加协议价款由甲方负担, 对应顺延工期。
　　（4）因甲方指令失误或其她非乙方原因发生追加协议价款, 由甲方负担。
　　3、 工程质量验收
　　（1）工程质量验收分基础工程、 主体工程、 涂饰工程三个阶段, 在每一阶段乙方进行自检, 并在每一阶段验收前48小时内以书面形式通知甲方验收。通知包含隐蔽和中间验收内容、 验收时间和地点。乙方准备验收统计, 验收合格, 甲方在验收统计上签字后, 乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格, 乙方在甲方限定时间内修改后重新验收。
　　（2）甲方不能按时进行验收, 应在验收前二十四小时内以书面形式向乙方提出延期要求, 延期不能超出48小时。甲方未能按以上时间提出延期要求, 不进行验收, 乙方可自行组织验收, 甲方应认可验收统计。
　　（3）经甲方验收, 工程质量符合标准、 规范和设计图纸等要求, 验收二十四小时后, 甲方不在验收统计上签字, 视为甲方已经认可验收统计, 乙方可进行隐蔽或继续施工。
　　 4、 重新检验
　　不管甲方是否进行验收, 当其要求对已经隐蔽工程重新检验时, 乙方应按要求进行剥离或开孔, 并在检验后重新覆盖或修复。检验合格, 甲方负担由此发生全部追加协议价款, 赔偿乙方损失, 并对应顺延工期。检验不合格, 乙方负担发生全部费用, 工期不予顺延。
第七条 安全施工
1、 安全施工与检验
　　（1）乙方应遵守工程建设安全生产相关管理要求, 严格按安全标准组织施工, 并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验, 采取必需安全防护方法, 消除事故隐患。因为乙方安全方法不力造成事故责任和所以发生费用, 由乙方负担。
　　（2）甲方不得要求乙方违反安全管理要求进行施工。因甲方原因造成安全事故, 由甲方负担对应责任及发生费用。
　　 2、 安全防护
　　（1）乙方施工区域如有动力设备、 输电线路、 地下管道等, 施工开始前应向甲方提出安全防护方法, 经甲方认可后实施, 防护方法费用由甲方负担。
　　（2）实施爆破作业及使用毒害性、 腐蚀性物品施工时, 乙方应在施工前二十四小时以书面形式通知甲方, 并提出对应安全防护方法, 经甲方认可后实施, 由乙方自行负担安全防护方法费用。
　　 3、 事故处理
　　（1）发生重大伤亡及其她安全事故, 乙方应第一时间通知甲方, 并按相关要求立刻上报相关部门, 同时按政府相关部门要求处理, 由事故责任方负担发生费用。
　　（2）甲乙双方对事故责任有争议时, 应按政府相关部门认定处理。
第八条 协议价款与支付
1、 协议价款
经双方约定,协议总价款累计人民币贰拾捌万叁仟元整（人民币283000元）。
2、 工程款（进度款）支付
　　付款方法:工程总造价为人民币贰拾捌万叁仟元整（人民币283000元, 含税价）。付款分三次进行, 第一付款时间为基础浇筑完工后2个工作日内, 付款金额为人民币伍万元整（￥50000.00元）; 第二次付款时间为主体立柱完工安装好后2个工作日内, 付款金额为人民币拾伍万元整（￥150000.00元）; 第三次付款时间为工程验收合格并向甲方移交施工技术档案后2个工作日内, 付款金额为捌万叁仟元（￥83000.00元）。
第九条　工程验收
1、 工程含有完工验收条件, 乙方按国家工程完工验收相关要求, 向甲方提供完整完工资料及完工验收汇报。　　
2、 甲方收到完工验收汇报后3个工作日内组织相关单位验收, 并在验收后5个工作日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改, 并负担由本身原因造成修改费用。
　　3、 甲方收到乙方送交完工验收汇报后3个工作日内不组织验收, 或验收后5个工作日内不提出修改意见, 视为完工验收汇报已被认可。
　　4、 工程完工验收经过, 甲方送交完工验收汇报日期为实际完工日期。
　　5、 甲方收到乙方完工验收汇报后3个工作日内不组织验收, 从第4个工作日起负担工程保管及一切意外责任。
　 6、 工程未经完工验收或完工验收未经过, 甲方不得使用。甲方强行使用时, 由此发生质量问题及其她问题, 由甲方负担责任。
第十条　质量保修
　　质量保修期为十年。如因工程施工质量未达成工程质量标准, 乙方负责负担对应损失。
自工程完工之日起, 一年内由乙方无偿保养,从第二年起由乙方负责每年有偿维护(费用按实另计)。
第十三条　违约责任
在本协议推行过程中,若乙方违约, 按每日伍佰元人民币向甲方支付违约金;若甲方违约,应按每日伍佰元人民币向乙方支付违约金.在甲方未按协议约定支付完成款项之前,本协议标物广告画面版权归乙方。
第十四条 争议处理
　 1、 甲乙双方在推行协议时发生争议, 能够协商处理, 协商不成, 能够向有管辖权人民法院起诉。
　　2、 发生争议后, 除非出现下列情况, 双方都应继续推行协议, 保持施工连续, 保护好已完工程:
　　（1）单方违约造成协议确已无法推行, 双方协议停止施工;
　　（2）法院要求停止施工。
第十五 其她
本协议一式四份, 当事人各执二份。本协议自四月甲方同意施工之日起生效。本协议未尽事宜, 双方能够协商签订补充协议。补充协议与本协议含有相同效力。

甲方（盖章）:

法定代表人或委托人（签字）:

乙方（盖章）:

法定代表人或委托人（签字）:

签署地点: