建设工程施工内部承包合同模板.doc

建设工程施工
内部承包协议

工程名称:
承 包 人:

建设工程施工内部承包协议
甲方:
乙方:
依据《协议法》、 《中国建筑法》等相关法律法规和甲方与建设单位签署工程施工协议及甲方《企业管理要求》, 甲、 乙双方在平等、 自愿、 公平和老实信用标准下协商一致, 特制订本协议由双方共同遵守实施。
第一条 工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.开、 完工日期:
4.质量等级:
5.工程总造价:
第二条 工程承包范围及内容
承包范围: 甲方将与建设单位就该工程签署工程施工协议、 附加条款及其她相关协议中全部施工内容交由乙方施工并全部完成。由乙方推行甲方与建设单位签署建筑工程施工协议（包含中标文件及相关协议）中所约定全部义务并负担一切责任。
承包内容: 该项目建设工程施工协议、 施工图纸、 招标文件、 工程量清单和相关补充文件范围内要求全部内容。
第三条 承包方法
1.该工程由乙方自主组织人员、 设备、 材料等进行施工, 由乙方自筹资金, 自担风险, 自负盈亏, 一包到底。
在工程施工过程中或工程交工后, 不管工程结算、 拨款怎样（包含但不限于建设单位拨款不立刻、 不进行结算、 未付清余款等情形）, 因该工程所发生一切责任事宜（包含但不限于多种税金、 工程质量、 安全伤亡事故、 工期延误、 租赁费、 材料费、 人工费、 多种罚款、 违约金以及因该工程给甲方引发诉讼纠纷等相关费用）全部由乙方负担, 所以给甲方造成损失, 由乙方赔偿甲方, 乙方对此无任何异议。
2.乙方已完整阅读并正确了解甲方与建设单位就本工程签署建设工程施工协议（包含但不限于工程施工协议、 中标文件、 定价单及相关协议等）和甲方《企业管理要求》各项条款和要求内容, 乙方无任何异议, 确保严格根据实施。
3.乙方承接该工程实施风险抵押制度, 乙方同意以私有和共有财产作为风险抵押金。如乙方完不成管理费用上交基数、 欠缴甲方管理费和其她费用以及亏损（包含但不限于因乙方承接工程给甲方引发诉讼费用、 债权、 债务、 律师代理费等全部费用）, 由乙方以私有和共有家庭财产（动产、 不动产, 包含现金、 股金、 房产、 车辆等资产）抵补。
第四条 管理费及税金
1．管理费。甲方按工程总造价（决算值） %向乙方收取管理费。管理费交纳方法按下列（2）条实施。
（1）签署本协议时一次性付清;
（2）每次拨付工程进度款时按管理费收取标准扣除, 拨付工程款达中标价70%时, 乙方需按中标价向甲方缴足管理费, 其它部分在审计结束后付清。
2．税金。乙方需提供全额发票（抵扣联及发票联, 其中材料发票70%, 劳务发票30%）, 依据每次拨款金额收取2%企业所得税。
如乙方不能向甲方提供全额发票, 未提供部分乙方需按13%交纳增值税及其她附加税种, 企业所得税按乙方不能提供发票金额25%收取。税金在每次开具发票时由乙方一次性交齐。
3、 因该工程产生其她全部税金、 规费等全部由乙方负担负责。
第五条 工程款拨付
1.乙方负责到建设单位立刻催要工程款, 甲方给予帮助, 建设单位未立刻或未拨付工程款责任损失全部由乙方负担, 与甲方无关。
2.建设单位拨付工程款时, 必需由甲方财务派专员到建设单位办理, 必需拨付到甲方指定账户, 在甲方扣除相关税费（包含管理费、 税金、 相关违约金、 处罚金等）后拨付给乙方, 乙方严禁挪用工程款, 必需确保专款专用, 不然, 甲方有权解除本协议, 乙方前期工程量甲方不予结算, 属甲方全部, 已产生债务纠纷等由乙方负担负责, 与甲方无关。
3.乙方不得以“白条”和外开发票等任何方法从建设单位划拨工程款, 不然乙方需向甲方支付私自划款额50%违约金, 而且甲方有权对乙方停办一切手续并解除本协议, 乙方已完成工程量不予结算, 属甲方全部, 已产生债务纠纷等由乙方负担负责, 与甲方无关。
4.建设单位拨款到甲方后, 乙方到甲方办理拨款时, 必需提交书面付款计划明细, 不然, 甲方有权拒绝付款, 由此产生一切后果全部由乙方负担。
5.在建设单位每次拨付工程款时, 乙方均需提前与甲方财务人员沟通、 落实拨款银行账户及相关事宜, 不然因甲方银行账户冻结、 查封出现乙方工程款被法院实施划走等情况, 相关责任甲方一概不予负担。
6.本工程全部返还劳保金全部属于甲方全部。
第六条 甲方责任及义务
1.甲方帮助乙方办理工程相关手续及工程割算结算事宜, 相关费用均由乙方负担。
2.甲方有权对乙方承包工程工程质量、 工期进度、 安全文明施工、 工程款发放等进行指导和监督检验。
3.甲方提供多种证件方便乙方办理相关手续和应对检验使用, 乙方需按甲方管理要求办理手续并交纳费用。
4.甲方质检、 安检人员到施工现场检验时, 乙方对提出整改意见按时整改, 如不整改或整改不到位, 甲方质检、 安检人员有权直接依据企业管理要求做出处罚, 可不经乙方签字直接报甲方财务扣款。
第七条 乙方责任及义务
1.乙方需严格遵守国家、 地方、 行业相关法律法规, 认真推行甲方与建设单位签署工程施工协议及本协议约定, 服从甲方管理, 确保按期保质保量完成工程施工任务并负担因该工程产生一切经济法律责任。
2.乙方负责工程资料整理, 负责办理工程设计变更和签证及工程割算、 结算等事宜, 甲方给予帮助。因乙方不办理或不主动办理割算、 结算等事宜而造成一切责任损失均由乙方独自负担。
3.非甲方书面同意（加盖甲方公章）, 乙方不得将该工程项目转包或分包, 不然, 由乙方自行负担所造成一切经济法律责任, 给甲方造成损失由乙方赔偿, 甲方有权解除本协议而且乙方已完成工程量不予结算, 属甲方全部。
4.乙方对工程质量终生负责。乙方应严格根据国家建筑施工规范、 中标文件、 图纸、 施工协议、 相关协议等要求进行施工, 确保工程不出现质量问题, 顺利经过完工验收。施工过程中或保修期内出现质量问题乙方立刻返修, 如乙方未能立刻完成保修任务, 凡甲方或建设单位安排她人完成, 一切维修费用由乙方负担。因乙方原因出现一切质量问题、 事故均由乙方负担全部责任, 并赔偿给甲方造成损失。
5.乙方应严格根据“安全生产、 文明施工”等要求组织施工, 杜绝重伤、 死亡事故, 轻负伤率控制在0.4‰内。乙方应为现场施工、 管理人员办理劳动用工手续、 立刻足额发放工资并交纳各项社保费用, 该工程如发生安全伤亡事故, 一切责任赔偿全部由乙方负担, 与甲方无关。给甲方造成损失由乙方赔偿。
6.乙方必需主动配合甲方迎接上级主管部门组织质量、 安全等执法检验, 做好接待工作, 确保不出现任何差错。甲方人员因本项目业务需要所发生一切费用, 由乙方负担。假如需要甲方人员（包含管理人员及挂证人员）到项目现场, 由乙方负责相关费用。
7.乙方对外签署一切协议协议、 开具欠款凭条、 作业证等, 均属乙方个人行为, 一切责任由乙方负担, 与甲方无关。给甲方造成损失由乙方赔偿。
8.乙方在工程施工过程中, 大宗物资（钢筋、 水泥、 商砼、 砂石等）采购协议需向甲方立案, 不然, 甲方一概不予结算拨款。
9.乙方必需严格劳务用工手续, 签署劳务协议, 做好人员进出场登记, 建立民工花名册、 民工工资发放统计表, 发放民工工资时必需由本人签字摁手印领取并留取影像资料。甲方有权随时派人抽查, 如发觉人表不符, 每发觉一人次, 乙方需向甲方交纳违约金5000元。
10. 如乙方未按时交纳管理费, 则甲方每日按未交纳管理费数额额5%计取滞纳金。
11. 乙方给甲方必需提供真实有效成本发票, 不管是在双方合作期间, 还是合作期满以后, 一旦发觉乙方提供成本发票中有假发票, 相关责任全部由乙方负担, 而且每发觉一份, 乙方须向甲方支付票面金额20%-50%违约金, 同时若由此给甲方造成损失, 全部损失均由乙方负担。全部乙方提供发票单据均要有乙方本人签字认可。
12. 因该工程质量、 安全、 现场管理、 民工上访等原因造成甲方被上级主管部门处罚、 通报批评、 扣分等情形, 甲方有权根据以下约定处理:
（1）造成甲方被上级主管部门通报批评、 记为不良行为统计、 媒体曝光, 每次由乙方向甲方交纳违约金5万元;
（2）造成甲方被上级主管部门扣分, 由乙方向甲方交纳甲方违约金。交纳标准: 每扣1分3万元, 自第6分开始, 每再扣一分, 在前一分基础上加5000元;
（3）造成企业被上级主管部门收交资质, 乙方按每个月10万元向甲方交纳违约赔偿金, 不足一月按一月计算;
（4）造成甲方被上级主管部门下令停接工程, 乙方需按每个月30万元向甲方交纳违约金, 不足一月按一月计算。
（5）给造成甲方造成其她损失或不良影响情形, 甲方有权视情况对乙方处以5000元至10万元不等违约赔偿金。
13.工程完工立案时, 乙方需向甲方提供完整立案资料一份, 不然, 乙方需向甲方交纳1万元—5万元违约金, 且甲方有权不予办理完工验收手续事宜, 由此引发一切后果全部由乙方自行负担。
14. 乙方在向甲方提交立案材料时, 还应向甲方提交该工程具体债务明细一份。内容不全或弄虚作假, 乙方需向甲方交纳5万元—50万元违约金。
第八条 协议解除
发生以下情形时, 甲方有权解除本协议:
1.建设单位对乙方不满, 书面要求更换;
2.工程发生质量、 安全事故, 未妥善处理给甲方造成恶劣影响和重大损失;
3.因乙方原因造成工期严重延误;
4.乙方私自向建设单位领取工程款或挪用工程款;
5.乙方因拖欠民工工资造成数次上访、 被上级主管部门扣分、 通报批评、 列为黑名单、 媒体曝光;
6.一个或多个分包单位、 材料商、 租赁商等对甲方提起诉讼。
7.其她因乙方原因对工程正常施工造成不利影响, 对甲方造成重大损失或不良影响情形。
第九条 其她约定
1.因建设单位不推行或拖延推行施工协议义务, 造成甲方不能推行或拖延推行施工协议义务, 乙方在此表示了解, 并承诺该种情况不视为甲方违约, 乙方不追究甲方违约责任, 双方共同努力促进建设单位推行施工协议或追究其对应责任。
2.乙方严禁刻制、 伪造任何与企业、 工程相关印鉴, 不然, 每发觉一次乙方需向甲方交纳10万元违约金, 而且由此引发一切经济纠纷和法律责任全部由乙方负担, 与甲方无关, 给甲方造成损失由乙方赔偿, 而且甲方将保留依法追究乙方法律责任权利。
3.乙方违反本协议约定或未遵守甲方企业管理要求, 甲方有权依据本协议及甲方管理要求对乙方进行处罚, 所包含违约金、 罚款等乙方需按时交纳, 乙方未按时交纳, 甲方有权自乙方拨付工程款中扣除, 而且每日根据未交纳金额1%收取滞纳金, 乙方对此无任何异议。
4. 因乙方管理不善等原因造成甲方被她人起诉, 一切责任全部由乙方负担。由甲方统一安排人员参与诉讼, 诉讼费、 代理费等费用全部由乙方负担。
在接到法院传票后, 甲方有权自乙方在甲方承建任何项目拨付工程款中扣除诉讼标额三倍用于处理诉讼案件, 在案件处理完成后办理相关手续。
造成甲方为乙方垫付诉讼案款, 乙方除需归还甲方垫付款项外, 还需负担支付甲方垫付款额2倍违约赔偿金。
每造成一次诉讼, 乙方需向甲方交纳5000元违约金, 作为企业应诉车旅食宿等费用, 其她费用（包含但不限于诉讼费、 判定费、 实施费、 律师代理费等）按实际发生额另行计取。
因该工程造成甲方被法院列为失信名单, 每发生一起乙方还需向甲方交纳5万元违约金, 并按列为失信被实施人时间计算, 每个月需向甲方支付5万元赔偿金, 至处理完成解除失信为止。
5.担保方自愿为乙方就该工程发生一切责任、 纠纷等负担无限期连带担保责任, 在乙方不能推行本协议约定责任义务时, 由担保方推行。
6.国家、 地方、 行业相关政策调整时（包含但不限于税收政策调整等情况）, 双方均同意实施新政策及程序。
7.甲乙双方发生争议时协商处理, 协商不成时双方同意向胶州市人民法院提起诉讼处理, 诉讼费、 判定费、 实施费等相关费用由乙方负担, 该项约定与其她协议等发生冲突时, 以本协议为准。
8.为便于双方工作联络, 乙方确定乙方通讯地址为:
（若发生变更, 乙方需书面通知甲方）。乙方同意并承诺甲方向该通讯地址发出特快专递第二日为送达之日而且乙方已知悉快递内容。
9.本协议自双方签章之日起生效, 至工程保修期满, 甲乙双方工程尾款、 帐务结清终止。

甲方: （签章） 乙方:
联络方法:
身份证号:
担保方:
联络方法:
身份证号:

签署日期: 年 月 日
附: （身份证复印件）