合作框架协议模板.doc

瓜州县产城融合基础设施投资建设项目
合作框架协议

XX·XX
二〇一X年X月

XXX基础设施建设项目合作框架协议

甲方: （简称甲方）
乙方: 宏大建设集团有限企业 （简称乙方）
为了加紧 城市基础设施建设步伐, 适应经济快速发展需要, 甲、 乙双方在自愿、 平等、 协商一致基础上, 就 基础设施投资建设项目达成以下协议:

一、 合作建设项目名称及规模
基础设施建设项目,建设期为 年至 年总投资
约 亿元人民币(投资金额由施工图纸和实际情况确定).

二、 工程概况
本协议包含工程初步明细以下:
序号
单项工程
工程量
总造价(亿元）
估计工期（月）
1

2

3

4

5

累计

三、 项目地点及开工时间
基础设施建设项目由甲方提供计划, 乙方以投资建设模式承建实施, 开工、 完工验收时间由双方依据具体项目在单项工程施工协议中确定。

四、 合作方法
甲方负责拟建项目计划、 可研、 初步设计、 施工图设计和监理, 乙方按基础建设程序进行建设。各分项工程由甲乙双方在不违反本协议条款前提下按程序招标后签署单项施工协议。乙方按双方约定对应项目投资百分比进行投资、 建设。乙方施工企业必需含有国家要求相关资质。

五、 工程价格计价
1、 每个单项工程施工前, 由甲方聘用专业招标代理企业编制施工图预算。施工图预算编制根据施工设计图纸、 现行当地相关定额及取费标准双方不得随意上浮或下调, 其中材料价格按工程所在地级市造价部门公布同期工程材料市场信息价格实施, 剩下缺乏信息价材料价格, 依据市场同期价格, 经甲乙双方共同考察签证确定后实施, 人工费根据地级市最新建设工程定额人工单价实施。进入建设工程招投标程序后, 应严格遵守招投标相关法律要求。
2、 甲、 乙双方同意本协议内以各单项工程为单位进行验收结算和付款, 各单项工程项目完工后由乙方编制工程结算书。其中主材价格按施工时地级市主管部门公布信息价按实调整, 图纸变更造成工程量增减, 由甲方会同设计、 监理及乙方共同签证认可, 纳入工程结算。增量部分中, 中标工程量清单中已经有项目, 按中标工程量清单单价实施, 没有项目另行按当地现行相关市政定额编制预算（编制措施参考第1条中招标控制价措施编制）。甲方在接到乙方结算汇报后两个月内完成对工程造价审计, 审计单位为甲乙双方认可并共同委托单位。

六、 工程价款支付与偿还
1、 市政道路、 景观园林、 水利工程
乙方进场施工后, 由甲方按单项工程预算总造价35%向乙方支付工程款, 支付方法为: 工程开工一周内付预算总造价10%; 完成工程造价40%再付预算总造价10%; 完成工程造价70%再付预算总造价10%; 完成工程造价90%再付预算总造价5%。剩下65%工程出资款在项目完成后由甲方分4年偿还乙方, 依前后每年各偿还工程总价款30%、 20%、 10%、 5%, 每年分四次（每次间隔3个月）平均支付, 第一次付款时间为项目完工后第一个月, 以后每三个月付款一次。
2、 桥、 涵、 隧道工程及老城区道路路面（含路面结构层）、 非机动车道、 人行道增加或改造
乙方进场施工后, 由甲方按单项工程预算总造价50%向乙方支付工程款, 支付方法为: 工程开工一周内付预算总造价10%; 完成工程造价30%再付预算总造价10%; 完成工程造价50%再付预算总造价10%; 完成工程造价70%再付预算总造价10%; 完成工程造价90%再付预算总造价10%; 剩下50%工程出资款在项目完工后由甲方分2年偿还乙方, 依前后每年各偿还工程总价款 30%、 20%, 每年分四次（每次间隔3个月）平均支付, 第一次付款时间为项目完工后第一个月, 以后每三个月付款一次。
3、 由乙方出资65%（或50%）工程款, 按中国人民银行同期贷款利率计算利息, 利息计算起点时间为工程开工之日起至完工之日中间日, 利息支付时间与工程款同时支付。
4、 在签署施工协议时, 甲方提供经过市/县人大常委会相关同意本项目工程款支付纳入年度财政预算决议; 市/县人民政府相关将本项目工程款支付纳入年度财政预算议案; 同意将本项目工程款支付纳入跨年度财政预算管理市/县财政确定函。

七、 工程建设管理
1、 凡甲方提供计划基础设施建设项目, 由含有施工资质和施工能力乙方或乙方下属企业总承包。如需分包, 需经甲方同意。
2、 甲方负责工程征地、 拆迁、 杆线迁移等工作, 帮助乙方办理临时用地、 用电等工作。甲方帮助乙方委派下属企业办理其在当地施工所需要手续, 在工程施工前提供施工设计图纸及相关设计文件。
3、 甲方在工程开工前选择符合资质条件监理单位进驻施工现场, 监理费用由甲方负担。
4、 甲方负责协调处理各单项工程施工中包含地方矛盾。同时为保障工程顺利进行, 甲方应在工程开工前提供建设项目立项批复、 建设工程计划许可、 建设工程施工许可等全部前期手续。
5、 乙方在甲方所在地组建项目企业, 享受当地最优惠税收政策。
6、 乙方应依据施工图纸和甲方要求编制施工组织方案送甲方审查, 严格根据甲方提供施工图纸和相关施工规范施工, 自觉接收甲方和监理单位管理和监督, 确保工程质量达成设计标准并符合施工规范。
7、 乙方施工期间要抓好现场文明施工和安全生产工作, 树立良好企业形象。
8、 在每个单项完成施工协议约定内容十五日内, 甲方组织参建各方进行工程验收。在工程完工验收后一年保质期内, 如存在因施工原所以产生质量问题, 乙方负责无条件修复或返工, 并负担由此造成费用。
9、 乙方在施工期间如发觉需变更设计, 应立刻以书面形式通知驻地监理工程师, 经监理工程师和业主确定后, 甲方在三天内组织相关部门作出书面回复。如因回复不立刻影响乙方施工, 乙方工期顺延, 并由甲方负担由此造成损失。

八、 安全生产与质量确保
1、 乙方在施工过程中发生安全事故, 概由乙方负担。
2、 工程质量符合国家合格质量等级标准。

九、 违约责任
1、 甲、 乙双方约定严格实施协议各项条款, 并在本框架协议内签署单项施工协议。
2、 若乙方本身原因拖延工期, 对甲方造成损失由乙方负担; 因乙方原因停工超出60天, 经双方协商不能复工, 甲方有权单方解除协议。
3、 若因甲方原因造成乙方延误工期, 甲方同意按双方约定协议工期顺延, 造成乙方损失由甲方负担, 并纳入工程建设总价; 因甲方原因造成工程施工期间停工满60天, 甲方在停工之日起第3个月内支付全部已完工工程款及对应利息和乙方全部损失。
4、 甲方未按时向乙方支付工程款, 甲方每延迟一天在负担银行同期贷款利息同时另按延期价款每日万分之五向乙方支付违约金。

十、 在本协议推行过程中, 可签署补充协议或单项工程协议, 补充协议或单项工程协议与本协议含有相同法律效力。

十一、 未尽事宜, 双方协商, 协商不成, 任何一方可向原告住所所在地人民法院起诉。

十二、 本协议一式四份, 甲、 乙双方各执贰份, 双方签章后生效。

甲方: （盖章）

代表人签字:

乙方: 宏大建设集团有限企业（盖章）

代表人签字:

X月X日